《隧道工程施工合同专业版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隧道工程施工合同专业版(合同版本).docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0383隧道工程施工合同专业版（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：-合同系列文字均可修改一合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同3、衬砌（包括正洞衬砌、仰拱及其钢筋、仰拱填充、铺底、大小 避车洞衬砌、水沟、电缆槽、盖板、电缆余长腔、电缆槽内铺砂）;具 体内容包括：临时设施建设、设备调遣及进出场、脚手架及衬砌平台 制、安、拆，模板制、安、拆，佐制作、运输、灌筑、振捣及养护； 水沟、电缆槽模板制、安、拆，磴制作、运输、灌筑、振捣及养护， 钢筋硅盖板制、安，砂浆制作、电缆槽内铺砂等衬砌所需的一切工序 施工、完胡口缺陷修复工
2、作。4、后附：（附件1）承包人承揽工程工程一览表-工程量清单，其 他工程量清单中未单独列项内容费用作为附属工程已含在相应工程 或综合单价中，计量规那么执行某铁路（外资土建）工程范本和有关办 法、规定等，清单中另定单价在后续补充协议商定。三、工期正式开工日期：年月日，竣工日期为年月日。本工程是按工序单 价承包。四、工程数量的核实和确认L乙方向甲方施工技术人员提交已完工程量计算单或签证，以 便甲方对乙方进行验工计价。2、工程量验收方法:隧道开挖数量以隧道设计开挖断面计算，（乙 方不得欠挖，欠挖的甲方将要求乙方整改），隧道开挖数量不计预留合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工
3、合同沉落量和乙方超挖数量;衬砌数量按照图纸设计厚度及尺寸计算，乙 方超挖造成的衬砌厚度加厚，其加厚局部不计入结算工程数量，其费 用由乙方承担;避车洞衬砌工程数量按照设计图纸尺寸一并计入隧道 衬砌数量，按照衬砌单价计算，不再另立单价;隧道仰拱填充及铺底 按照图纸设计厚度、尺寸及甲方技术交底计算，乙方超挖造成的填充 厚度加厚，其加厚局部不计入结算工程数量，其费用由乙方承担才非 水沟、电缆槽、排水沟电缆槽盖板、电缆余长腔及盖板数量按照设计 图纸尺寸及甲方技术交底计算，按照附表清单单价计量，清单中没有 单价的认为包含在相应工程或单价中不再单独计量，隧道电缆沟铺砂 由乙方负责填铺，费用由乙方负担;隧道砂
4、浆锚杆、超前锚杆支护数 量按乙方依照甲方技术交底施工的实际数量计算，以延米为单位（在 施工中，由甲方验收签证）;隧道注浆时由甲方清点并进行签证，按照 签证数量计入验工数量;乙方喷射已厚度严格按照甲方技术交底厚度 喷护，喷射佐数量经甲方签证后计入验工数量（以立方米为单位）;钢筋 网支护数量乙方依照甲方技术交底尺寸、要求所施工的钢筋网重量 （以吨为单位），经甲方签证后作为验工数量;格栅钢架按甲方技术交底 所计算的重量，以吨为单位，（每桶重量按设计重量）;复合防水板及透 水盲沟依照设计图纸和甲方技术交底计算，经甲方签证后作为验工数 量，因乙方超挖造成复合防水板及透水盲沟数量增加不计入结算工程第10页
5、合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同数量，其费用由乙方承担;洞口工程严格按照甲方技术交底计算。3、乙方应按照甲方技术人员的技术交底进行施工。除第四条第2款中已规定的，其工程量以乙方按照甲方技术交底完成的实际施工 数量为依据，凡实际施工数量与甲方技术交底所计算的数量不符时， 超过技术交底所施工的数量的，甲方不予计价。4、乙方完成的结算工程量须由甲方施工技术、质量检验工程师 审核签证，且须经工程总工审批后才能作为验工计价的依据。5、乙方在开挖过程中超挖的，由乙方负责按甲方要求回填浆砌 片石或与衬砌同标号佐，到达甲方及规范要求，费用由乙方负担。隧 道施工不允许出现欠挖，
6、返工费用由乙方负担。6、隧道施工过程中不允许出现塌方。造成塌方的，塌方处理费 用由乙方负担。7、隧道开挖出硝运距按1公里（运距从出硝洞口算起）计算，出 硝运距每增加1公里费用增加元/立方米，数量同相应隧道开挖数量。8、乙方在计量过程中严格按照（附件1）承包人承揽工程工程一览 表-工程量清单，实际完成甲方确认的数量进行计量，清单中没有的 工程认为包含在相应工程或单价中不再单独计量。五、承包单价及承包工程总造价据第二条第款规定的施工内容各分项工程承包单价为：见附件第11页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同-工程量清单，结算工程数量根据实际完成的合格工程量计量。 乙
