《门窗制作安装工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《门窗制作安装工程施工合同.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、门窗制作安装工程施工合同甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）:法定代表人：地址：联系方式：根据中华人民共和国民法典及有关法律、法规之规定，甲、 乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，经友好协商，就乙方承包甲 方门窗制作安装工程事宜达成本协议：一、工程概况1、工程名称：门窗制作安装项目；2、工程地点：o二、承包方式1、承包方式：总包制，包工包料。2、乙方根据甲方要求制作 平开窗成品，按该建设项目负责 门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作.，经甲方审核现场的洞口 尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及 安装。三、承包价格1、制作单价为：元/平方米（大写：）
2、,工程总 价 元。2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包 保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。四、质量要求乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核 甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺 寸标准，窗体美观并达到合格标准。五、制作工期1、乙方在甲方按时分期付款的前提下，乙方根据项目工程的进 度，确保在甲方要求的工期内完成约定的工作量；2、如无特殊原因（如停电、设备故障等）造成的工期延误，乙方 须立即调整人员配制和岗位安排或者及时增加人员投入赶上工程进 度；3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度 六、付款方式1、为确保工程进度甲方须
3、先向乙方预付总工程款的%，款到账后开始计算工期，乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框。在乙方窗框加工完成后，在安装窗框的过程中，经甲方核实后再预付总工 程款的 元猊以便乙方及时按期完成剩余工程工作量；待乙方 挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方; 乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。七、安全事项1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执 行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工 作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作 业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不
4、承担 任何安全责任。八、违约责任1、在本合同执行过程中，由于一方违反本合同的约定或违反国 家有关法规及相关规定或造成合同变更、解除或终止本合同，即为违 约，违约方须赔偿守约方的损失。2、甲方未按照本协议的约定支付工程款的，每逾期一天，按照 逾期金额的万分之五向乙方承担违约金。九、其他1、甲乙双方因履行本合同发生争议的，由双方协商解决；协商 或调解不成的，任何一方可向原告方所在地有管辖权的人民法院提起 诉讼。2、本协议书经双方签字或盖章后成立并生效。3、本协议书一式二份，双方各执一份，每份具有同等的法律效 力。（以下无正文）甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期: