《湖北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖北省2023年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷A卷含答案.doc（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、湖北省湖北省 20232023 年一级建造师之一建矿业工程实务模拟年一级建造师之一建矿业工程实务模拟考试试卷考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、立井井筒施工的中心回转式抓岩机应固定在（）。A.吊盘的下层盘B.吊盘的上层盘C.固定盘下D.井壁上【答案】A2、关于矿山井巷工程施工安排的说法，正确的是()。A.高瓦斯矿井的倾斜巷道宜采用上山掘进B.井底车场增加巷道工作面时应校核井下通风能力C.主、副立井井筒同时开工有利于井筒的安全施工D.回风风井与副井的贯通点应安排在副井井底附近【答案】B3、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。
2、A.特种B.专用C.地面D.地下【答案】B4、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是采用（）。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C5、在中等稳定岩层中施工长 30.0 米，宽 5.0 米，高 6.0 米的硐室，采用现浇混凝土作为永久支护，合理的施工方法是（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.分段施工法D.导硐施工法【答案】B6、伞形钻架在立井井筒施工中的停放和运行，合理的是()。A.停放在井口，凿岩时下放到工作面B.吊挂在吊盘上，凿岩时下放到工作面C.固定在井壁上，凿岩时调整到工作面D.一直悬吊在工作面上方，满足凿岩时的施工需要【答案】A7、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采
3、用的旋捻方向是（）。A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C8、在平硐开拓方式中，为排水方便，平硐必须有()的流水坡度。A.24B.25C.34D.35【答案】D9、平巷断面尺寸要根据通过巷道的运输设备等因素来确定，并最后用()校核。A.通过的风量B.预计产煤量C.运输设备的类型D.各种安全间隙【答案】A10、关于注浆堵水说法不正确的是（）。A.当井筒预计穿过较厚裂隙含水层或者裂隙含水层较薄但层数较多时，可采用地面预注浆B.在制定注浆方案后，施工井筒检查孔C.当含水层富水性较弱时，可以采用井筒工作面预注浆D.注浆终止深度，大于井筒最下部含水层的埋深或超过井筒深度 1020m【答案】B11
4、、招标工作中的资格预审应在（）之前进行。A.组织招标机构之前B.发出邀请函后、发售招标文件之前C.发售招标文件之后、召开标前会议前D.与综合评审同时【答案】B12、关于混凝土和易性的说法，正确的是()。A.混凝土的水灰比越高，和易性越好B.混凝土的砂率越高，和易性越好C.影响混凝土和易性的关键因素是水泥的强度等级D.混凝土的和易性用坍落度评价【答案】D13、下列不是变质岩的是（）。A.石英岩B.片麻岩C.板岩D.石灰岩【答案】D14、采用钻井法开凿立井井筒，钻井设计与施工的最终位置必须穿过冲积层，并深入不透水的稳定基岩中()以上。A.4mB.5mC.8mD.10m【答案】B15、对防水混凝土的
5、施工要求，说法正确的是()。A.防水混凝土的保护层厚度应较普通混凝土保护层少 10mmB.防水混凝土机械搅拌时间应小于 2minC.防水混凝土施工所选用的模板吸水性要大D.防水混凝土模板不得与钢筋及绑扎钢丝有接触【答案】D16、用于施工井壁混凝土的模板，其组装后的外沿半径应（）。A.较井筒设计净半径大 14cmB.较井筒内径小 14cmC.等于井筒设计净半径D.等于井筒设计荒半径【答案】A17、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为()。A.松散砂层含水层B.基岩裂隙带(水)C.煤层顶板砂岩含水层D.岩溶含水层【答案】B18、下列不是变质岩的是（）。A.石英岩B.片麻岩C.板岩D.石灰岩【答案