7、方根据甲方提供的施工图纸和现场实际考察，愿意以下述的承包单 价即附件1 :承包人承包工程工程一览表工程量清单，完成龙山 隧道所有工程内容施工、竣工和缺陷修复工作。承包单价已包含了为 完成以上第二条工程内容所需的一切人工、材料（已含水、电）、机具、 设备费用、施工超挖回填及进出场费，施工风险，管理费，利润，还 包括为完本钱承包工程所需的其他一切费用。本隧道规定的全部费 用，应认为已被计入有标价的各细目中，没有的细目，其费用应视为 已分配在其它单价之中。六、工程质量标准与验收1、乙方在现场必须按甲方贯标及建设单位的要求建立完善的质 量保证体系，配备足够的测量检测仪器设备，并设立专职质检人员， 负责
8、工程质量的管理和检查。2、乙方所承包的工程，必须全部到达国家或本行业现行的工程 质量验收标准,工程一次验收合格率到达100%。3、乙方应随时接受甲方及监理工程师的质量监督、检验。七、隐蔽工程检查和签证1、甲方质检人员在对隐蔽工程检查前，乙方应进行严格的自行检查。第12页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、乙方自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件， 于隐蔽前24小时通知甲方技术人员或质检人员到现场进行检查，并 在检查证上签字，方可进行下道工序施工。3、乙方应接受甲方质检人员（或现场负责人）的随时抽查和重点 检查，并提供必要的检查条件。八、工程变更1、
9、建设单位对原工程设计进行的变更，乙方必须服从。2、施工中甲方有权对原工程设计进行变更，乙方必须服从。3、因变更延误的工期经甲方批准后相应顺延。4、乙方确保甲方可能提出的工程施工组织方案实施，乙方在施 工中提出合理建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改，必须经 甲方批准同意，未经同意擅自更改，乙方承担由此发生的费用，并赔 偿甲方的有关损失，延误的工期不虞顺延。甲方同意乙方合理建议， 所发生的费用和获得的收益，甲乙双方另行约定分担或提供。5、由于变更引起工程量的增减，按照附件1的单价执行，工程 工程增加的，双方另行协商确定单价。九、双方责任与权利L甲方责任与权利第13页合同范本 | CONTRA
10、CT TEMPLATE 建设工程施工合同1）负责解决施工场地的征用，工程用电主线提供至施工现场。2）负责对工程进行技术交底，负责隧道主体的线形控制。3）负责技术监督、检查工作。4）负责处理监理及业主关系。5）负责对乙方提供的施工原始资料进行审核。2、乙方责任与权利1）完本钱合同承包范围工程工程及附属的施工、竣工和缺陷修复 工作。2）负责从甲方主电源上安装自备电表及用电线路，并承担费用。3）负责临时住房、小型临建、生活设施以及设备人员进出场，费 用自理。4）严格按照施工图纸、中华人民共和国合同法、建筑法、 建筑安装工程合同条例、质量等管理方法、作业指导书及技术交 底书进行施工，确保工程质量。7）
11、按甲方要求作好施工原始记录和编制工程验收需要的全部施 工资料。8）施工中注意妥善排污，必须遵守国家和当地有关环境部门的环 保规定，由乙方造成的环境污染和破坏而导致的经济损失均由乙方承 担。第14页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同9）乙方承包人代表必须常驻现场，保证施工的顺利进行。十、安全施工L乙方在施工中必须严格按施工技术规范、操作步骤及安全保 护措施进行施工生产，各项主体工程施工前乙方必须制定出详细的安 全防护方案报甲方审批;由于乙方自身原因造成的人员安全、交通等 事故，一切责任和后果均由乙方承担;乙方必须接受当地安全管理部 门和甲方安全部门的检查和监督。
12、2、甲方发现施工现场需整改的安全事项，乙方必须无条件整改, 如不整改，出现安全质量事故，乙方负全部责任及费用。3、开工前，乙方必须在整个施工期间对其为本合同工程工作的 人员进行人身意外保险，保险的一切费用由乙方承担并支付。使用设 备必须性能完好，持证上岗，运输汽车证件齐全，并必须购买保险。4、根据双方协商，爆破用炸药、雷管由甲方安排供应，乙方必 须安排有专用存放地点（未用完或未用的及时退回），安排专人负责炸 药、雷管的接收、保管工作，作好炸药、雷管的收发、保管工作，乙 方必须做到绝对防止炸药雷管的丧失、被盗。因乙方原因造成炸药、 雷管丧失、被盗等,所造成的一切后果和损失，均由乙方负责。十一、进
13、度计划L经甲乙双方同意的施工进度计划，是本合同的组成局部，双第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方必须遵守。2、乙方必须按照上报甲方施工组织设计（施工方案）进行施工， 严格执行上报甲方的进度计划，由于非乙方原因造成进度滞后，乙方 应以书面形式报甲方备案，如不及时上报，由此造成的损失由乙承担。十二、承包工程价款支付和结算L自乙方进驻现场施工15日内甲方向乙方拨付预付款100万 元整。2、此工程开工后根据现场实际完成情况，按本合同第四条规定 每月甲方根据由工程总工审核批准的工程量和本合同附件1承包人 承包工程工程一览表-工程量清单中的单价核定工程价款。经甲方
