输变电工程劳务分包合同.docx

《输变电工程劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《输变电工程劳务分包合同.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、输变电工程劳务分包合同（电气安装）合同编号： 工程名称： 承包人： 劳务分包人: 签订日期： 签订地点： 定的发包人和承包人的权利、义务和责任。7 .承包人7.1 承包人义务承包人应当按照合同文件的约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。一次或分阶段完 成下列工作。包括：7.1.1 遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件。7.1.2 成立项目管理组织机构。7.1.3 以书面形式向劳务分包人下达劳务作业任务单。7.1.4 承包人应当编制相应的施工方案（施工组织设计、专项施工方案、作业指导书、安全 技术措施、质量工艺策划等），包含施工现场临时用水及用电方案，并对劳务分包人进行施工方 案、施工图

2、纸及劳务作业的现场及毗邻区域内的地下管线资料交底。7.1.5 负责向劳务分包人提供劳务分包作业所需的施工机械及工器具，定期维护、保养，建 立施工使用台账。7.1.6 负责办理与本劳务作业相关的任何必要的核准手续。7.1.7 按照合同文件的约定回复、审批或确认劳务分包人提出的任何询问或申请。7.1.8 负责总承包工程的安全防护、文明施工和环境保护的监督管理工作。7.1.9 负责总承包工程的质量工艺管控和达标评优管理。7.1.10 负责总承包工程合同文件约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作。7.1.11 负责对劳务分包施工过程实施管控，指派本单位责任心强、技术熟练、经验丰富的人 员担任现场施工

3、班组负责人、技术员、质检员和安全员，对三级及以上危险性大、专业性强的风 险作业进行统一组织指挥和有效监督。7.1.12 建立覆盖所有劳务分包人的现场应急处置管理体系。如发生分包安全事故或突发事 件，按照国家和行业有关事故调查规程处理，及时逐级上报。7.1.13 建立劳务分包人员退场机制，对技能素质不满足要求、作业水平较低、多次违章或不 服从管理的劳务分包人员，及时清退出场。7.1.14 承包人应履行其他义务见合同条款专用部分。7.2 承包人代表7.2.1 承包人代表在本劳务分包合同履行期间，承包人应当委派相关人员常驻现场，具体约定见合同条款专 用部分。承包人项目经理为承包人代表，代表承包人行使

4、和履行本劳务分包合同约定的承包人的 所有权利和义务。劳务分包人提交给承包人代表的任何请示、函件或人员证书报审资料等，均视为已有效的 提交给了承包人。承包人代表所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由 承包人所做出。承包人有权变更或撤销关于承包人代表的委派。任何此类的变更或撤销均应当以书面形式 通知劳务分包人及其他相关单位，并在到达劳务分包人及其他相关单位时生效。7.2.2 承包人代表的权力委托承包人代表可在需要时，将权限范围内的权力和职责委托给受托人执行，并可随时撤销任 何此类委托。承包人代表的权力委托或撤销均应当采取书面形式，并在到达劳务分包人及其他相关单位 时生效。承包人

5、受托人按照上述委托内容做出的任何决定、指令、检查、审核、检验、同意、批准 或类似行为，应当视同是承包人代表做出的。8 .劳务分包人8.1 劳务分包人义务劳务分包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因劳务分包人违反法律 而引起的任何责任。其义务包括：8.1.1 在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件。8.1.2 应当严格按照承包人的工作要求及合同约定进行劳务作业。8.1.3 在本合同条款专用部分约定的时间内，向承包人提供劳务作业计划。劳务分包人不能 按承包人批准的劳务作业计划施工时，应根据承包人的要求修订劳务作业计划，以保证工程进度。 具体约定见合同条款专用

6、部分。8.1.4 作业现场所有劳务分包人员应参加施工方案（施工组织设计、专项施工方案、作业指 导书、安全技术措施、质量工艺策划等）交底。8.1.5 劳务分包人应落实施工安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程 施工造成的人身伤害和财产损失。8.1.6 应当对本劳务作业的施工质量负责，但属于非劳务分包人原因造成的本劳务分包作业 质量缺陷和质量事故的责任除外。8.1.7 委派具备相应工作能力的班组长。劳务分包人未得到承包人书面同意不得更换或撤回 班组长。8.1.8 根据劳务作业内容按承包人要求配置相应的人力资源，劳务分包人应与进入现场的劳 务作业人员签订劳动合同，开工前向承包人提供进