6、】D19、矿山地质土的坚实系数在 0506 之间，应采用()开挖方法及工具。A.用锹、锄头挖掘，少许用镐翻松B.主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍C.整个先用镐、撬棍，后用锹挖掘，部分用楔子及大锤D.锹、锄头挖掘，少许用脚蹬【答案】D20、土方压实机械中振动碾适用的土质是()。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C21、不属于内因火灾的预防措施的是（）。A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定B.必须建立自燃发火预测预报制度C.严禁烟火，控制外来火源D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查【答案】C22、采用钢筋混凝土支护的立井施工，其井身分部工程
7、不包含的分项工程是()。A.模板工程B.钢筋工程C.砌碹工程D.掘进工程【答案】C23、属于井底车场主要运输线路的是()。A.材料车线B.水仓通道C.水泵房通道D.管子道【答案】A24、水玻璃硬化时能堵塞材料的毛细孔隙，有（）的作用。A.黏合性B.耐水C.阻止水分渗透D.增加材料强度【答案】C25、施工测量控制网的精度一般和()无关。A.建筑物的大小B.建筑物的性质C.建筑材料的种类D.建筑结构形式【答案】A26、项目与风险情况有关联是因为（）。A.项目有明确的不利结果B.项目的结果不明确C.项目的合同已经有风险条款D.干项目就是冒险【答案】B27、关于混凝土的说法，正确的（）。A.混凝土拌合
8、时必须掺入一定量的外加剂B.符合标准的生活饮用水可拌制各种混凝土C.良好的骨料级配有利于控制混凝土的质量，但不利于节约水泥D.泵送混凝土宜选用细砂【答案】B28、人工挖孔灌注桩，孔深超过（）时要设立通风设施。A.5mB.6mC.8mD.10m【答案】D29、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C30、在建筑安装费中，下列属于人工费的是()。A.办公费B.差旅交通费C.津贴补贴D.职工福利费【答案】C31、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B
9、.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B32、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是采用（）。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C33、重铵油炸药的特点是()。A.爆炸威力高抗水性好B.爆炸威力低抗不抗水C.爆炸威力高不抗水D.爆炸威力低抗水性好【答案】A34、立井井筒施工中，用于提升及悬吊掘进设备的专用设备是（）。A.吊盘B.钢丝绳C.天轮D.凿井井架【答案】D35、地面建筑防水的结构类型可分为（）。A.卷材防水和涂料防水B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水C.刚性防水和柔性防水D.合成高分子卷材防水和高聚物改性沥青卷材防水【答案】C36、钻井法凿井
10、施工中，泥浆洗井具有()的作用A.保证井壁清洁B.提高钻机扭矩C.粉碎土块D.保护井壁防止片帮【答案】D37、关于混凝土和易性的指标，一般用（）评价。A.流动性B.坍落度C.黏聚性D.保水性【答案】B38、在矿山工程项目 中，决定地面生产系统布局和影响施工设施布局的，主要是（）。A.施工方案B.土建工程C.大型施工设备D.地下产生系统【答案】D39、如露天矿边坡工程的安全等级为级，则应进行监测的内容有()。A.裂缝错位B.支护结构变形C.边坡应力D.降雨监测【答案】A40、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序
