《山西省2023年一级建造师之一建工程法规全真模拟考试试卷A卷含答案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《山西省2023年一级建造师之一建工程法规全真模拟考试试卷A卷含答案.doc（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、山西省山西省 20232023 年一级建造师之一建工程法规全真模拟年一级建造师之一建工程法规全真模拟考试试卷考试试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】A2、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。A.谈
2、判、协商B.要式、不要式C.缔约、签字D.要约、承诺【答案】D3、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日 30 元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典规定，此分包合同（）。A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】D4、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。A.串通投标B.偷工减料C.未取得资质证书承
3、揽工程D.出借、转让资质证书【答案】A5、关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是（）。A.建设工程代理行为中，委托人不能单方解除合同，必须取得对方同意B.在建设工程活动中，任何一方的法人终止，代理关系均随之终止C.委托代理中，被代理人有权单方取消委托，但代理人不能单方辞去委托D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时，必须对方同意为前提，并已通知到对方时，代理权即行消灭【答案】B6、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（）。2018 真题A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费B.因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C
4、.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】B7、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）的封闭围挡A.1.5mB.2.5mC.3.5mD.0.5m【答案】B8、为了配合当地举办一项盛会,某施工现场暂停施工,按照相关规定,施工单位应当做好现场防护。则其所需费用由()承担,合同另有约定除外。A.当地政府部门B.建设单位C.盛会举办方D.施工单位【答案】B9、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采
5、用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】A10、关于民间借款合同，以下说法正确的是（）。A.自然人之间的借款合同，自贷款人签订合同时生效B.借贷双方约定的利率超过年利率 24%，超过部分的利息约定无效C.借贷双方约定的利率超过年利率 36%，超过部分的利息约定无效D.借贷双方约定的利率超过年利率 36%，利息约定全部无效【答案】C11、关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（）。A.施工企业对包工头李某提起的诉讼，李某户籍所在地和经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖B.同一诉讼有几个被告，且住所地在不同法院辖区的，原告可以向
6、其中任何一个被告住所地法院提起诉讼C.某施工合同纠纷案件，当事人协议约定在合同签订地法院起诉，应当由合同签订地法院管辖D.某运输合同纠纷案件，当事人未协议约定管辖法院，原告只能在被告住所地法院起诉【答案】B12、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】B13、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由
7、第三人完成。关于责任承担的说法，正确的是()。A.第三人就完成的工作成果向定作人负责B.承揽人不再承担责任C.承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D.承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责【答案】D14、按照建筑法及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以（）。A.收回国有资金B.重新审批该项目C.暂停项目执行或资金拨付D.撤销承包单位的资质证书【答案】C15、关于工程竣工日期的说法，错误的是（）。A.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
8、C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程竣工前，当事人对工程质量有争议的，工程质量经鉴定合格后，以鉴定日期为竣工日期【答案】D16、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010 年 5 月 12 日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013 年 8月 16 日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2033 年 8 月 16 日B.2030 年 5 月 12 日C.2023 年 8 月 16 日D.2020 年 5 月 12 日【答案】D17、关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位
9、的安全责任的说法,正确的是()。A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件C.组织安全施工技术交底并签字确认D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】C18、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程【答案】D19、根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予
10、以支持。A.屋面防水B.排水管道C.供冷系统D.地基基础【答案】D20、甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同，应甲要求，乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息，也未履行妥善包装的义务，且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃，导致运输工具损毁。对此，下列说法中正确的是()。A.丙应对此承担损害赔偿责任B.乙应赔偿甲的损失C.甲应对此承担损害赔偿责任D.乙应赔偿丙的损失【答案】C21、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A.使用许可证和产品合格证B.产品许可证C.生产许可证D.生产许可证和产
11、品合格证【答案】D22、某施工单位因违反施工合同而支付对方违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应()。A.缓期履行B.拒绝履行C.继续履行D.要求对方支付一定费用后履行【答案】C23、注册建造师管理规定中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册，相关部门（）。A.责令改正B.处以罚款C.申请人 1 年内不得再次申请注册D.申请人 3 年内不得再次申请注册【答案】C24、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值 20 万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款 1 万元。关于本案例中债的性质的说法，正确的是（）
12、。A.丙向甲返还设备属于无因管理之债B.乙向甲支付设备款属于合同之债C.甲向乙少收 1 万元货款属于侵权之债D.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】B25、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A.8B.10C.15D.20【答案】D26、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】B27、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是()。A.发包方与注册建
13、造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目负责人B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人C.因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，经建设单位同意，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人【答案】B28、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防
14、止损失扩大【答案】A29、根据民用建筑节能条例，下列关于新建建筑节能的规定中，错误的是（）A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备B.国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备D.建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备【答案】D30、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格
15、，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】C31、对于涉及（)工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装【答案】A32、建设工程的保修期，自（）之日起计算。A.开工建设B.竣工验收合格C.竣工验收时D.由发包方与承包方约【答案】B33、某工程施工招标项目估算价为 5000 万元，其投标保证金不得超过()万元。（2015）A.80B.100C.150D.200【答案】A34、民事诉讼活动中,诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的,必须有托人的授权,该授权属于（）A.一般授权B.特
16、别授权C.无条件授权D.全面授权【答案】B35、甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成 30 万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。A.乙承担全部责任B.乙承担主要责任，甲承担次要责任C.甲、乙承担连带责任D.由双方协商责任的分配【答案】C36、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准 30%的，减按（）征收环境保护税。A.45%B.55%C.65%D.75%【答案】D37、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作
17、调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。2016A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销【答案】C38、某建设项目施工单位拟采用的新技术与现行强制性标准规定不符，应由（）组织专题技术讨论，并报批准该项标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】B39、关于一级建造师执业的说法，正确的是（）。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后变更施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工
18、项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过 120 日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】A40、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自()时起不具有法律效力。A.合同订立B.合同生效C.当事人提起诉讼D.法院判决生效【答案】A41、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。(2015 真题)A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理D.建设单位
19、须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】D42、根据建设工程质量管理条例的规定，()在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.政府工程质量监督机构【答案】A43、建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A.建设行政主管部门B.行业协会C.监理单位D.建设单位【答案】D44、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库B.占用保护规划确定保留的道路C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D
20、.在历史建筑上刻划【答案】C45、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了 3 个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（)。A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间B.该要约进入 3 个电子邮箱的最后时间C.该供应商获悉该要约收到的时间D.该供应商理解该要约内容的时间【答案】A46、按照我国建筑法,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请单位是().A.施企业B.项目管理单位C.建设单位D.监理单位【答案】C47、某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约。该建筑材料供应商在承诺有效期内对该要约作出了完全同意的答复，则该买卖合同成立的时间
21、为（）。A.建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时B.施工企业发出订购建筑材料的要约时C.建筑材料供应商发出答复文件时D.施工企业订购建筑材料的要约到达建筑材料供应商时【答案】A48、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。（2012）A.分包单位只承担民事赔偿责任B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任【答案】A49、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以
22、被免除违约责任的是（）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】A50、根据民法典，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（）。2014A.效力待定B.可变更C.无效D.可撤销【答案】C多选题（共多选题（共 2020 题）题）1、下列纳税人中,应该缴纳个人所得税的有()。A.在中国境内有住所个人,从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住满 183 天的个人,从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住,从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居
23、住不满 183 天的个人,从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住,从中国境外取得的所得【答案】ABCD2、在建设某小区的工程中，相关人员办理了保险，其中建设工程一切险的被保险人可以包括()。A.房地产商B.总承包小区项目的建筑公司C.分包小区项目的安装公司D.房地产商聘任的监理工程师E.建设行政主管部门【答案】ABCD3、下列关于企业法人、法定代表人与项目经理部的法律关系,说法正确的有()。A.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构,不具备法人资格B.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担C.施工企业的项目经理的材料款,如果不按时支付,材料供应商应当以项目经
24、理为被告提起诉讼D.项目经理部没有按照合同约定完成施工任务,应由项目经理部承把违约责任E.企业法人的法定代表人,其职务行为可以代表企业法人【答案】AB4、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人的终生B.软件著作权属于软件开发者C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方合同约定D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】BC5、根据民事诉讼法的规定，民事诉讼的证据种类包括（）。A.书证B.物证C.证人证言D.鉴定意见E.勘察记录【答案】ABCD6、关于施工生产安全事故应急
25、救援预案的说法，正确的是（）。A.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次专项应急预案演练B.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次现场处置方案演练C.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案D.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审E.应急预案评审人员由经济、技术方面的专家组成【答案】BC7、下列关于地役权的说法,正确的有()。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权,土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记,不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让
26、部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力【答案】AC8、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。2018 真题A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用【答案】ABC9、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。2014A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取得或者恢复
27、行为能力C.被代理人或者代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】BCD10、下列各项中,关于仲裁协议说法正确的有()。A.仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议,应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议,应当请求人民法院作出裁定E.一方当事人请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定【答案】AC11、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值 10 万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因
28、丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少 价款 1 万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（）A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收 1 万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该没备对乙应承担侵权之债【答案】BC12、下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为 2000 毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】AC13、某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年。屋面防水为一级，设计使用年限 15 年。工程于 2004
29、 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用。施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中符合法律规范要求的有()A.供热系统：自 2004 年采暖期起，到 2006 年采暖期结束日止B.电气管线，给排水管道，装修工程：1 年C.屋面防水工程：7 年D.有防水要求的卫生间、厨房：5 年E.基础工程：50 年【答案】ACD14、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。A.投标人在投标有效期内撤回投标文件B.投标人在开标前撤回投标文件C.中标人拒绝提交履约保证金D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E.中标人拒绝签订合同【答案】AC15、以下（
30、）自用的土地免缴土地使用税。A.村委会B.公园C.个人独资企业D.农、林、牧、渔业的生产用地E.市政街道、广场【答案】ABD16、根据建设工程质量管理条例规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下 列说法正确的有（）。A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容C.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】AD17、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，
31、并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每半年至少组织一次现场处置方案演练C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】AB18、诉讼代理人代为（），必须有委托人的特别授权。A.承认、放弃、变更诉讼请求B.进行和解C.提起反诉或者上诉D.收取法律文书E.陈述【答案】ABC19、按照建设工程质量管理条例的规定，工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.分包工程的质量必须优良C.有施工单位签署的工程保修书D.由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E.主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】AC20、根据建筑法，下列工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾工程B.临时性房屋建筑C.市政基础设施工程D.农民自建低层住宅E.影剧院【答案】ABD