7、场作业人员花名册（包含身份证复印件等关键 信息），经承包人审核同意后，劳务分包作业人员方可进入作业现场。8.1.9 劳务分包人应按时、足额发放作业人员工资，建立工资发放台账并报承包人备案；劳 务分包人应为作业人员购买意外伤害险，建立意外伤害险台账并报承包人备案。8.1.10 劳务分包人提供的特种作业、特殊工种人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机 构规定的岗位证书，并把相关证书交予承包人登记备案。承包人按照合同文件约定所发出的指令, 劳务分包人应当予以执行。劳务分包人应当遵循承包人的指令派代表出席由发包人、监理人或承 包人主持的现场工程协调会或工作会议。8.1.11 遵守政府有关主管部门对施

8、工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的 管理规定，协助承包人办理有关手续，承包人承担由此发生的手续费用，因劳务分包人责任造成 的罚款除外。8.1.12 遵纪守法，文明施工。妥善处理与施工所在地各级政府及利害关系人的关系，尊重当 地的民族习惯，杜绝民事纠纷及刑事案件。8.1.13 劳务分包人不得将本劳务作业再分包。8.1.14 劳务分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，劳务分包人赔偿承包人有关损 失。8.1.15 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及监理人的指令。8.1.16 未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系。8.1.17 劳务分包人应履行其

9、他义务见合同条款专用部分。8.2 劳务分包人代表在本劳务分包合同履行期间，劳务分包人应当委派相关人员常驻现场，并指定劳务分包人 代表，代表劳务分包人行使和履行本劳务分包合同约定的劳务分包人的所有权利和义务，具体约 定见合同条款专用部分。承包人提交给劳务分包人代表的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为已 有效的提交给了劳务分包人。劳务分包人代表所做出的任何请示、函件或人员证件报审资料等， 均视为由劳务分包人所做出。劳务分包人更换劳务分包人代表的，应当经承包人书面同意。9 .劳务作业计划9.1 除非合同文件另有约定，劳务分包人应当在合同生效后，按照承包人要求，向承包人提 交劳务作业计划

10、，经承包人书面批准后执行。9.2 当劳务作业计划与已批准劳务作业计划存在偏差时，因劳务分包人自身原因存在延误 时，或承包人提供的工程材料存在延误时，劳务分包人应当对劳务作业计划进行修订，并将修订 后的劳务作业计划报承包人批准。9.3 劳务分包人应当按照承包人提供的施工方案及安全技术措施进行施工。10 .工程暂停10.1 工程暂停承包人认为有必要时，可以向劳务分包人下达暂停作业的指令。劳务分包人应当按照承包 人指令暂停施工。暂停施工期间，劳务分包人应当按照承包人的指令负责保护、照管该暂停施工 的工程，以免遭受损失或损害。10.2 工程暂停的责任10.2.1 如果因下列原因引起劳务作业的暂停，劳务

11、分包人应当承担所有相应费用：（1）劳务分包人违约引起的暂停施工；（2）劳务分包人擅自暂停施工；（3）劳务分包人的其他原因引起的暂停施工。10.2.2 如果因承包人引起的劳务作业暂停，承包人应当赔偿劳务分包人由此受到的损失，具 体约定见合同条款专用部分。11 .工程质量11.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行，具体约定见合同条款专用部分。11.2 劳务分包人应确保本劳务作业达到总承包工程质量等级的要求，并有义务配合承包人 实现总承包工程质最等级。113劳务分包人应按照工程质量创优目标的要求进行施工，实现分部分项工程合格标准。 工程的质量创优目标及相关约定见合同条款专用部分。11.4 劳务分包

