《2022施工承包合同(汇编15篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工承包合同(汇编15篇).docx(48页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工承包合同(汇编15篇)施工承包合同1甲方:_乙方:_甲方_与乙方_原于_年_月_日签订的庞庄村新型农村社区建设合同,现经双方协商同意,合同于_年_月_日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:_一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表1完成工程量清单。二、经双方对上述费用进行核算统计,截止_年_月_日甲方应付乙方款项共计_万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。三、项目施工过
2、程中甲方已累计支付乙方各项款项计_万元(含代付工程料款万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计_万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款_万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费_元/日。六、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:_(盖章)乙方:_(盖章)日期:_施工承包合同2发包方(甲方):承包方(乙方):依据中华人
3、民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规、并遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本着建筑施工事项协商一致,签订本合同。一、 工程名称:引大入秦兰州新区生活基地建设项目三标段外墙外保温、抹灰及外墙涂料工程二、 承包范围:图纸范围内的所有外墙外保温及外墙涂料工程(包括窗口侧面,窗台板上、下、侧面保温,外墙所有线条,外墙所有滴水线)。三、 承包方式:完成承包范围内的所有工程项目包工、包料、包机具(含吊篮及个人防护用品)。四、质量标准及要求:质量标准“合格”;施工过程严格按专项施工方案及建筑节能保温施工技术规程DBJT25303520x、建筑节能工程施工质量验收规范GB5041
4、120x、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB5021020x施工。五、 工程价款:六、80mm厚XPS阻燃B1级挤塑板外墙外保温。单价元每平方米(板材为白色,导热系数不大于0。028w/m。k,材料容重32kg/立方米,包工包料包吊篮机械设备、包文明施工及安全生产)。七、乙方在施工现场以外发生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。八、本合同一式两份,甲方持一份、乙方持一份,本合同自双方签字盖章后生效。甲方(盖章):甲方委托人:年 月日:乙方(盖章):乙方委托人: 年 月 日施工承包合同3发包人:(以下简称甲方)承包人: (以下简称乙方)依照中华人民共和国合法同法、中华人
5、民共和国建筑法及其他相关法律法律之规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方乙方协商一致,就 楼基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程施工达成如下协议:一、 工程概况1、 工程名称工程地点:2、 工程内容:基础、地下室外墙、屋面、卫生间、阳台及厨房防水工程3、 承包方式: 包工包料4、 质量标准:合格二、 工程工期1、 合同生效后,按照甲方要求时间完成。2、 若甲方要求的工期比合同约定的工期提前,应同乙方协商确定。若甲方未按约定完成自身工作而影响工期,工期顺延。不可抗力因素导致的不能施工,工期顺延。3、 若乙方自身原因不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,并承担
6、相应经济损失。三、 工程造价及材料要求注:数量据实结算工程完工后按最终确定工程总造价结算工程款。工程基础及地下室外墙所使用的为 京九牌材料,SBS为20、4弹性防水卷材,符合GB18242-20xx。四、工程款支付合同签订后,待乙方施工完毕后按建设单位工程拨款点付至每个分项的75%。竣工验收合格后付至总造价的80%工程款,留20%保修费,保修期满后一次付清。五、工程质量1、工程验收质量标准执行国家质量验收标准无条件接受业主、建设单位和甲方的检验。2、乙方在施工中,必须接受甲方的管理规定及技术交底,并保证工人的技术素质,严格按技术交底施工。3、施工过程中出现的质量问题,业主及甲方有权随时提出返修