11、的变化不是索赔的理由【答案】C41、采用多层卷材（沥青类卷材）防水，上下层及相邻两幅卷材的接缝均应错开（）幅宽。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B42、不能测量高程的仪器是()。A.水准仪B.激光扫平仪C.全站仪D.经纬仪【答案】D43、在井点降水方法中，属于真空抽水的是（）。A.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】A44、下列矿山定额选项中不属于按建设工程内容分类的是（）。A.矿山地面建筑工程定额B.预算定额C.矿山机电设备安装工程定额D.井巷工程定额【答案】B45、当钢筋的混凝土保护层厚度不够时，会造成钢筋受拉时在钢筋
12、附近的()破坏。A.钢筋断裂B.混凝土开裂C.钢筋与混凝土间滑动D.混凝土剪切【答案】B46、关于民用爆破器材许可证制度的说法，错误的是（）。A.民用爆炸物品生产单位，必须办理生产许可证B.民用爆炸物品销售单位，必须办理销售许可证C.民用爆炸物品的收货单位，必须办理运输许可证D.民用爆炸物品的使用单位，必须办理储存许可证【答案】D47、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其主要施工程序不包括（）。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B48、使用溜灰管输送混凝土，不符合要求的是（）A.溜灰管送料前，应先输送少量水泥砂浆B.井壁浇筑完后，应及时用水清洗C.石子粒径不得大于 40mm，混凝土
13、坍落度不应小于 150mmD.溜灰管内径不宜小于 100mm，末端应安设缓冲装置并采用分灰器入模【答案】D49、爆破施工要求，装药深度一般不超过孔深的（）A.1/3B.2/3C.1/4D.3/4【答案】B50、关于预裂爆破的说法，正确的是（）。A.在主爆区之前起爆B.耦合装药C.滞后爆破D.高威力炸药【答案】A多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、有底鼓的巷道施工时可采取的应对措施有()A.砌筑底拱B.底部打锚杆C.设置底梁D.提高拱顶支护强度E.提高墙部支护强度【答案】ABC2、常用钢材的加工方法有()。A.冷加工强化B.时效强化C.热处理D.焊接E.萃取【答案】ABCD3、金属塑性加
14、工根据加工时的温度分为（）A.热加工B.冷加工C.半液态加工D.半固态加工 E，温加工【答案】ABC4、建筑安装工程中的人工费，主要包括()。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.职工福利费E.津贴补贴【答案】ABC5、梁板间的刚性防水施工的内容包括(?)。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB6、泥浆护壁成孔灌注桩的特点有()。A.设备简单，适用范围广B.操作方便，不受场地限制C.操作方便,受场地限制D.成孔速度快E.工作效率高【答案】AB7、关于冻结法凿井的特点，说法正确的是（）。A.冻结法要采用人工制冷方法形成冻结壁B.冻结壁具有一定强度
15、并隔绝渗水C.冻结法是用以保护地下结构D.冻结壁应在地下工程施工前完成E.冻结壁融化后地下基本不受污染【答案】ABD8、关于矿山工业场地总平面布置，符合其正确的设计原则的做法有(?)。A.至少需要布置下矿井设施和选矿厂B.满足矿井建设技术先进性的要求C.有发展远景的考虑同时也考虑少占耕地D.根据需要布置有两个工业场地E.根据需要布设有矿井汽车运输系统【答案】CD9、施工泥浆护壁成孔灌注桩时，护筒的作用是（）。A.便于携渣B.保护孔口C.定位导向D.保持孔壁稳定E.防止塌方【答案】BCD10、爆破公告主要内容包括（）。A.爆破地点B.每次爆破时间C.爆破装药量D.安全警戒范围及警戒标志E.起爆信
16、号【答案】ABD11、有利于提高混凝土耐久性的方法有()。A.选择与混凝土工作条件相适应的水泥B.适当提高混凝土的砂率C.提高混凝土浇灌密实度D.采用坚硬的石料并增加粗骨料比例E.掺力口适宜的外加剂【答案】AC12、在冻结法凿井设计中，应说明的工程地质及水文地质内容包括()。A.各层岩、土性质B.地质构造特性及其分布C.含水层各种特性参数D.含水层水流方向、流速E.岩、土的热物理性质【答案】ACD13、对于进行疏干井的管井施工，不可缺少的工序有()。A.小孔径取芯B.钻进C.测斜D.下井管E.洗井【答案】BC14、以下属于分项工程的内容是()。A.井颈工程B.预应力工程C.装配式混凝土结构D.