12、人应参加由承包人组织的工地质量例会、工程创优等活动。按照有关规定开 展工艺应用、工程建设强制性条文执行、质量通病防治等活动。11.5 劳务分包人应按合同约定配合承包人对工程材料以及工程的所有部位及其施工工艺进 行全过程的质量检查和检验，并作详细记录。11.6 劳务分包人应配合承包人进行隐蔽工程检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，承包人有 权指示劳务分包人揭开检查，由此产生的费用由劳务分包人承担。11.7 劳务分包人应配合承包人进行三级验收，根据承包人的安排参与监理初检及竣工验收, 对于验收中发现的质量问题或缺陷配合承包人进行整改。11.8 因劳务分包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包

13、人有权要求劳务分 包人返工直至符合合同要求或工程质量验收标准为止，由此造成的费用由劳务分包人承担。12 .安全文明施工12.1 在劳务作业过程中，劳务分包人应当遵守国家、行业的安全生产法规、规章、制度、 标准，按照合同文件约定履行安全职责，落实安全工作内容，执行施工安全方案及措施，严格执 行施工安全操作规程。12.2 劳务分包人应保持现场井然有序和安全可靠，以免发生安全事故，承担由于自身原因 造成事故的责任和因此发生的费用。123劳务分包人应加强施工现场安全管理和施工过程的控制。对施工过程存在的隐患进行 分析和控制。对临近带电体作业、临时用电作业、高处作业、吊装等危险性较大的作业时，应在 承包

14、人的组织、指挥及带领下进行施工，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。12.4 劳务分包人在作业前，应了解作业区域影响范围内建（构）筑物、供水、电缆、燃气 及热力等地下管线情况，保护其使用安全。12.5 劳务分包人加强劳务分包人员岗前安全教育，应配合承包人组织入场安全教育培训， 经考试合格后方可上岗作业，切实保护好有关人员的人身和财产安全。12.6 在施工过程中，劳务分包人应自觉执行安全规程规定、安全技术措施，不发生违章、 违规、违纪事件，服从承包人的监督管理，如有违反规定的，按照合同条款专用部分的约定承担 违约责任。12.7 承包人与劳务分包人在签订本合同的同时，必须签订分包安全协议，并严格执

15、行。12.8 劳务分包人应参加承包人组织开展的应急教育培训、应急预案的演练。劳务分包人应 在项目应急组织的统一领导下，参与现场应急救援队伍。12.9 承包人应根据作业场所的实际情况，在有危险因素的作业场所和设备设施匕设置明 显的安全警示标忐，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施；在现场的临边、 沟、坑、孔洞等场所设置围栏、盖板和警示标志。12.10 承包人应将劳务分包作业全面纳入施工安全风险防控，在施工作业前组织劳务分包人 员进行施工安全风险培训交底。12.11 劳务分包人在工程施工期间，应当按照承包人要求，做到施工场所保持整洁，垃圾或 废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”

16、。12.12 劳务分包人的个人安全防护用品、用具应由承包人提供。劳务分包人对使用维护负责, 承包人负责监督管理。12.13 劳务分包人在施工过程中，应严格遵守有关工程施工现场环境、卫生、绿色施工标准, 履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财 产损失负责。12.14 劳务分包人应严格执行国家、地方有关道路交通法律、法规。严禁农用运输车、拖拉 机载人，严禁人货混载。12.15 劳务分包人应在承包人指定的区域、时间、工作范围内组织施工作业，未经承包人许 可，不得到其他区域和设备上工作，并采取措施，防止因交叉作业与其他施工单位产生相互影响、 对人员造成伤害

17、和对已建成设备设施的损坏。12.16 劳务分包人应严格执行承包人现场施工脚手架验收检查管理制度，按规定搭设、验收 挂牌，每日使用前或定期检查，及时维护。12.17 落实现场施工环境保护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、 扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。12.18 在电缆层、电缆隧道及GIS开关室、容器内、密闭空间等区域内工作，劳务分包人 应先按规定进行通风、监测有毒有害气体，符合要求后，方可工作。容器、密闭空间内作业过程 中应指派专人监护，并有紧急救援措施；施工照明采用相应等级的安全电源，金属容器外壳及容 器内使用的电动工器具要有可靠的接地。12.19 劳务分包人作业人

18、员进入工井作业前，在开启井盖瞬间应防止有害、有毒、可燃气体 突然喷出伤人，开启井盖后应加强通风和监测，必须使用非金属梯子上卜.工井，工井口应用井圈 或护栏，作业人员撤离电缆井或隧道后，应立即盖好井盖，以防意外。12.20 发生安全事故后，劳务分包人应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及 时如实地报告承包人。劳务分包人应当积极采取措施，防止事故扩大，保护事故现场。未经调查 和记录的事故现场，不得任意变动。12.21 其他约定见合同条款专用部分。13 .合同价款13.1 劳务分包合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列六种确定 合同价款的方式，双方可在合同条款专用部分约

19、定采用其中一种或多种方式相结合的结算报酬方 式：（1）约定不同工种的工日单价，按确认的工日计算；（2）约定综合工日单价，按确认的工日计算；（3）约定定额工日综合单价，根据消耗量定额确认的工日计算；（4）约定不同工作劳务的工程量单价，按确认的工程量计算；（5）约定酬金的比例或计算方式，按成本加酬金的方式计算；（6）采用固定总价模式。13.2 合同价款的风险范围、调整方法等约定具体见合同条款专用部分。13.3 劳务分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。13.4 关于合同价款的其他补充见合同条款专用部分。14 .工日及工程量的确认14.1 劳务分包人应按约定的计量方法、时间将完成工作的施

20、工工日或工程量上报承包人， 由承包人确认。具体约定见合同条款专用部分。14.2 因承包人原因造成施工工日或工程量的增加，需经承包人签字确认，方可进行计量， 作为劳务分包结算支付的依据。14.3 对劳务分包人自行原因造成施工工口或工程量增加，承包人不予计量。14.4 承包人有权委托具有相应资质的中介机构对相关工日或工程量进行统计确认，且承包 人和劳务分包人同意以该结论作为相关工日或工程量计量的依据。15 .合同价款的支付15.1 施工过程中，承包人与劳务分包人双方应按合同条款专用部分约定的方法支付工程款 （进度款）。15.2 分包合同约定的施工变更调整的合同价款、索赔的价款或费用以及其他约定的追

21、加合 同价款，在劳务分包结算时一并调整支付。15.3 承包人超过约定的支付时间不支付劳务分包费用，劳务分包人可向承包人发出要求内 付款的通知，并要求其承担违约责任。15.4 承包人不按劳务分包合同约定支付劳务分包费用导致无法施工的，由承包人承担违约 责任。16 .劳务分包结算16.1 工程竣工验收合格后，劳务分包人向承包人报送劳务分包结算书（结算书中附签证手 续）及要求的结算审计资料。承包人收到后按照内部结算审核程序规定进行对劳务分包人结算书 的审核，最终以承包人审定的金额作为工程结算依据。结算办法具体见合同条款专用部分。16.2 承包人有权委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，

22、且承包人和劳 务分包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。16.3 为防止劳务分包人不及时、足额发放劳务人员报酬，承包人将合同价部分金额作为报 酬发放保证金（如有）。报酬发放保证金金额、支付时间具体见合同条款专用部分。16.4 工程竣工验收后，劳务分包人应按照与所用劳务作业人员签订劳动合同的约定，支付 完劳务作业人员的所有报酬，并向承包人提供劳务作业人员的报酬发放清单（附领取人员签字）， 承包人将预留的报酬发放保证金支付给劳务分包人。16.5 在劳务分包人书面形式确认了承包人审定的结算书后，劳务分包人按照税务机关及承 包人财务结算要求提供相应发票，承包人收到后按照结算管理规定进行

23、支付。承包人将扣除合同 约定的尾款外的全部结算款项支付给劳务分包人。尾款的额度、支付时间见合同条款专用部分。16.6 承包人和劳务分包人对劳务作业结算价款发生争议时，双方按照第21条的约定解决争 议。17 .违约17.1 在合同签订之前或同时，劳务分包人提供给承包人合同约定额度的履约保证（如有）， 履约保证的有效期限应截止到劳务分包工程通过竣工验收。如果劳务分包人在有效期内没有履行 合同有关要求，承包人有权从劳务分包人履约保证中追索。本劳务分包工程的履约保证金的额度 和支付时间见合同条款专用部分。17.2 劳务分包人不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，承包人有权要求劳务分包 人承担继续履

