《建设工程施工劳务分包合同(2022).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同(2022).docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0978建设工程施工劳务分包合同(2022)合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同16、材料、设备供应16.1 劳务分包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、 设备、构配件供应计划（具体表式见附件一）；经确认后，工程承包人应 按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织 货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及 时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳 务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。16.2 劳
2、务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、 设备。因保管不善发生丧失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承当因此 造成的工期延误等发生的一切经济损失。16.3 工程承包人委托劳务分包人采购以下低值易耗性材料（列明 名称、规格、数量、质量或其他要求）：采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）采购材料费用为：（单价）16.4 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用， 由劳务分包人凭采购凭证，另加的管理费向工程承包人报销。17、劳务报酬合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同17.1 本工程的劳务报酬采用以下任何一种方式计算：Q）固
3、定劳务报酬（含管理费）；定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算;17.2 定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计 算。17.3 本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死,不再调整。17.4 采用第种方式计价的，劳务报酬共计元。17.5 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：,单价为元；,单价为元；,单价为元；,单价为元；,单价为元。17.6 采用第种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：,单价为元；,单价为元；,单价为元； ,单价为元;第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同,单价为元。1
4、7.6在以下情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：Q)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过,按变化前后价格的差额予以调整;(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；(3)双方约定的其他情形：18、工时及工程量确实认采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。18.1 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将 提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。18.2 采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳 务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包
5、人原 因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19、劳务报酬的中间支付采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按以下方法支付：第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同(1)合同生效即支付预付款元；(2)中间支付：第一次支付时间为年月日，支付元；第二次支付时间为年月日，支付元；19.1 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为。19.2 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。20、施工机具、周转材料供应20.1 工程承包人提供给
6、劳务分包人劳务作业使用的机具、设备, 性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后 交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工需要。20.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。20.3 工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21、施工变更施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人工程经第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 理应提前以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应 图纸和说明。劳务分包人按照工程承包
7、人(工程经理)发出的变更通知 及有关要求，进行以下需要的变更：Q)更改工程有关局部的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量(3)改变有关的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。21.1 因变更导致劳务报酬的增加，由工程承包人承当;因变更减 少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。21.2 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分 包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由 劳务分包人承当，延误的工期不予顺延。21.3 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权 要求追加劳务报酬。22、施工验收22.1 劳务分包人应确保所完成
8、施工的质量，应符合本合同约定 的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告, 通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告 后7天内对劳务分包人施工成果进行验收。但工程承包人与发包人间第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果说明劳务分包人施工质量 不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导 致的工程承包人的相关损失。22.2 如发包人对验收有特殊要求，在承包人验收后仍应通过发 包人验收。23、施工配合23.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收, 以及工程承包人
9、按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务 分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收； 工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时，劳务 分包人应按工程承包人的指令予以配合。23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施 工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或 确保劳务分包人获得该第三方的配合。24、劳务报酬最终支付24.1 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内,劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方 式，进行劳务报酬的最终结算。其中总金额的5%作为本工程的质量 保证金，在到达合同约定的质保
10、期限且无质量问题时支付。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同24.2 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时, 按本合同关于争议的约定处理。25、质量保修保修内容及期限：保修年。25.1 保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。25.2 劳务分包人保修范围：施工范围内的所有内容。25.3 在质保期内，如果发生质量问题,劳务分包人需在接到承 包人通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。25.4 如劳务分包人未按约定维修，承包人有权自行或委托第三 方维修，相应费用从质保金中扣除或由劳务分包人支付。26、保密26.1 双方均应保护对方的知识产
11、权，未经对方同意，任何一方 均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本 合同工程外的工程。26.2 如发生以上情况，泄密方承当一切由此引起的后果并承当 违约、赔偿责任。27、违约责任当发生以下情况之一时，工程承包人应承当违约责任：(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 劳务分包人支付劳务报酬；(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。27.1 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按 约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，劳务分包人应书面催告承包人 履行,不得停
12、止施工。27.2 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，劳 务分包人应书面催告承包人履行，不得停止施工。27.3 当发生以下情况之一时，劳务分包人应承当违约责任：(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程 承包人支付元的违约金；(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够 到达国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付的违约 金；(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向 工程承包人支付违约金元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包 人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。27.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行
13、合同时,违约方 承当上述违约责任后仍应继续履行合同。28、索赔第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同28.1 工程承包人根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知 或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料， 以便工程承包人能遵守总（分）包合同。28.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件 等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现,那么工程承包人应该采取一 切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工 程承包人应该将索赔所得的相应局部转交给劳务分包人。28.3 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理
14、由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。28.4 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给 工程承包人造成经济损失，工程承包人可以书面形式向劳务分包人索 赔。29、争议29.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自 行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、 调解不成的,双方约定采用以下第种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议,向北京仲裁委员会申请仲裁；（2）向有承包人所在地的人民法院起诉。29.2发生争议后，除非出现以下情况，双方都应继续履行合同,第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同保持工作连续，保护好已完工作成果:
15、(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;(2)调解要求停止合同工作，目为双方接受；(3)仲裁机构要求停止合同工作；(4)法院要求停止合同工作。30、禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否那么，劳务分包人将依法承当责任。31、不可抗力本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。30.1 不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人工程经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工 程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人工程经理认为劳务 分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后 48小时内劳务分包人向工程