7、,因返修造成的人工费及材料费支出均由乙方承担,甲方不负任何责任。六、安全乙方必须对现场施工人员的人身安全负责,并为其办理相应的人身安全保险,因乙方原因造成施工人员及其它人员伤害的一切费用由乙方负全部责任。七、甲方责任1、甲方在乙方进场前,必须保证具备施工条件。2、甲方负责施工现场的协调,对工程进场材料、施工质量施工进度等进行监督、检查,组织验收、变更、签证等事宜。3、甲方为乙方提供施工所需的水、电、吊车,确保乙方正常施工。4、按合同规定支付工程款。八、乙方责任1、乙方必须具有淄博市防水协会认可的防水施工资质,并承担卷材送检所需费用。2、乙方负责按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。在施
8、工过程中,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护措施。由于乙方在施工过程中,违反安全操作规程导致安全事故,乙方承担全部责任。3、积极配合好总承包单位,处理好与其他各方的关系。确保本工程保质保量按期完工。4、乙方应严格按照监理程序的要求接受监理的检查、监督,及时提报完整的工程技术材料,及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。5、工程具备竣工验收条件,乙方按规定提供完整的竣工资料和验收报告,甲方负责组织有关人员验收。九、违约责任1、由乙方自身原因造成的工期延误或质量问题,由乙方负责,并赔偿给甲方造成的一切经济损失。2、因合同各方不履行合同而造成对方经济损失,由违约方承担经济责任和赔
9、偿对方的损失。十、工程保修1、工程质保期自工程验收合格签字之日起计算,执行建设部有关规定,质保期为5年。2、现场留设乙方负责人电话,质保期内工程若出现质量问题,乙方负全部责任,甲方不承担任何责任,乙方须在当日内赶到现场进行维修,由此造成的一切经济损失(例如进水后木地板及家具变形、电气受潮等)均由乙方负责。十一、其他1、吃饭、住宿及生活已包含在价格内,由乙方自行解决。2、本合同价款包括安全费、劳保费等一切费用如出现安全事故由乙方自理3、本合同未尽事宜,双方协商解决。合同在履行过程中如发生争议,双方协商,协商不成时,可诉至当地法院解决。4、本合同一式的 份,甲方份,合同自双方签字盖章后生效,合同条
10、款履行完毕终止。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工承包合同4甲方:乙方:根据工程的实际需要,现将木工工程委托乙方进行劳务分包,甲乙双方本着实事求是,互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商达成如下协议:一、承包范围在包工不包料的前提下将所有人工费。二、工程价格工程价格按实际所完成的模板接触面积进行计算;基础部分按35元/计算。0.00以上按每平方米。三、付款方法1、每人每月生活费1500元。2、框架三次付70%。3、封顶付80%,竣工验收后付97%。余款三个月后付清。四、工程质量工程质量均应按图纸设计、会审纪要、变更及施工规范
11、要求施工,并得到优良标准,杜绝质量隐患及事故发生。五、工程进度能够按照甲方提供的总体合同进度工期要求完成,按照甲方制定的主体工程进度计划及月旬计划完成。如完不成后果自负。在施工过程中必须达到人走料清,如不清在甲方有权找人清理,工资有乙方承担,在施工过程中必须听从甲方安排,不听者如出现问题后果自负。六、如乙方不能完成者,中途停工,或人走影响工程进度,工程款按工作量50%计算,后果自负。七、其他1、未尽事项,双方协商解决。2、本合同一式两份,乙方和甲方各持一份;合同自签订之日起生效。活完款清自动作废。八、补充甲方签字:乙方签字:年月日施工承包合同5甲方:乙方:因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题,
12、乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修,经双方协商,协议如下:1、维修时间: 年 月 日起到 年 月 日止2、维修地点:3、负责维修单位:4、维修方案须甲方确认,并且乙方应在维修之前征得甲方同意。5、维修以及维修质量的监督:对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间,甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间,施工方有责任对施工时的人员安全负责。6、房屋维修期的注意事项:甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备,(如垃圾材料的堆放)。7、维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方事先约定(以解决漏水为主)或者以相关行业标准为验收标准。8、
13、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。9、根据双方的协商,本次维修采取乙方包工包料的方式实施。10、本工程维修发生的费用共计人民币153000元(大写十五万叁千元整),关于费用的支付:无论采取以上任何一种合作方式,甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%,在维修结束后付45%,余下5%保修期满后甲方在行支付。11、本房屋漏水维修合同一式两份,双方各持一份。12、关于保修:保修期60天,自维修结束之日起算,保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看,并采取其他相关措施。13、其他未尽事宜,双方友好协商解决。甲方公章已方公章经办人(签名)经办人(签名)年 月 日 年 月 日施工承包