24、行、赔偿损失和（或）支付违约金等违约费任。0.3如劳务分包人无法按期完成本合同工程，每延误一日，应按签约合同价款的0.5%向承 包人支付违约金；延误超过30天的，承包人有权解除合同，劳务分包人应向承包人支付签约合 同价款20%的违约金，并赔偿承包人所遭受的全部损失。17.4 当劳务分包人无正当理由未履行法律法规规定的和合同约定的义务时，承包人有权要 求劳务分包人限期改正。劳务分包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并应按 照本条第17.3款约定的方式承担违约责任。若劳务分包人逾期整改，或整改后不符合承包人要 求的，承包人有权解除合同，劳务分包人应向承包人支付签约合同价款20%的违约

25、金，并应承担 由此引起的一切额外费用及赔偿承包人所遭受的全部损失。17.5 工程存在重大质量问题或无法通过竣工验收合格的，劳务分包人应及时负货采取有效 措施直至符合规定标准，且劳务分包人应向承包人支付签约合同价款20%的违约金，并应承担由 此引起的一切额外费用及赔偿承包人所遭受的全部损失，且承包人有权解除合同。17.6 工程质量不达标的，劳务分包人应根据承包人的整改通知对工程质量不合格的部位进 行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，劳务分包人应按照本条第 17.5款约定的方式承担违约责任。若劳务分包人逾期整改，或整改后不符合承包人要求的，承包 人有权解除合同，劳务分包人应

26、向承包人支付签约合同价款20%的违约金，并应承担由此引起的 一切额外费用及赔偿承包人所遭受的全部损失。17.7 施工期间发生安全生产事故，劳务分包人负主要责任的，劳务分包人应向承包人支付 签约合同价款20%的违约金，并应承担由此引起的切额外费用及赔偿承包人所遭受的全部损 失，且承包人有权解除合同。17.8 施工期间，劳务分包人违反安全规程规定、安全技术措施，发生违章、违规、违纪事 件的，劳务分包人应向承包人支付违约金，具体约定见合同条款专用部分。17.9 除本合同另有约定外，因劳务分包人违约导致合同解除的，劳务分包人应向承包人支 付签约合同价款20%的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用及赔

27、偿承包人所遭受的全部损 失。17.10 除本合同另有约定外，劳务分包人存在其他违约行为的，应按签约合同价3%向承包 人承担违约责任。17.11 劳务分包人按合同约定应支付的违约金低于给承包人造成的损失的，应就差额部分向 承包人进行赔偿，应承担的赔偿金额不以合同价款为限。17.12 劳务分包人违约除应承担相应违约责任外，承包人向劳务分包人主张权利所产生的费 用亦由劳务分包人承担。17.13 劳务分包人因违约需向承包人支付违约金或赔偿损失的，承包人有权从任何一期合同 应付款项或履约保证金（如有）中予以扣除。17.14 违约方承担违约责任后，除本合同被依法解除外，双方均应继续履行合同，以保持工 程的

28、连续性和已施工工程的完好。17.15 承包人未能按约定向劳务分包人支付相应款项，每逾期一口，应按合同总金额的万分 之四支付违约金，施工承包人不履行或不按约定履行其他义务，应向分包人支付合同价款20% 的违约金并承担由此给劳务分包人造成的全部损失。17.16 其他约定见合同条款专用部分。18 .索赔18.1 劳务分包人索赔18.1.1 如果承包人未能履行合同文件约定的义务或如果承包人履行的义务存在错误给劳务 分包人造成损失，劳务分包人可按照以下约定向承包人提出索赔。18.1.2 劳务分包人索赔的提出：劳务分包人应当在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人提交索赔报告，并说 明提出索赔的理

29、由以及要求追加的付款金额，并附必要的记录和证明材料。18.1.3 务分包人索赔的处理：（1）承包人收到劳务分包人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验劳务 分包人的记录和证明材料，必要时承包人可要求劳务分包人提交全部原始记录复印件。（2）承包人应当按照合同文件约定对劳务分包人提出追加付款的要求进行审核和确认，并 在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复劳务分包 人。（3）如果承包人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内未答复劳 务分包人处理结果的，则视同承包人接受了劳务分包人的索赔要求。4）劳务分包人接受索赔处理结果的，按照第项