14、 工程经理审核批准后，作为拨付工程款的依据。每次应付金额为其验 工计价的80% ,扣留20%作为工程质量保证金，工程质保金总额于 工程完工后一次性付清。十三、违约责任及其他约定事项L甲方假设没按合同约定履行自己的责任和义务，应承担违约责 任，并承担乙方经济损失。2、因乙方原因达不到质量标准，乙方应在甲方要求的时间内返 工，直至符合标准为止，返工过程中发生的一切费用由乙方负责。3、乙方不履行合同义务或没按合同约定履行自己的责任和义务第16页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 的其他情况，应承担违约责任，并承担经济损失。十四、其它（一）环保：由于本标段在山林环境中
15、施工，乙方进场后必须注意 环保卫生，满足施工地区的环保要求，否那么由此引起的一切后果乙方 自负。（二）文明施工：乙方应自觉遵守国家及地方的法律、法规，不得 有违法乱纪行为，就使用当地劳务、购买地方材料等物资费用应及时 付款。十五、附那么1、本合同自双方签字盖章后生效。在竣工结算完毕后”余保修 条款外，其他条款即告终止，保修期满后，甲方支付完毕后有关保修 条款终止。2、本合同正本贰份，甲乙双方各壹份，副本肆份，甲乙双方各 贰份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日隧道工程施工合同范文3发包人（甲方）：第1
16、7页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 承包人（乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原那么，双方就本隧道工程施工事宜，协商一致，订立本合同。1、工程概况1.1 工程名称：涟水明珠住宅小区红旗路隧道工程1.2 工程地点：涟源市红旗路1.3 工程内容：隧道延长米约160m ,其中跨铁路隧道16m*10m*45mo1.4 承包范围：洞前开挖、洞门构筑、洞身开挖、超前支护、喷 锚支护，二次衬砌、连接道路等工程。2、工程质量2.1 本工程质量应到达中国交通部质量检验标准。2.2 约定标准：合格。3
17、、工期3.1 总日历天数3.2 开工日期年月（以甲方书面开工通知书为准）3.3 竣工日期年月第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同隧道工程施工合同专业版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。隧道工程施工合同范文1 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么， 甲、乙双方就隧道工程（工程工程）的有关事项
18、经协商一致，订立本合 同。一、工程概况工程名称：工程地点：（起点：;止点：）工程内容：工程咨询编制的工程预算书（下称预算书）及 招标文件所述工程内容。二、工程承包范围：1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容；2、该隧道工程总长997m,断面5m5m,坡降1.04%。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4、工程价款4.1 本工程合同总金额约贰仟陆佰万元人民币（ 2600.00万元）4.2 工程价款以已完成的工程量决算金额为准。4.3 工程价款的决算依据：4.3.1 以双方约定的本合同附件的工程量清单为决算依据。4.3.2 本清单中的单价，不管业主或指挥部是否
19、调整，均不作变 动（人工费、材料费按当地市场信息指导价调差决算）。4.4 工程价款含人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费、 税金、施工人员、第三责任保险费及工程保险费、临时设施费、管理 费、人员和机械设备进出场费等。4.5 如发生土地补偿费用,由甲方按实际发生金额支付。4.6 工程量变化涉及的工程价款调整：4.6.1 甲方代表、监理工程师签证的工程量增减。4.6.2 设计变更的工程量增减。4.6.3 设计外增加的工程工程引起工程量的增加。4.6.4 合同约定以外的其他工程量增减。5、工程款的结付方式5.1 工程计量：以甲方、监理工程师的签证为结算依据。5.2 变更工程的工程计量：以指挥部
20、批准的变更通知单为结算依第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 据。5.3 因乙方原因造成反工增加的工程量;未经监理工程师同意，乙 方自行增加的工程量不予计量。5.4 材料款按市场信息指导价调差结算，从乙方工程款中扣除。5.5 双方按自己的得款金额交纳税金后按完税发票支付工程款。5.6 乙方完成临时设施后，按实际发生额支付大型机械设备调迁 费;做好洞门后，拔给工程总造价2%的预付款;进度款按已完成工程 量的90%次月15日前拔付（分批扣回预付款）工程竣工验收合格后补 足97% ,剩余3%作为质保金（不计银行利息），质保期满一年，无质 量问题，一次付清。6、材