17、掘进工程E.钢筋工程【答案】BCD15、振动沉桩的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD16、型钢混凝土结构的特点有()。A.结构承载力大B.抗震性能好C.耗钢量相对较大D.造价低E.多用于大跨度结构【答案】ABC17、禁止利用（）或者国家禁止的其他方式排放放射性废液。A.渗井B.渗坑C.天然裂隙D.溶洞E.管道【答案】ABCD18、与其他工程材料相比，钢材的主要优点是（）A.强度高B.耐热性好C.耐腐蚀好D.耐火性好E.易产生扭曲【答案】AB19、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有()。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B
18、.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存 3h 后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶 0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位 0.5m【答案】BC20、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是()。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓人口是井底车场巷道最低处D.两个水仓问设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC大题（共大题（共 1010 题）题）一、背景某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径 5m，掘进荒径 67m，井筒深度 720m，两侧马头门各施工 20m，包含相关设备基础，管子道开口施工 5m，该项目合同工期 12 个月，自签订
19、合同之日起算，井筒平均进尺 85m/月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1 个机电队，1 个运输队，1 个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间 6 个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为 4m3，主提升机为 JKZ-2.8/15.5，副提升机为 JK-2.5
20、/11.5，2 台 HZ-4 型中心回转抓岩机，1 趟400 金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8 吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5 个月，井筒施工工期 8 个月，马头门施工 2 个月考虑。问题 1.项目经理部配置和组织有何不妥？2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳动组织。【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理（或工程师）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术
21、经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施丁进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置 2 套单钩提升不妥，因为井筒净直径 5m 只能布置 1 套单钩，而且副提升机为 JK-2.5/11.5 也不能提升 4m3 吊桶；2 台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟400 金属风筒，不能满足通风需求，以 1 趟800 胶质风筒为宜。80DGL-75X8 吊泵
22、排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底 4 个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为 6 个伞钻手，23 名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。二、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的
23、地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个 1.2Mt 矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为 0.45Mt 的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的
24、影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完
25、成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视
26、地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。三、某生产矿井采用一对立井开拓，副井进风、主井回风的通风方式。因扩建需要建设新副井，新副井的位置位于原工业广场边缘，距离原副井 150m，为节约投资新副
27、井未施工检查孔，而是采用了原副井的地质资料。新副井井筒直径65m，深度 750m，表土段深度 85m，采用普通法施工。该井筒井壁表土段为双层钢筋混凝土井壁，基岩段为单层普通混凝土井壁。该新副井由施工单位 A 承担，合同约定，混凝土由建设单位提供。建设单位与混凝土供应商 B 签订了混凝土供应合同。建设单位提供的地质资料显示表土段无流沙层，预计最大涌水量为 15m3h，基岩段 550580m 处有一含水层，最大涌水量为 130m3h，采用工作面预注浆方式通过。其余含水层最大涌水量为 12m3h。基岩段施工中，为保证施工质量，项目部制定了质量保证措施，其中部分内容如下：采用金属液压整体下移模板砌壁，
28、模板高度 3600mm，模板直径 6500mm；每次浇筑混凝土时随机抽取混凝土样本检查混凝土坍落度，并制作试块进行标准养护，做相应龄期压力试验；混凝土脱模后洒水养护时间不少于 3d；混凝土采用底卸式吊桶运输。该措施经项目技术负责人审核修订后付诸实施。井筒施工到 360m时，发现 280298m 段混凝土抗压强度达不到设计要求。施工到 550m 时施工单位采用了伞钻接长钻杆探水，探水深度为 15m，发现钻孔涌水量很小，决定继续施工。施工到 565m 位置爆破时井筒突发涌水，涌水量瞬间达到 140m3h，2小时候回落到 120m3h，依然超过井筒排水能力 60m3h 导致淹井事故发生。为此施工单位