14、合同6甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法土方承包条例原则,甲、乙双方本着互利互惠、优势互补的原则,达成湛园养殖农业生态景区土方施工协议,具体事宜如下:一、工程项目:二、工程地址:三、工程内容:挖、运、填,土方量暂定为250万方。四、合同价格:土方施工价格每立方元,石方每立方元,一公里内(挖、运、填),一公里外每立方另增1元。五、开工时间:施工工期暂定为年,从20xx年月日至今年月日止,接到甲方进场通知书日内按时进场。六、计算方法:根据甲方的测量标准为计算方法,每块地以测量为准,实做实收,包干制。乙方施工进程中,除土方外,如挖、堆土机时,人工用时等,按台班和用时计算。七、计算方式:乙方在施工过
15、程中,每10天以甲方签字的数量为准结算%付给乙方,以后如此类推,工程竣工结账95%,余款5%一月内付清。八、甲方责任(1)甲方现场代表进行使甲方权利,负责与乙方施工现场协调和沟通,保证工期正常运转。(2)甲方代表负责当地政府、村、地方的协调工作,如造成停工、误工造成的其它损失,由甲方承担每台车的台班费1000元和施工人员的误工费100元/天等经济损失。除特殊原因及不可抗拒因素(如天灾、火灾、自然滑坡、国家文件保护等除外)。(3)甲方保证提供地质资质及图纸和相关手续,保证乙方正常运行,以免停工。(4)甲方应在现场提供施工人员的住宿和车辆安全和人员的安全,如当地闲置人员等闹事,应及时到位协调,妥善
16、处理,确保施工顺利进行。(5)如甲方未按工程量付款和超期一周付款,乙方应收取实际发生的工程量额度与银行同期贷款2倍的利息。如未付款可立即停工,停工时甲方付乙方误工费机械费每台1000元,人工费每天100元。九、乙方责任(1)乙方进场后,要听从甲方负责人安排和指挥,随时听从调配,在施工中,一定要保质保量保工期,出色完成任务。(2)工程竣工后,一定要完成工程的验收资料,保证甲方的工程验收和结算手续。(3)乙方在施工过程,应服从甲方人员的合理指挥,保证施工安全,如出现事故等原因由乙方自行承担一切责任。(4)乙方施工,由甲方先付工程机械用油款、生活费,后按实做的工程量,结算工程款80%,机械运输费用由
17、乙方承担。(5)如乙方机械损坏及无证驾驶人员造成的停工、误工所造成的经济损失由乙方承担,甲方误工费每天1000元计算。十、甲乙双方在履行合同过程中特别约定如乙方到开工时间未能开工和甲方到应付时未能付款,双方应按各自责任承担违约责任,每天按1000元,进行责任补偿,以此类推。十一、本合同根据中华人民共和国合同法具有法律效力,双方共同遵守,如有未尽事宜,双方协商解决。十二、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。甲方(法人代表签字):乙方(法人代表签字):委托人(签字):委托人(签字):公司盖章;公司盖章;施工承包合同7甲方:_乙方:_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法
18、规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包的有关事项,协商一致,签定本合同:_一、工程概况1、工程名称:_二、合同工期三、工程内容1、铺贴面积:按实际铺贴地板砖(含踢角线在内)、墙砖面积计算,踢角线不计面积。2、工程价款:地板砖、墙砖统一价格人工费28元/平方米,经甲方工程负责人验收合格后一周内一次结算。结算时预留5%的维修保证金,如无质量问题,一个月内付清。3、甲方提供工程原料,将沙、水泥、磁砖输送到各楼层房间。甲方为乙方提供住宿、水、电。乙方自带工具。乙方人员伙食费由乙方自理。四、工程外观标准及要求:1、乙方严格按照甲方要求(家装标准)施工,墙面和地面接缝必须平整、顺直、均
19、匀、不得空鼓,如不合格由乙方返工处理并承担所有费用。2、工程质量约定为优良工程。3、保修要求:工程完工后如果出现空鼓或脱落甲方通知乙方及时维修。五、甲方的权益和义务:1、甲方在乙方开工前做好前期准备工作。2、甲方如需变更方案,应提前2日通知乙方,否则,造成的误工费由甲方承担。3、甲方向乙方承诺按照合同要求的期限和付款方式支付合同价款。六、乙方的权益和义务1、本工程所需原材料全部由甲方负责采购。2、乙方在施工过程中,必须严格按照甲方的要求施工,履行节约的原则,不得浪费。否则,造成的一切经济损失由乙方自行承担。3、乙方在施工过程中,必须加强现场施工人员的安全教育,建立健全各项安全措施、操作规程、文
20、明施工、安全管理制度。加强施工人员、材料、车辆、用电安全措施。如发生安全事故和因此发生的费用,由乙方承担。4、乙方(除自然灾害,突发事件,不可抗力,可顺延)必须按期完工。七、合同要求:1、甲乙双方必须遵纪守法,团结协作,坚守诚信。2、乙方在施工过程中,必须严格按照甲方的要求施工,并加强与甲方的沟通。3、乙方在施工过程中除特殊情况(停电、停水)外,必须按期以设计要求完成施工,否则,无故延期,每天按10赔偿甲方的损失。八、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效,本合同未尽事宜,经双方协商同意后增补补充协议,与本合同具有同等法律效力。九、合同生效:本合同一式二份,双方各执一份。自签订之日