21、料设备供应6.1 本工程机械设备由乙方自带。6.2 材料按设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求，由甲 方采购供应。甲方提供产品的质检、环保合格证明、试验报告，对所 购材料质量负责。6.3 乙方对主要材料应选定样品样本，经检验后封存，作为材料 供应使用、竣工验收的实物标本。7、安全管理7.1 双方严格安全施工规程管理，落实安全防护措施。由于管理第20页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 不善造成的伤亡事故，按责任划分承担费用。7.2 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知对方，并按 政府有关部门的要求处理。甲方积极提供抢险救险的必要条件，协同 处理事故。
22、事故引发的费用由责任方承担。7.3 按需要安排看守和警卫，增设施工围栏，安全照明，悬挂安 全标志，预防伤亡事故发生。7.4 在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地 段、临时交通要道附近施工时，应构建防护设施。7.5 靠近建筑物施工，应制定安全防护措施，确保财产和人身安 全。8、施工管理8.1 工序管理：乙方提交详细的施工技术议案、安全措施、工序 进度。经甲方审查同意后，方能组织施工。8.2 现场技术管理：甲方工程师现场技术交底、交待施工要求，乙方按要求施工。因甲方技术交底失误，导致返工的，由甲方赔偿损 失。8.3 施工检查：甲方在检查中发现质量、进度、安全、文明施工 有问题时，责
23、令乙方限期整改，整改不力的给予处分。8.4 自检制度：每个施工点，每道工序，由乙方自检合格后，方第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同能通知甲方验收。甲方收到报检通知后，会同监理工程师对所报检项目进行质检验收。9、施工责任9.1 甲方责彳壬9.1.1 组织设计院、监理工程师、乙方共同参加施工图纸会审和设计交底。9.1.2 对乙方报送的施工组织设计方案，应在七天内报请监理公司批准实施。9.1.3 配合乙方送检现浇混凝土试压块样。9.1.4 对乙方碰到的施工疑难问题,及时组织会商解决。9.1.5 协调交叉作业关系，保证工程建设有序进行。9.1.6 按约定向乙方支
24、付工程款，做到不拖不欠。9.2 乙方责任921进场前五天，向甲方提供详细的进场人员名单，分批次进场计划。9.2.1 所有进场人员必须符合甲方和监理工程师的要求，特殊工种人员，需报资格证书和身份证扫描件，并能提供原件给甲方校对。923进场前七天，向甲方提供详尽的分项施工的机械设备表。注明相应的数量、规格型号、生产厂家、新旧程度、自有或租赁情况。第22页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同924开工前十天，向甲方提供完整、科学、可行的施工组织设计方案。925作好工作日志和资料收集、保管、归案工作。9.2.6 每周末当天，报本周已完成工程量和下周施工计划。9.2.7 每
25、月25日提交本月施工进度和质检验收资料，并报下月施工计划。9.2.8 办理所有进场人员的各种保险，并将保险资料报甲方存档。9.2.9 悬挂安全操作规程和安全标志牌，杜绝伤亡事故的发生。9.2.10 明挖、暗挖、掘进的每个环节，必须精确测量放样，复测后才能施工，严格控制轴线和超欠挖。9.2.11 在洞身开挖中，做好地质情况记录。完工后，写出地质情况说明，交业主存档。9.2.12 遵守国家安全生产和环境保护的有关规定，遵守当地政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音、清洁卫生等管理规定。9.2.13 所有管理施工人员应在当地派出所办理暂住证。管好自己的人，搞好工民关系。10、驻工地代表10.1 甲
26、方派驻工地代表：姓名职称甲方以书面形式告知乙方）。10.2 乙方派驻工地代表：姓名职称乙方以书面形式告知甲方）。第23页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同10.3 双方派驻的工地代表，按照本合同的约定行使各自派出方 的权利，履行派出方的义务。10.4 双方需要撤换驻工地代表，应提前七天书面通知对方，撤 换后代表的权责不变。10.5 甲方代表有权对工程质量、施工进度进行监督，有权参加 材料、设备、工程中间验收和竣工验收等施工活动。10.6 乙方代表有权监督甲方履行各项合同义务。10.7 甲方代表在授权范围内，向乙方代表发出任何书面形式的 指令，乙方代表应予执行。
