《水利工程施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水利工程施工合同.pdf（123页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、水利工程施工合同水利工程施工合同水利工程施工合同水利工程施工合同 1 1为进一步规范水利建设监理市场秩序，提高建设监理水平，保障监理合同双方的合法权益，依据中华人民共和国合同法等法律法规和水利工程建设监理有关规定，结合现阶段我国水利工程建设监理实际，水利部组织修订了水利工程建设监理合同示范文本，并与国家工商行政管理总局联合颁发。为体现合同文本名称与其适用范围和相关内容的协调一致，本次修订将原名称“水利工程建设监理合同示范文本”改为“水利工程施工监理合同示范文本”（以下简称合同文本）。本次修订着重修改了委托人和监理人的权利和义务条款，进一步规范了委托人、监理人职责和合同履行中有关问题的处理方式。
2、修订后的 合同文本将有利于规范当事人双方履行合同的行为，避免因合同条款不完备、不准确等原因产生合同纠纷。合同文本包括“监理合同书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“附件”四个部分。水利工程建设监理规定（水利部令第 28 号）规定必须实行施工监理的水利工程建设项目（不包括水土保持工程）应当使用本合同文本，其他可参照使用。在使用本合同文本时，“监理合同书”应由委托人与监理人平等协商一致后签署；“通用合同条款”、“专用合同条款”是一个有机整体，“通用合同条款”不得修改，“专用合同条款”是针对具体工程项目特定条件对“通用合同条款”的补充和具体说明，应根据工程监理实际情况进行修改和补充；“附件”所
3、列监理服务的工作内容及相关要求，供委托人和监理人签订合同时参考。委托人：_ 监理人：_ 合同编号：_合同名称：_ 依据国家有关法律、法规，（委托人名称）_（以下简称委托人），委托（监理人名称）_（以下简称监理人）提供（工程名称）_工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况一、工程概况1工程名称：_ 2建设地点：_ 3工程等别（级）：_ 4工程总投资（人民币，下同）：_万元 5工期：_二、监理范围二、监理范围1监理项目名称：_ 2监理项目内容及主要特性参数：_ 3监理项目投资：_ 4监理阶段：_（施工期、保修期）三、监理服务内容、期限三、监理服务内容、期限1监理服务内
4、容：按专用合同条款约定。2监理服务期限：自_年_月_日至_年_月_日。四、监理服务酬金四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）_元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。水利工程施工合同水利工程施工合同 2 2合同编号：_发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况一、工程名称：_工程地点：_工程内容：_质量等级：必须保证合格，争创优良。合同价款：(详见工程预算表)二、承包方式：全包(即包工、包料、包工程质量)三、工程期限：开工日期：_年_月_日;竣工
5、日期：_年_月_日;总日历工期：_天。第二条 图纸一、图纸提供套数：_套;二、图纸提供日期：_年_月_日;第三条 双方一般责任一、甲方驻工地代表：姓名：_;联系电话：_。二、乙方驻工地代表：姓名：_;联系电话：_。三、甲方工作1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。3、审核乙方工程进度月报。4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。5、审查认可工程决算，组织工程验收。6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发
6、现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。2、程项目经理必须常驻工地(每月不得少于 22 天)，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。5、工程施工期间于每月 25 日向甲方报送工程进度(包括工程量和形象进度)。6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我
7、评定，建设方复核，质检单位核定。第四条 工程质量一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工;甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必须服从。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。五、隐
8、蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条 件后，填写隐蔽工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书 24 小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责;不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。第五条 合同价款一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承
9、包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量(经甲、乙双方协商决定，松动爆破土方按总压坝取土方量的_%计，闸阀结算价格以购买发票为准)。三、新增及漏项的工程项目，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，若无综合单价项目，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。第六条 材料、设备供应材料、设备供应范围的划分检验：一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。三、已
10、进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。五、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。第七条 工期顺延如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电源未按规定接通(根据需要)，影响承包方进场。二、属包干系数范围的重大设计变更;提供的工程地质资料不准，
11、使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。四、因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。第八条 工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第九条 竣工与结算一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：
12、1、工程施工竣工总结及大事记;2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论;3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单;4、本工程单元质量评定表(含原始施工记录资料)、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条 件，应在收到验收申请报告后的 28 天内组织验收。二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。第十条 工程施工安全乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任_方承担和有关费用。第十一条 违约责任一、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。二、按经济
13、合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。四、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十二条 纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十三条 工程保修工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款
14、中扣下_%的工程款作为工程保修金，保修期_年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十四条 附则一、本合同共_份，正本两份，副本_份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。发包方(章)：_ 电话：_法定代表人：_委托代理人：_开户银行：_ 账号：_合同签订日期：_年_月_日承包方：(盖章)_电话：_法定代
15、表人：_ 委托代理人：_开户银行：_账号：_合同签订日期：_年_月_日20_年签订水利工程施工合同的注意事项一、发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。二、关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验
16、收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。三、工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或
17、)延误的工期。四、保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。五、明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。六、对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采
18、购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。水利工程施工合同水利工程施工合同 3 3发包单位：（简称甲方）法定代表人：承包单位：（简称乙方）法定代表人：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点：_。第二条：工程内容：_。第三条：承包方式：乙方包工包料。第四条：工程价款及
19、调整1、工程价款：_元。2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：（1）甲方代表确认的工程量增减；（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；（3）工程造价管理部门公布的价格调整；（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；（5）合同条款以外得其他增减或调整。第五条：付款方式1、工程款支付方式：银行转账。2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第六条：合同工期1、双方商定总工期为_天。开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日。2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。（1）甲方不能按合同约
20、定提供开工条件；（2）工程量变化和设计变更；（3）工程款未按时支付；（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得 2%。第七条：工程质量要求1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。第八条：材料设备
21、1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1、甲方：（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方
22、进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；（3）按时支付工程款项；（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；（8）组织工程竣工验收工作。2、乙方：（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理