30、完成赔付。劳务分包人不接受索赔 处理结果的，按照第21条的约定解决争议。18.1.4 劳务分包人提出索赔的期限：（1）如果劳务分包人未按照第项的时间要求提出索赔，视为劳务分包人己放弃了对 相关事件的索赔。（2）如果劳务分包人以书面形式确认了承包人审定的劳务分包结算书后，应当被认为已无 权再提出结算前所发生的任何索赔。18.1.5 劳务分包人的索赔要求被批准后，其应当获得的索赔款由承包人随当期的劳务分包费 用支付。18.2 承包人的索赔18.2.1 如果劳务分包人未能按照本劳务分包合同约定履行义务或劳务分包人所履行的义务 存在错误给承包人造成损失，承包人可按照以下约定向劳务分包人提出索赔。18.

31、2.2 承包人索赔的提出：承包人应当在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向劳务分包人提交索赔报告，并说 明提出索赔的理由以及有权得到的索赔金额，并附必要的记录和证明材料。18.2.3 承包人索赔的处理：（1）劳务分包人收到承包人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验承包 人的记录和证明材料，必要时劳务分包人可要求承包人提交全部原始记录副本。（2）劳务分包人应当按照合同文件约定对承包人提出索赔金额的要求进行审核和确认，并 在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）如果劳务分包人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内

32、未答 复承包人处理结果的，则视同劳务分包人接受了承包人的索赔要求。（4）承包人接受索赔处理结果的，按照第1825项的约定完成赔付，承包人不接受索赔处 理结果的，按照第21条的约定解决争议。18.2.4 承包人提出索赔的期限：（1）如果承包人未按照第项的时间要求提出索赔，视为承包人已放弃了对相关事件 的索赔。（2）当承包人开具了第16.1款所约定的劳务分包结算书后，应当被认为已无权再提出结算 前所发生的任何索赔。18.2.5 劳务分包人应当付给承包人的索赔金额可从承包人拟支付给劳务分包人的合同价款 中扣除，或由劳务分包人以其他方式支付给承包人。当拟支付给劳务分包人的合同价款已不足以 满足索赔金额

33、时，劳务分包人应当在接受索赔处理结果后14天内，将其差额赔偿给承包人。当 劳务分包人向承包人支付的索赔数额不足以弥补承包人对第三方支付的违约金额或赔偿金额时.， 劳务分包人应向承包人继续承担责任。19 .保险19.1 劳务分包人必须为施工现场作业人员办理意外伤害保险，支付保险费。19.2 劳务分包人为施工场地内自有人员生命财产办理保险，支付保险费用。19.3 为了分散或降低风险，劳务分包人可办理其他商业保险，其费用由劳务分包人自行负 担。19.4 保险事故发生时，承包人劳务分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损 失。19.5 保险其他约定见合同条款专用部分。20 .不可抗力20.1

34、不可抗力20.1.1 不可抗力确认不可抗力是指承包人和劳务分包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发 生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等 其他情形。20.1.2 如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力 影响的范围内，承包人和劳务分包人均不应当被认为违约或毁约。但如果承包人或劳务分包人延 迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。20.2 承包人和劳务分包人的义务2021如果承包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生 时，应当及时通知劳务分包人，并且只要

35、合理可行，应当尽力继续履行其合同中的义务。承包人 还应当将他的建议通知劳务分包人，目的在于完成工程以及减少劳务分包人的任何损失。如果劳务分包人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发 生时，应当及时通知承包人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其合同中的义务。劳务分包 人还应当将他的建议通知承包人，包括任何合理的履约替代方法。但未经承包人的同意，劳务分 包人不得实施此类建议。20.3 因不可抗力解除合同如果不可抗力事件的发生持续超过182天，则尽管批准了工期延长，合同双方仍均可向对 方发出解除合同的书面通知，在该通知送达对方时，本分包合同自动解除。21 .争议21.1 争议