27、10.8 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到指令 后24小时内，向甲方代表提出修改指令的书面报告。如甲方代表坚 持执行原指令，乙方代表应予执行。因指令错误而发生的费用和给乙 方造成的损失由甲方承担。10.9 应急状况：应急情况下，甲方代表可发出口头指令，乙方 代表应立即执行;乙方代表也可以自行采取应急措施。事后24小时 内，相互补办书面指令和应急措施报告。造成损失的，按事故责任承 担费用。11、工程变更第24页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同10.10 1涉及设计变更时，甲方应在该局部或分项工程施工5日 前通知乙方。乙方应立即停止对涉及局部的施工或
28、准备活动。10.11 2对完工工程设计变更，造成乙方反工损失的，由业主或甲 方承担费用。10.12 3领取变更图，作为施工和计价决算依据。11.2工程变更：随变更后的施工图作以下变更：1121更改有关数据、质量要求。11.2.2 更改工程量，补充工程量清单。11.2.3 改变现场原有设计的位置，标高、尺寸。11.2.4 修改施工程序和进度。11.2.5 甲方收取变更工程量增加金额15%的费用。12、工程验收12.1 隐蔽工程和中间验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应 在自检合格后，48小时内以书面形式通知甲方代表（监理工程师）验 收，验收合格并经甲方代表（监理工程师）在检验记录上签字后，乙方
29、才可以进行隐蔽和继续施工。12.2 竣工验收12.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关 规定，向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸一式三份。甲第25页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 方应在收到报告后，10日内组织验收，并在验收后，28日内填写书 面验收表签字盖章,或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少， 约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改，并承担因自身原因造成 的修改费用。12.2 甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同 意验收，应办理竣工结算手续。12.3 .3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后到达
30、竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方再次验收的日期。竣工 日期也视为保修起始日期。12.4 .4工程未经竣工验收或竣工未通过验收的工程，甲方不得使 用。如甲方强行使用，那么视为竣工验收合格。由此发生的质量及其他 责任均由甲方自行承担。12.5 因特殊原因，局部工程暂时不能竣工的，双方可签订甩荐 竣工协议处理。1226竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定 或合同约定，向甲方递交竣工结算报告和完整的结算资料。甲方自收 到报告和结算资料之日起，25日内进行审核确认，按合同约定向乙 方支付工程尾款。同时，甲、乙双方办理工程移交手续。12.6 .7甲方无正当理由，逾期未办理竣工结算的，
31、应承担乙方相第26页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 应的工程保管费和未付工程尾款的利息损失。13、违约责任13.1 甲、乙双方任何一方，不能按合同约定履行自己的各项义 务的，应承担违约责任。包括赔偿违约金、赔偿因违约给对方造成的 经济损失。13.2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款 的，每延误一日，应向乙方支付延迟局部工程款1的违约金。13.3 甲方拖欠工程进度款超过一个月的，乙方有权停工，甲方 应赔偿乙方的停工损失。13.4 由于乙方责任延误工期的，每延误一日，按已付工程款的1 支付违约金。13.5 由于乙方责任导致的工程返工，造成工程延
32、期交付的视为 延误工期。13.6乙方因管理失误或设备不配套，经甲方两次通知仍无改变 的。甲方有权减少乙方工程量，并增派施工队伍进场施工。乙方施工 进度滞后超过一个月，或发生伤亡事故，甲方有权终止合同，令其退 场。乙方退场时，已完成的未结算工程款不予结算支付，给甲方造成 的损失，由乙方负责赔偿。13.7质量缺陷第27页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同按照中华人民共和国的有关规定，在质量缺陷责任期内，所发生 的质量缺陷，由乙方支付费用负责修复。14、不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，局部或全部 免除责任，但法律有规定的除外。一方因不可抗力不
33、能履行合同时， 应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合同期限内 提供证明。15、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，或申请调解。 协商、调解不成的，可依法向当地人民法院提请诉讼。16、补充条款：16.1 合同履约金：签订合同后，乙方将履约金伍拾万元（ 50万 元）交给业主，进场后业主将履约金退还给乙方，乙方收到履约金后, 到市安全局交纳安全保证金，多留少补。16.2 乙方收到工程预付款，到市社保局交纳用工劳动保证金。16.3 甲方给乙方支付工程预付款，同时退还乙方安全保证金。 工程完工后，市安全局退还的安全保证金归甲方所有。16.4 本合同未尽事宜，可在补充
34、协议中加以补充，修改与完善。 补充协议是合同的组成局部，不可分割，共同有效。如果合同与补充第28页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同三、合同工期开工日期：20xx年8月1日竣工日期：20xx年4月20日（不可抗拒自然因素除外，工期顺 延）合同工期总日历天数：260天（日期期间节假日除外）四、质量标准：工程质量标准：合格五、合同价款：1、工程价款总金额：319.78万元（大写：叁佰壹拾玖点柒捌万 元整），最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监 理单位共同确定工程量后据实结算。3、材料因价格波动引起价格变
35、化不予调整价差，人工费调整按湖 北省相关规定执行。4、工程价款支付方法：工程开工付工程总价款的20%（其中动 工时付10%，隧道完成100米时付10%）；完成总工程量的50%后应 付工程款总额的15%;竣工验收后付清工程总价款的95%;剩余工程 总价款的5%作为工程质量保证金，二年后无质量问题付清（二年内隧 道发生质量问题，由乙方负责加固处理，费用由乙方自行承担）。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同条款有冲突，以补充协议为准。17、合同的生效与终止：本合同双方代表签字盖章后生效，合同期满，双方履行各自的义务和权力后，自动生效。18、本合同一式肆份，甲乙双方各持两
36、份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月一日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第29页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工，甲方负责聘请 有资质的工程监理机构对该工程工程进行全程监理，确保工程质量达 到合格要求。七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协 调，确保工程顺利推进。八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑 工程检验评定标准，经检验后符合设计要
37、求，质量要求到达合格等级, 否那么自行承担一切经济损失。九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包，违法分包;如有违 法分包行为，发包方一经发现，立即终止合同，并根据国家相关政策、 法规追究其责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款，工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。十二、承包人采购材料进行管理，但材料必须先报告发包人许可, 并提供材料样品，必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告， 同时必须服从发包人对局部材料的变更，变更后发生的费用由甲方承 担。十三、承包人未能按合同完成全部工程，每延误一天的违约金为合同范本
38、 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 元/天，不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。十四、承包人应按照安全生产法的要求在施工过程中做好安 全工作，确保工程安全施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐 患，杜绝安全事故的发生;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因 此而产生的费用由乙方承担，与甲方无关。十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请，人员工资和费用由其 自行与所请人员结算，相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之 间产生,与甲方无关。十六、违约责任：1、本协议自签订之日起生效，除合同法规定情况外，甲、 乙双方任何一方不得单方终止或解除，假设单方解除合同或出现严重违 约行为