29、提出工期和费用索赔。井筒施工完毕后，井筒漏水量达到 75m3h，监理单位要求施工单位进行壁后注浆处理，由此造成施工单位额外增加费用 60 万元，工期延长 10d，施工单位就此向建设单位提出了索赔。问题 1新副井采用原井筒的地质资料是否合理说明理由。2施工单位编制的质量保证措施存在哪些问题应如何修改 3针对 280298m 段混凝土抗压强度达不到设计要求的混凝土工程应如何处理如果该段井筒需要返工，施工单位、监理单位、建设单位以及混凝土供应商应如何应对 4淹井事故中，建设单位应当如何应对施工单位的索赔说明理由。5施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是否合理为什么【答案】1不合理。因为井筒检查孔距离井筒
30、中心不应超过 25m。2质量保证措施中，模板的直径为 6500mm 不合理，模板的有效半径应比井筒设计半径大1040mm；洒水养护不少于 3d 不合理，应该为不少于 7d。3针对该段混凝土工程，应首先进行混凝土无损检测或者是钻取混凝土芯样进行强度复测，如果合格则可以进行正常验收，如果仍不符合要求，则按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。如果该段井筒需要返工，则施工单位应该进行返工，并对建设单位提出工期和费用索赔要求。建设单位应该支持施工单位的相应索赔，并对混凝土供应商进行索赔。混凝土供应商应该承担相应的赔偿。监理单位应当协调三家单位，并对事件的根本原因进行调查并制定预防措施。4淹井事
31、故中，建设单位应该拒绝事故单位的索赔。理由是：井筒涌水量瞬间达到 140m3h 不是导致淹井事故的原因，导致淹井事故的原因是施工单位没按规定进行探放水，以及施工单位的排水能力不符合要求。5施工单位壁后注浆的费用和工期索赔是合理的，因为井筒漏水量 75m3h 符合合格标准。四、背景某井工矿主井井筒设计深度 560m，井筒净直径 6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量 20m3/h。井筒施工到 368m 位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半
32、径偏差达到20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出 3 万元，影响工期 20 天，要求索赔。问题 1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？【答案】1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出 20m3/h 不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包
33、括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层
34、后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。五、某建设单位投资建设冶金矿山工程项目，委托招标机构对项目进行公开招标。该招标机构于 6 月 5 日发布招标公告，公告通知 6 月 10 日至 12 日在建设大厦发售项目投标资格预审文件，并要求拟投标人在 6 月 15 日 24 点前交回资格预审申请文件。6 月 20 日，招标机构向通过预审资格的 A、C、D、E、F、G六家施工企业发售了招标文件，要求投标人提交 60 万元投标保证金，并在购买招标文件时一并缴付。据招标方估算，投标保证金金额为工程估价的 3左右。招标机构从当地专家
35、库中抽取了 3 名技术、经济专家，外加 2 名建设单位代表以及招标机构负责人共 6 人组成评标委员会，对投标文件进行审查评定。7月 14 日，A、C、D、E、F、G 六家施工企业均向招标机构报送了密封的投标文件。7 月 15 日上午 9：30，G 企业向招标机构提交退出投标的书面通知，C 企业递交了一份密封的投标补充材料。7 月 15 日上午 10：O0，项目在建设大厦会议厅开标，最终 C 企业中标。7 月 25 日，中标的 C 企业与建设单位签订了施工总承包合同。为转移风险，经建设单位同意，C 企业将井筒预注浆工程进行了专业分包。2 个月后，招标机构退还了 G 企业的投标保证金。【问题】1招
36、标公告和招标文件中的要求有哪些不妥?说明理由。2组建的评标委员会存在什么问题?招标投标法对其组建有哪些要求?3C、G 企业的做法是否合理?招标机构针对 G 企业退出投标的处理有何不妥?应该如何处理?4C 企业的分包行为是否合理?说明理由。【答案】1资格预审文件发售，延续时间不妥。理由：根据招标投标法的规定，资格预审文件发售期不得少于 5 日。提交资格预审申请文件与发售截止时间间隔不妥。理由：销售截止日到资格预审申请文件提交日不少于 5 日。投标保证金金额为工程估价的 3不妥。理由：投标保证金不得超过招标项目估算价的 2。投标保证金缴付时间不妥。理由是：投标保证金缴付可在提交投标文件时一并提交。
37、2存在问题：本项目评标委员的人员构成不妥；评标委员的人员人数不合适。正确做法：评标委员会应由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济方面专家不得少于成员总数的三分之二。专家为相关领域工作 8 年以上具有高级职称或同等专业水平。3C、G 企业的做法合理。招标机构退还投标保证金时间不妥。处理方法：应该在 5 日内退还。4C 企业的分包行为合理。理由：井筒预注浆工程不是主体工程。主体工程未进行分包。六、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所
38、处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。问题 1该基坑属于几级基坑？说明理由。2该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？3该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？4该基坑施工违反了哪些主要安全规定？5施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可
39、索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】1.一级基坑;根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑。2.宜采用井点降水方式;最小降水深度应将水降至基坑底以下 0.5m，即地表以下 5.5m 以下。3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够;(2)水对基坑稳定性的影响;(3)基坑上边边缘附近超载;(4)支护措施不当。4.(1)违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定;(2)违反基坑周边 1m 范围内不得堆载，不得超载堆荷规定;(3)违反基坑施工应有必要的变形监测的规定;(4)违反安全生产
40、规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关;索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令。七、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月 1 日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出 30 万元，影响工期 15 天。施工单位在3 月 15 日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5 月 1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事