23、规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；（5）参加工程竣工验收工作。第十条：保修保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_个月。第十一条：工程停建或缓建：1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。3、已订货的
24、材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。第十二条：违约责任1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合
25、同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。第十四条：其它1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。第十六条：本合同一式_份，其中：甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。发包单位：法定代表
26、人：_年_月_日承包单位：法定代表人：_年_月_日水利工程施工合同水利工程施工合同 4 4委托人：_监理人：_合同编号：_合同名称：_依据国家有关法律、法规，（委托人名称）_（以下简称委托人），委托（监理人名称）_（以下简称监理人）提供（工程名称）_工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1工程名称：_2建设地点：_3工程等别（级）：_4工程总投资（人民币，下同）：_万元5工期：_二、监理范围1监理项目名称：_2监理项目内容及主要特性参数：_3监理项目投资：_4监理阶段：_（施工期、保修期）三、监理服务内容、期限1监理服务内容：按专用合同条款约定。2监理服务期限：
27、自_年_月_日至_年_月_日。四、监理服务酬金监理正常服务酬金为（大写）_元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。五、监理合同的组成文件及解释顺序1监理合同书（含补充协议）；2中标通知书；3投标报价书；4专用合同条款；5通用合同条款；6监理大纲；7双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式_份，具有同等法律效力，由双方各执_份；副本_份，委托人执_份，监理人执_份。委托人：_（盖章）监理人：_（盖章）法定代表人：_（签名）法定代表人：_（签名）或授权代表人：_（签名）或授权代表人：_（签名）单位_单位
28、_邮政编码：_邮政编码：_电话：_电话：_电子信箱：_电子信箱：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_签订地点：_签订时间：_月_日第一部分通用合同条款_年词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成
29、。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及
30、其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。通知和联系第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在 48 小时内补做书面通知。第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三
31、、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施工图纸；四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；七、发现承包人使用的施工
32、设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程
33、开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同提
34、供给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十三条核验建筑材料
35、、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
36、第二十九条编制监理日志，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长
37、，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后 7 天内向监理人发出
38、异议通知，由双方协商解决。7 天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。合同变更与终止第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后 28 天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十八
39、条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第
40、二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。其他第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。第二部分 专用合同
41、条款监理依据第三条本合同的监理依据为：_。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：1_；2_；3_。监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1_；2_；3_。九、委托人赋予监理人的其他权利：1签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；2签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；3_。委托人的义务第十条委托人向监理机构免费提供的资料为序号名称单位数量提供时间交还时间管理要求备注1生活、办公用房2办公设施、设备3检验、测试设备4交通工具5通讯设施6其他（水、电等）第十一条委托人对
42、监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件_天；紧急事项_天；变更文件_天。第十三条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：监理人的义务第二十条 监理服务内容：（参照附件，由双方协商确定）。第二十一条监理人应当在本合同生效后_天内组建监理机构，并进驻现场。第二十七条需旁站监理的工程重要部位是：_。需旁站监理的关键工序是：_。第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：_。第三十一条在本合同终止后_天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法：一、支付时间为：_。二、支付方式为：_。第三十三条监
43、理附加服务酬金的计取与支付方法：一、计取方法为：_。二、支付方式为：_。三、支付时间为：_。违约责任第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金：_。第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：_。第四十二条监理人违约，应支付给委托人违约金。违约金：_。争议的解决第四十三条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为：_。二、仲裁机构为：_。其他第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：_。第三部分附件本合同监理服务内容：（具体内容由双方协商确定）（一）设计方面1核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2主持或与委托
44、人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5其他相关业务。（二）采购方面1协助委托人进行采购招标。2协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3其他相关业务。（三）施工方面1协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5审查承包人提交的施工组织设计、施工进度
45、计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故
46、。8资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。9施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10协调施工合同各方之间的关系。11按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、
47、归档并移交委托人。13 监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15其他相关工作水利工程施工合同水利工程施工合同 5 5一、词语涵义一、词语涵义词语涵义词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：有关合同双方和监理单位的词语（）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。（
48、）分包人：指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。（）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。有关合同组成文件的词语（）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。（）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。（）图纸：指招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。（）施工图纸：指上述第（）项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经
49、监理单位批准的直接用于施工放样的图纸。（）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所接受的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。（）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。有关工程和设备的词语（）工程：指永久工程和临时工程。（）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。（）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。（）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。（）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。（）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电
50、设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。（）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。（）承包方设备：指承包方的施工设备。（）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。有关工期的词语（）开工通知：指发包方委托监理单位通知承包方开工的函件。（）开工日期：指开工通知中写明的开工日。（）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。有关合同价格和费用的词语（）合同价格：指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。（）费用：指为实施本合