36、解决方式承包人和劳务分包人因本劳务分包合同及合同有关事项发生的争议，双方友好协商解决； 协商不成，任何一方均可按照合同条款中约定的下列一种方式解决：(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁。按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约 束力。(2)向有管辖权的人民法院起诉。争议的解决方式见合同条款专用部分。21.2 发生争议时合同的履行在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。22 .地下文物22.1 劳务分包人施工场地以内发现文物或古树名木，需及时通知承包人并采取保护措施， 由此产生的费用由承包人承担。22.2 未征得承包人书面同意，劳务分包人不得对此等发

37、现物进行任何移动或破坏。如劳务 分包人未征得承包人同意前移动或破坏了上述发现物，由此产生的一切责任和赔偿费用由劳务分 包人承担。23 .保密合同双方都应当履行对本劳务分包合同的保密义务，未征得对方事先的书面同意，另一方 不得在任何经营活动中、技术文献或其他地方发表或披露本劳务分包合同或其任何细节。更不得 把全部或部分的与本劳务分包合同有关的资料翻印外传。第三部分合同条款专用部分L 一般规定1.3书面形式134承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：传真号码：邮政编码：邮寄地址：电子邮箱地址：劳务分包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：传真号码：邮政编码：邮寄

38、地址：电子邮箱地址：4 .执行标准4.4与分包作业有关的主要法律法规、规程规范及标准制度见附件1。5 .图纸5.1 图纸提供承包人应当向劳务分包人提供图纸的日期及图纸套数：提供时间：提供套数：7 .承包人7.1 承包人义务其他义务：/7.2 承包人代表7.2.1 承包人代表承包人委派常驻现场的相关人员为：承包人项目经理姓名：承包人安全员姓名：8 .劳务分包人8.1 劳务分包人义务8.1.1 向承包人提供劳务作业计划的时间：签订合同当日8.1.17 其他义务：劳务分包人应自觉保护好施工现场的土建设施成品，在进驻前劳 务分包人应进行土建设施验收，对损坏处进行记录，在施工过程中，土建设施如有 损坏，

39、劳务分包人按原价理赔或负责修复。8.2 劳务分包人代表劳务分包人代表姓名：劳务分包人安全员姓名：施工队长姓名：目录第一部分合同协议书错误!未定义书签。签署页错误!未定义书签。第二部分合同条款通用部分错误!未定义书签。1 .一般规定错误!未定义书签。2 .语言和文字错误!未定义书签。3 ,合同文件的组成及解释顺序错误!未定义书签。4 .执行标准错误!未定义书签。5 .图纸错误!未定义书签。6 .监理人错误!未定义书签。7 .承包人错误!未定义书签。8 .劳务分包人错误!未定义书签。9 .劳务作业计划错误!未定义书签。10 .工程暂停错误!未定义书签。11 .工程质量错误!未定义书签。12 .安全

40、文明施工错误!未定义书签。13 .合同价款错误!未定义书签。1.1 1日及工程量的确认错误!未定义书签。15 .合同价款的支付错误!未定义书签。16 .劳务分包结算错误!未定义书签。17 .违约错误!未定义书签。18 .索赔错误!未定义书签。19 .保险错误!未定义书签。20 .不可抗力错误!未定义书签。21 .争议错误!未定义书签。22 .地下文物错误!未定义书签。23 .保密错误!未定义书签。第三部分合同条款专用部分错误!未定义书签。1.一般规定错误!未定义书签。4 .执行标准错误!未定义书签。5 .图纸错误!未定义书签。普通劳务作业人员数量:序号人员姓名工种身份证号12345821施工队

41、长及安全员不得随意更换，如需更换必须经承包人同意，如离开现场需报请承 包人同意。822承包人应建立分包人员退场机制，对技能素质不满足要求、作业水平较低、多次违章 或不服从管理的分包人员，及时清退出场。10 .工程暂停10.2工程暂停的责任具体约定：/n.工程质量1.1 1双方关于分包工程质量标准的约定：满足总包合同质量要求，保证贯彻和顺利实施工 程设计技术原则，满足施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，确保工程“零缺陷”移 交。全面应用“标准工艺”，实现工程建设必须满足国家电网公司优质工程的考核条件。1.3 3质量创优目标及相关目标约定：争创国家优质工程12 .安全文明施工12.1 违反