41、故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失 50 万元，影响总工期 30 天。事故处理完成后项目经理休假 30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8 月 1 日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期 10 天，施工单位额外支出费用 30 万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题 1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件 1 索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件 2 索赔理由成立，因为是工程师的
42、错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28 天，正确的做法应该是索赔事件发生后的 28 天之内提出索赔意向。事件 3 的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的 28 天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理
43、时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分
44、歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。八、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为 5m，基坑北侧距基坑边缘 4m 处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下 4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损
45、失向建设单位索赔。该基坑坍塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？【答案】基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2 分)。主要因素有：(1)边坡过陡，使土体的稳定性不够(1 分);(2)水对基坑稳定性的影响(1 分);(3)基坑上边边缘附近超载(1 分);(4)支护措施不当(1分)。九、某立井井筒施工采用公开招标，井筒设计净直径 8m，深度 920m，其中表土段 600m，冻结法施工，工程估算价 1.5 亿元人民币，招标文件规定，本工程投标保证金 60 万元。A、B、C、D、E 五家施工单位通过了资格预审，并购买了招标文件，五家施工单位均按要求在规定时间提交了投标文件。工程开
46、标后，施工单位 A 因对工程风险因素估计不足，决定放弃投标。于是，主动向评标委员会提出书面澄清文件，要求撤销投标文件，并申请退还投标保证金。经过综合评标，施工单位 B 中标。随后与建设单位签订了施工承包合同。为加强施工成本控制，施工单位项目部成立了施工成本管理小组，对工程施工成本进行认真估算，编制了成本计划并制定了成本控制措施，成本管理小组对工程存在的各种风险进行了分析识别，列出了风险清单，并根据风险特征确定了风险应对措施，其中针对工伤事故风险，采取了 3 项防范措施：（1）强化安全和规程教育；（2）增加临时支护措施投入；（3）对作业人员购买安全保险。施工过程中，由于设计变更，井筒深度增加了
47、50 米，建设单位决定按施工单位投标书中井筒单价，增加 50 米的费用对该设计变更进行补偿。工程施工中，当地突出5.0 级地震，造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元，施工单位的一台价值36 万元施工设备损坏报废，建设单位采购的工程材料损毁损失 23 万元，现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元。【问题】1.本工程的投标保证金 60 万元是否合理？说明理由。2.评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。3.施工成本控制的主要依据包括哪些内容？4.施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施
48、各属于哪种风险管理策略？5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位各应承担多少损失？列出明细。【答案】1.本工程的投标保证金 60 万元是否合理？说明理由。答：合理。投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。2.评标委员会是否应受理施工单位 A 的书面澄清文件？招标人是否应退还施工单位 A 的投标保证金？分别说明理由。答：不受理施工单位 A 的书面澄清文件。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。招标人可不退还施工单位 A 的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。3.施工
49、成本控制的主要依据包括哪些内容？答：施工成本控制的主要依据：工程承包合同；施工成本计划；进度报告；工程变更。除了上述几种施工成本控制的主要依据以外，有关施工组织设计、分包合同等也是施工成本控制的依据。4.施工单位 B 制定的工伤事故风险防范措施各属于哪种风险管理策略？答：强化安全和规程教育-风险规避；增加临时支护措施投入-风险自留；为作业人员购买安全保险-风险转移。5.建设单位对设计变更的费用补偿是否合理？说明理由。答：不合理。因为井筒深度增加 50m，井筒内的提升、吊挂等设施需要进行调整或更换，给施工单位造成的巨大的措施费支出，这种支出必须由建设单位承担。6.针对地震灾害，施工单位和建设单位
50、各应承担多少损失？列出明细。答：地震灾害属于不可抗力。施工单位承担：施工单位一台价值 36 万元施工设备损坏；施工人员窝工及设备闲置费用 18 万元，共计 54 万元。建设单位承担：造成现场道路和施工用房经济损失 32 万元；采购的工程材料损失 23 万元；现场清理及恢复施工条件花费 16 万元，三项共计 71 万元。一十、某施工单位承担矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径 65m，深度 560m。其中表土段深度 30m，井壁厚度 650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度 530m，井壁厚度 500mm，混凝土强度等级为 C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织