16、承包人工程经理通报受害情况和损失情 况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人 应每隔7天向工程承包人工程经理通报一次受害情况。不可抗力结束 后14天内，劳务分包人应向工程承包人工程经理提交清理和修复费 用的正式报告和有关资料。第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建设工程施工劳务分包合同（2022）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。合同编号：甲方（承包人）:乙方（劳务分包人）:签订日期：中华人民共和国建设
17、部监制国家工商行政管理总局依照中华人民共和国合同法、中华 人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和老实信用的原那么，双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本 合同。1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方各自承当：30.2 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟 延履行方的相应责任。32、文物和地下障碍物32.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他 有考古、地质
18、研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于 4小时内以书面形式通知工程承包人工程经理，工程承包人工程经理 应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人 和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人 承当由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒 不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承当相应责任。32.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人工程经理，同时提出处置方 案，工程承包人工程经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出 修正方案，工程承包人承当由此发生的费用，顺延合同工作时间。所
19、发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处 置。33、合同解除第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同33.1 如果劳务分包人未按合同约定或承包人要求履行合同，经 承包人催告后3天内仍不履行，除承当本合同约定的违约责任、赔偿 损失外，承包人有权解除合同。33.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同 或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳 务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已 完工程的劳务报酬。33.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发 包人原因造成工程停建或缓建，
20、致使合同无法履行的,工程承包人和 劳务分包人可以解除合同。33.4 合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、 设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。有过错的 一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双 方在合同中约定的结算和清理条款的效力。34、合同终止34.1双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕,劳务 分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格 后，本合同即告终止。35、合同份数第20页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同35.1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本
21、合同副本份，工程承包人执份，劳务分包人执份。36、补充条款37、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表附件三：工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表工程承包人：（公章）劳务分包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：附件一工程承包人供应材料、设备、构配件计划第21页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同序号品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备附件二工程承包人提供
22、施工机具、设备一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注附件三工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为： 天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的建筑 安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工
23、 作必须到达质量评定等级。5、合同文件及解释顺序组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：Q）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同Q）承包人企业标准（2）7、总（分）包合同7.1劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工 程的价格细节除外）。8、图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供 图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。9、工程经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合
24、同的工程经理为,职 务：，职称：O9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为，职 务：，职称：O10、工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总（分）包合 同，组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负 责；除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的以下工作并承当相应费用:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同Q)在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工 条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：O(2)在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路， 并满足完本钱合同劳务作业所
25、需的能源供应、通讯及施工道路畅通的 时间和质量要求；(3)在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线 路资料；(4)在年月日前完成办理以下工作手续(包括各种证件、批件、规 费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：(5)在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位 置，其交验要求与保护责任为：；(6)在年月日前向劳务分包人提供以下生产、生活临时设施：其交验要求与保护责任为：；10.2 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编 制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、 安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验 收；10.3 负责工
26、程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审, 统一安排技术档案资料的及交工验收；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同10.4 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活 临时设施、工作用水、用电及施工场地；10.5 按时提供图纸，及时交付约定应供材料、设备，所提供的 施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬；10.6 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工 作关系。11、劳务分包人义务11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责， 组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人
27、授权或 允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法 规及有关规章制度；11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底 前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要 时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时 段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工 组织设计精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准;科学安排作 业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同行安全技术规范，
28、严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部 门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承当由于自身责任造成的 质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种 罚款;11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的 有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安 保卫工作；11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，
29、配合工程承包人办理交工验收；11.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行 承当由此引起的一切经济损失及各种罚款；11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施；11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 令。11.10 劳务分包人现场施工人数要求为：，特殊专业人员要求 为：O11.11 未经承包人允许不得与建设单位或承包人上级发包单位 联系。11.12 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业
30、内容的实 施、完工负责,劳务分包人应承当并履行总（分）包合同约定的、与劳 务作业有关的所有义务及工作程序。12、安全施工与检查12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格 按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督 检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安 全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承 担。12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育， 并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理 的规定进行施工。13、安全防护劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震合同范本 | CON
31、TRACT TEMPLATE建设工程施工合同 车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向 工程承包人提出安全防护警示措施，经工程承包人认可后实施，防护 警示措施费用由工程承包人承当。13.1 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、 使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10 天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施，经工程 承包人认可后实施，由工程承包人承当安全防护措施费用。13.2 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、 安全带及其他保护用品），由劳务分包人自行配备。14、事故处理 14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，如有费用，劳务分包人先行支 付,日后按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15、保险劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保 险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）为：。15.1 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施”方止或减少损失。