42、安全规程规定的处理方法：未严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票等 制度和措施，每起扣除1000-5000元；未按规定定期对施工现场作业人员的行为规范和安全措施 的落实情况进行监督检查，每起扣除2000元。12.21 本分包作业的其他安全文明施工约定：严格执行电力建设工程劳务分包安全协议13 .合同价款13.1 本合同价款采用第（6）种方式确定。（后附成交通知书及其附件）。（1）约定不同工种的工日单价，按确认的工日计算:工种名称单价工日/（2）约定综合工FI单价，按确认的工日计算：综合工日单价为/元/工日，共/工日。（3）约定定额工日综合单价，根据消耗量定额确认的工日计算: 使用定额，工日

43、单价为/元/工日，共/工日。（4）约定不同工作劳务的工程量单价，按确认的工程量计算：工作名称单价工程量/（5）约定酬金的比例或计算方式，按成本加酬金的方式计算：酬金的取值比例或计算原则为/。（6）采用固定总价模式。13.2 合同价款的风险范围、调整方法：/13.4 其他补充：结算时以实际工程量依据电网检修工程预算定额（2015版）及其配套 使用规范，按劳务分包取费标准，进行折扣率95.8%折扣结算（税金不进行折扣），最终结算金 额以第三方审计的结果为准。14 .工日及工程量的确认14.1 上报工日或工程量的时间：/工日或工程量的计量方式：/15 .合同价款的支付15.1 工程款（进度款）的支付

44、方法：1）合同签订后根据工程形象进度，经工程验收合格后 编报工程中间结算书，经第三方审计定案后，需要乙方出具收款收据、增值税专用发票，本月挂 账，次月付款50机2）工程竣工验收合格审计定案后，开具增值税专用发票，无质量问题，验收合格后，甲方 向乙方支付到90%费用，其余无特殊情况一年后付清。16 .劳务分包结算16.1 结算办法：结算时以实际工程量依据电网检修工程预算定额（2015版）及其配套 使用规范，按劳务分包取费标准，进行折扣率95.8%折扣结算（税金不进行折扣），最终结算金 额以第三方审计的结果为准。16.3 报酬发放保证金的额度：/支付时间：/16.5 尾款的额度：10%支付时间：无

45、特殊情况一年后付清17 .违约17.1 履约保证金的额度：/支付时间：/17.8 违反安全规程规定等的处理方法：按照安全协议规定执行17.15 其他约定：/19 .保险19.5保险其他约定：参加工作人员必须有人身意外伤害险、雇主责任险，保险金额为160 万元整21 .争议21.1 争议解决方式本劳务分包作业的争议解决方式约定采川如下第（2）种方式：(1)向仲裁委员会申请仲裁。(2)向争议工程所在地人民法院起诉。补充条款附件1适用的主要法律法规、规程规范及标准制度（包括但不限于）1.有关法律法规1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席第70号令2建设工程安全生产管理条例国务院393号令3生产

46、安全事故报告和调查处理条例国务院令第493号4电力安全事故应急处置和调查处理条例国务院第599号令5特种设备安全监察条例（国务院2009第549号令）6承装（修、试）电力设施许可证管理办法（电监会28号令）2.施工基本规范和标准1建设工程施工现场供用电安全规范2电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）3电力建设安全工作规程（变电所部分）4建筑施工现场环境与卫生标准5建筑机械使用安全技术规程6施工现场临时用电安全技术规范7建筑施工高处作业安全技术规范8重大危险源辨识9建筑施工木脚手架安全技术规范10建筑施工安全检查标准11建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范12龙门架及井架物料提升机安全技术规范1

47、3建筑施工模板安全技术规范14电气装置安装工程接地装置施工及验收规范15电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范16电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范17电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范18电气装置安装工程低压电器施工及验收规范19电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范20电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境施工及验收规范21建筑工程施工质量验收统一标准22建筑电气工程施工质量验收规范23建设工程项目管理规范24电气装置安装工程高压电气施工及验收规范25电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器、互感器施工及验收规范26电气装置安装工程母线装置施工及验收规范27气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程28