21、起生效至工程完工后自动失效。十、合同订立时间:_年_月_日。甲方:_负责人:_电话:(公章)_负责人:_委托代理人:_电话:_施工承包合同8甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)乙方:xxxxxx(以下简称乙方)为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元二、工程地址:渝西科技工业园区三、建筑面积:约5000m2四、建筑结构:砖混结构五、承包方式:包工包料六、工程造价:含价有税费300元/m2七、合同
22、工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的具体要求:1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆
23、积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。十二
24、、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方:合川市大石建司铜 乙方:商业商铺工程项目部表人: 表人:签字日期: 年 月 日施工承包合同9发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称:麻
25、城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点:麻城宋埠三、承包方式:包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在
26、每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则二、本合同一式
27、二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。甲方:乙方:代表:代表:年_月_日年_月_日施工承包合同10发包人(全称)承包人(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就_ 项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程批准、核准或备案文号:工程内容及规模:工程所在省市详细地址:工程承包范围:二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期):施工开工日期(绝对日期或相对日期):工程竣工日期(绝对日期或相对日期):四、工程质量标准工程设计质量
28、标准:工程施工质量标准:五、合同价格和付款货币合同价格为人民币(大写): 元(小写金额: 元)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效:发包人: 承包人:(公章或合同专用章) (公章或合同专用章)法定代表人或其授权代表: 法定代表人或其授权代表:(签字) (签字)工商注册住所: 工商注册住所:企业组织机构代码: 企业组织机构代码:邮政编码: 邮政编码:法定代表人: 法定代表人:授权代表: 授权代表:电 话: 电 话:传 真:
29、 传 真:电子邮箱: 电子邮箱:开户银行: 开户银行:账 号: 账 号:合同订立时间: 年 月 日合同订立地点:施工承包合同11建设单位:宁波xx房地产开发有限公司(以下简称甲方)分包单位:浙江xx建设有限公司(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方友好协商,特签订本协议书,希共同遵守。一、工程名称:荣安府桩基工程二、承包范围:4#楼工程桩工程三、本工程实行固定单价包干(即包工包料、包工期、包工程质量、包安全文明施工)四、双方的权利和义务:一)甲方的权利
30、和义务1、甲方有权对乙方进行施工管理;2、甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分;3、甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款。4、甲方有权对乙方在工程施工中发生不良行为,以及对甲方信誉造成不良影响的进行适当的经济处罚。二)乙方的权利和义务1、乙方必须服从总包方的总包管理;2、乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理;3、乙方必须严格按照合同要求,完成承包范围内的施工内容;4、乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工,确保安全文明施工,对质量安全负责。5、乙方必须严格按政府、甲方、监理规定的流程规范施工。6、乙方从场外向施工场地内运塘碴回填等,需甲方、监理同意。五、工程造价及结算调整方式:一)合同