39、，由违约方向守约方支付违约金10万元，同时赔偿对方因此 而造成的经济损失。2、甲方延期付款的，按应付款额月利率15的标准向乙方支付 延期付款利息。3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修 复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单，如实际工程地质与 招标文件承诺有不一致的，经甲方、监理单位、施工单位（乙方）共同 协商，按实际数量及08年定额单价据实结算。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同十七、其它条款：（一）本合同的组成局部：1、本施工合同书及各种合同附件（含评标期间和合同及谈判过程 中的澄清文件和补充资料）；2、关于隧道工程施工的标准、规范及有
40、关技术文件；3、图纸;4、工程量清单；5、工程报价单或预算书；6、中标通知书；7、投标函及投标函附录；8、工程专用合同条款；9、通用合同条款；10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件，视为本合 同的组成局部；11.承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计 等投标书所述内容；12、其它合同文件。（二）隧道内防护：假设遇有漏顶现象，须喷浆的地方（防护支架、喷 浆）10米以内（含10米）处理费用由乙方负担，超出10米的费用由双合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 方另行协商。（三）隧道除渣：由发包人指定地点堆放，承包人负责修路、运输。 所有除的砂石料所有
41、权归发包人，治理由发包人负责，治理费用由发 包人承付。（四）工程完工后按实际工程量结算，假设超出997米，对超出局部 由甲、乙双方会同监理据实结算。十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议，补充协议协 议与本协议有同等约束力。十九、本协议自签订之日起生效，甲、乙双方及见证单位（马桥 法律服务所）各执T分，具有同等约束力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日隧道工程施工合同范文2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程 合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合 同（GF-9L
42、020）及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和 老实信用的原那么，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 合同，共同遵守。一、组成合同的文件：组本钱合同的文件包括：L本合同协议书2、本合同合同条款3、本工程适用的标准、规范及有关技术文件4、甲方技术交底、图纸5、附件1承包人承包工程工程一览表一工程量清单6、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的 组成局部。二、工程概况、工程名称：、工程地点：、工程规模：、承包范围和内容包含：L洞身开挖（围岩级别分类情况见工程量清单）。具体内容包括: 临时设施建设、设备
43、调遣及进出场，搭、拆脚手架，测量，人工挖除 整修，钻眼、爆破、通风、出硝、运料、防尘、照明，三管两线及出 渣道路养护，排水，木支撑制、安、拆，整修边沟，超挖回填等为完合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 成隧道开挖所需的一切工序施工、完成和缺陷修复工作（弃硝运距从 出硝洞口算起1公里、弃硝场用地由甲方负责）。2、支护（包括A砂浆锚杆、中空注浆锚杆、B超前小导管、C注 浆、D喷硅、E挂网、F格栅钢架、G联结钢筋）。具体内容包括临时 设施建设、设备调遣及进出场及：A、砂浆锚杆、中空注浆锚杆一搭、拆、移动脚手架、加工制作 锚杆及垫板、钻孔、砂浆制作、灌浆、装树脂包、安装锚杆、上垫板、 锚固、焊接、运输等全部制、安过程;中空砂浆锚甲方统一供应。B、超前小导管-钢管加工制作、运输、布眼、搭、拆脚手架、 钻孔、顶管等全部制安过程；C、注浆-搭、拆脚手架，运料、浆液制作、压浆、检查、堵孔 等全部施制过程；D、喷射硅-搭、拆脚手架，安、拆转移机具设备,磴制作,喷 射及养护等喷射性所需的所有工序施工、完成和缺陷修复工作；E、挂网-制作、运输、挂网、点焊、加固等挂钢筋网所需的所有 工作内容；F、格栅钢架加工制作、运输、安装、加固等格栅钢架制安全部 施做内容；G、联结钢筋加工制作、运输、安装、焊接等全部施做内容；