31、价款暂定为人民币5100000元(大写:伍佰壹拾万元整)二)工程单价(1)、c35900、1000钻孔灌注桩860元/立方米一次性包干价; 预应力管桩pc-a400(75)93.5元/米一次性包干价;预应力管桩ptc-a400(60)83.5元/米一次性包干价。地下室送桩按14元/米计。(2)、在一次性包干价中已考虑了与打桩有关的所有费用,如已考虑了与周边村民协调、打桩的水电费、进退场费、桩架移位费、质料及材料试验费、管桩桩架移位垫路基板费、施工现场不能满足商砼车辆运输至钻机前塘碴铁板费用、地下障碍物2m以内、税费、利润等。(3)、按施工图要求试桩测试费结算:低应变85元/根;高应变、静荷载现
32、场另定,数量按甲方与监理确认试桩根数。(4)、若砼强度每增减一级(c5),则单价相应增减18元/立方米。(5)一次性包干价入岩按1.2d(桩径)考虑,如设计另有要求,钻孔的机械人工及钻孔水电费另行协商。(6)预应力管桩如采用桩尖,及抗拔节点设计另有要求时,单价另行协商。三)工程量按施工图和实际施工量,加灌长度按设计长度计。以监理公司和甲方代表签证核实后工程量作为结算依据。四)结算的审核1、桩基验收合格并且工程资料移交给甲方后三十天内,乙方应向甲方提交乙方盖章、法人盖章并有乙方概预算编制员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料,甲方工程部对结算资料进行审核,符合要求的在竣工结算资料回执上签并加
33、盖建设单位公章后方可视为甲方收到竣工结算资料。2、在工程结算审核过程中,乙方不得再增加任何结算资料(图纸、签证变更单、价格凭证等),送审的结算书若有遗漏项目均作为让利给甲方,不作增加调整。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的,审价延误的责任由乙方承担。3、自完整、有效的结算资料收到之日起六十天内,甲方自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核,给予确认或提出修改意见,并将审核结果通知乙方。乙方确认同意的,则甲方审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据;如乙方不同意的,双方针对争议部分进行核对和协商;经核对协商还不能解决的争议部分,双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释。4、承包人未按约定的时间向
34、发包人提交竣工结算报告和资料的,发包人将不能保证在上述规定的时间内完成审核,并且发包人有权根据已有资料进行审查,责任由承包人承担。5、承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价,对于工程审计费用支付的约定:工程审计费用参照浙价服xx262号文件浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法的规定:基本费由建设单位承担;核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5%的费用,核增追加费按核增额的5%计算费用,核增额与核减额不作抵扣,核减、核增追加费由施工单位承担,由建设单位从应付工程款中直接扣缴。六、付款方式一)支付方式:3#、4#、7#、幼儿园工程全部打桩开始10天内支付该部分暂定价20%
35、(以承兑汇票形式支付),1#、2#、5#、6#、地下车库工程全部打桩开始10天内支付该部分暂定价20%(以承兑汇票形式支付);打桩结束再支付打桩暂定价的40%(以承兑汇票形式支付,分二个阶段支付 3#、4#、7#、幼儿园工程全部打桩结束;1#、2#、5#、6#、地下车库工程全部打桩结束);通过桩基验收合格、资料合格齐全办理好结算付至结算价95%(以承兑汇票形式支付),余5%全部结顶后一个月内付清(不计息),承兑贴息全部由乙方承担。如甲方未按期付款,应按应付款的千分之一每天支付违约金。二)、发包人支付上述款项前,承包人必须开具同等数额的正规建筑安装税务发票,否则发包人有权拒绝支付。三)、水电费在
36、结算款中扣除(水电用量按装表计量,总表及分表差额和电的铜铁损等由各施工单位按使用数量分摊)。七、合同工期:一)合同总工期为40日历天(不包括管桩),开工时间为xx年3月22日,竣工时间为xx年5月2日,本工程工期提前不予奖励,逾期将予以相应处罚。二)竣工验收工期,每延期一天扣罚违约金10000元。若因特殊地质原因及甲方原因和不可抗力等因素引起延误,经甲方同意后工期顺延,但费用不予另行签证。八、质量目标:一)、本工程质量要求:杜绝出现三类桩,如乙方施工原因每出现一根三类及以下桩,乙方承担补桩等相应的费用,如三类桩超出检测数量15%,钻孔桩另扣罚10000元/根;管桩另扣罚1000元/根。二)钻孔
37、灌注桩杜绝出现桩顶砼强度不足情况,除乙方承担补桩等相应的费用外,另扣罚5000元/根。三)乙方在施工前十天把施工方案上报甲方、监理方审核确定(如桩身垂直度、成孔速度控制、泥浆比重控制、清孔控制、沉渣厚度控制、砼灌注方法及深度控制、导管埋拨控制、发生塌孔等质量问题处理及停水停电应急方案和措施)。四)甲方、总包方或监理工程师检查发现的质量问题,在书面整改通知或口头整改通知的时间内未整改,每延迟整改一天罚款500元/项;未执行监理报验程序而进行下道工序的罚款500元/次;在施工过程中发现偷工减料现象、使用不合格或以次充好的材料罚款xx元/次;经主管部门检查(包括发包方组织的检查)发现的明显质量问题,
38、罚款5000元/项。罚金在处罚通知单收到3日内必须缴纳。五)产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的,发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收,所产生的费用由乙方负责。九、人员、机械设备到位:施工项目部经理主要管理人员项目总负责人:卢冬生项目经理:梁载青,技术负责人:梁志青,以上人员所有协调会议均要参加。施工员:卢仙军 、梁恩兵,质量员:蒋德 陈小友, 安全员:蒋华,材料员:郭冬青,以上人员的到岗率95%,以及机械设备的到位率100%,管理人员或机械设备未全部到位甲方将视情况进行处罚。对主要管理人员,若各方面工作无法达到甲方要求,甲方有权要求撤换。十、安全生产和文明施工一)认真执行鄞州区有关建筑施
39、工安全生产条例和规定及建设单位和总包单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作,该工程应达到甲方文明施工标准要求,并明确具体措施。发生安全事故。一切责任均由乙方承担。若发生安全生产重大责任事故,还要追究由此给甲方造成的损失。二)管理人员、班组长、施工人员、特殊工种均有上岗证。三)临时设施采用统一的活动房,厕所、食堂、生活设施要整洁。生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运,工程完工后根据甲方项目总体情况须及时拆除临时设施,所需费用均已包含在合同价中,不予另行计算。四)施工场地周围及场地内与施工相关的环保、环卫、城管、市政、当地村民委员会等管理部门由乙方自行协
40、调并承担相应费用。五)各施工队伍间或出现打架现象,甲方将视情节严重程度每次处以xx-xx0元人民币的罚款。六)、如在施工过程中经主管部门检查(包括发包方组织的检查)文明、安全施工不合格,每出现一次不合格,发包方向承包方扣款伍仟元,如整改后仍达不到要求,发包方将视情况予以加倍处罚。乙方应无条件进行整改直至合格。十一、材料、设备供应一)材料供应:由乙方自行采购,但管桩品牌厂家须甲方监理审核确定签认可。二)、材料质量保证:必须对采购的材料质量全面负责,提供产品合格证书、质保书、试验报告。甲方对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由要求复验方支付,复验不合格其经济损失及复验费用由材料采购
41、方承担。在国家规定的保修期外,如乙方承建的工程出现质量问题系乙方偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品引起的,甲方有权无限期追溯。十二、竣工验收一)工程完工后,乙方单体通过检测后十五天内,应向甲方监理代表确认的且完整的竣工档案资料、配合总包方进行基础验收备案。十三、工程和资料的移交乙方竣工资料交付时,必须提供给甲方竣工图三套,竣工资料三套,经质检站核验后一个月内,乙方应交齐所有竣工资料及图纸。甲方在支付乙方95%工程款时预提档案保证金人民币贰万元整(整个荣安府桩基工程),待竣工资料及图纸通过市档案馆验收后无息退还。十四、其他:1、本工程一律不得转包,一经发现,甲方有权终止合同,由此产生的一切
42、后果及经济损失均由乙方承担。2、风险条款:(1)乙方在报价时已经充分考虑到原材料、人工、安装及运输行情的波动,承诺在合同履约期间如发生本工程所涉及到的原材料、人工、安装及运输行情的价格波动,均由乙方自行承担,并承诺不以此而影响工期及合同的履行,且不以此为由而申请付款方式及付款比例的变更。3、荣安府各楼号的桩基均由乙方承包,今后各楼号桩基图纸出来后钻孔桩按4#楼的每立方钢筋含量51.423/立方米为基准按实调整,单价以3.75元/,按4#楼一次性包干价进行增减;钻孔桩实际施工桩端不嵌岩按4#桉一次性包干价中减去70元/立方米。以后实际施工预应力砼管桩材料价格4#楼中没有确定的,phc600-10
43、0a按185元/米一次性包干价,phc600-100a地下室送桩按18元/米;其他按合同附件预应力砼管桩协会价加上机械人工费及其它费用14.65元/米作为一次性包干价,地下室送桩按14元/米计。除以上作相应调整外,荣安府各楼号的桩基合同条款均参照本合同条款执行(除工期、暂定总价外)。4、在合同实施过程中,如乙方施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺,造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划,甲方和总包方有权要求其调整充实力量,乙方必须无条件接受。当上述措施仍无效时,按违约进行经济处罚,直至终止合同,由此引起的工期及经济损失由乙方负责。5、甲方对工程的随时更改或增减的权利,在认为工程有变更的必要时,以书面通知乙方,乙方应即遵照办理,不得藉辞推诿或提出异议。6、所有工程联系单均以甲方签复意见为准,工程联系单须甲方总工室、工程管理部、成本管理部指定人员签并加盖甲方印章方为有效。7、对已发生的工程变更乙方必须在接到变更通知之日起14天内上报工程施工联系单;逾期申报的,视为此变更不增加费用和影响工期,以后不予签证。8、由于乙方造成的接桩、截桩和设计变更(如补桩、承台加大、底板和基础梁的调整等),变更增加的费用由乙方承担,