《2021年二级建造师考试《建设工程法律与法规相关知识》真题及答案（下）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年二级建造师考试《建设工程法律与法规相关知识》真题及答案（下）.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年二级建造师考试建设工程法律与法规相关知识真题及答案（下）1 单选题（江南博哥）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是 （）oA.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目正确答案：C参考解析：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项 目全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目使用国际组织或者外国政府贷款,援助资金的项目。全部或者部分使用国
2、有资金投资或者国家融资的项目包括使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目使用国有企业事 业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。2 单选题关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标正确答案：D参考解析：A选项错误：投标人少于3个的，不得开标。B选项错误：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作 出答复，并制作记录。C选项错误：开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。3 单选题根据绿色施工导则，关于施工
3、总平面布置的说法，正确的是（）。A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形道路正确答案：A参考解析：施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减 少建筑垃圾，保护土地。A选项正确。生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施。B选项错。施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通 线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。C选项错。C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包 人与承包人共
4、同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿 承包人 正确答案：D参考解析：民法典规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合 格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。A选项错。D选项正 确。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：(1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；C 选项错。(2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价 款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担 相应的责任。B选项错。27 单选题关于招标代理机构，说法正确的是()
5、。A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件和组织评标等相应能力 的专业人员 正确答案：D参考解析：招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不 得为所代理的招标项目的投标人提供咨询，AB选项错。C选项，应当采用书面形式。招标代理机构应当具备下列条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。D选项正确。28 单选题当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法
6、院认定竣工 日期的说法，正确的是()oA.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之 日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承 包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程， 以发包人通知到达之日为竣工日期 正确答案：B参考解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题 的解释（法释2004 14号）规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议 的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格
7、的，以竣工验收合 格之日为竣工日期；A选项错。（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延 验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；B选项正确。（3）建设工程 未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。D选 项错。29 单选题总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单 位（）A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理正确答案：A参考解析：建设工程安全生产管理条例规定，实行施工总承包的建设工程， 由总承包单位负责上报事故30 单选题关于借款合同说法正确的是（）。A.自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除C.自
8、然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得 解除合同正确答案：c参考解析：借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。 A选项错。借款的利息不得预先在本金中扣除。B选项错。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时成立。C选项正确。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回 借款或者解除合同。D选项错。31 单选题关于融资租赁合同说法正确的是（）。A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支 付租金C.融资租赁合
9、同可以采用口头形式D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定正确答案：B参考解析：选项A错误，承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。选项C 错误，融资租赁合同应当采用书面形式。选项D错误，当事人以虚构租赁物方 式订立的融资租赁合同无效。32 单选题关于标底说法正确的是()oA.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人 提供咨询 正确答案：A参考解析：B选项错误：一个招标项目只能有一个标底C选项错误：招标人可 以自行决定是否编
10、制标底D选项错误：招标代理机构不得在所代理的招标项目中 投标 或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询33 单选题关于仲裁裁决的执行效力，正确的是()oA.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会 申请强制执行B.仲裁裁决在纽约公约缔约国或地区，不能直接承认和执行C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提 起诉讼 正确答案：D参考解析：仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另 一方当事人可以依照民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行，受申请的人 民法
11、院应当执行。A选项错误。纽约公约是有关仲裁裁决的国际公约，该公约为各缔约国家、地区承认和 执行外国仲裁裁决提供了保证和便利。涉外案件的仲裁裁决或者外国仲裁裁决, 均可依据纽约公约，向有管辖权的缔约国或者地区的法院申请承认和执行。 B选项错。C选项“当事人向人民法院申请撤销裁决的”只是申请，并没有说撤 销，因此C选项不正确。34 单选题下列纠纷中，属于劳动争议范围的是()。A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷C.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷D.因工伤医疗费发生的纠纷正确答案：D参考解析：劳动争议的范围主要是：（1）因确认劳动关系发生的争议
12、；（2） 因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（3）因除名、辞退和 辞职、离职发生的争议；（4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训 以及劳动保护发生的争议；（5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿 金等发生的争议；（6）劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;（7）劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生 的纠纷；（8）劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养 老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷；（9）法律、法规 规定的其他劳动争议。35 单选题根据注册建造师管理规定，申请人申请注册的下列情形中，不
13、予注册的是（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满7 年的B.年龄超过60周岁的C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求正确答案：D参考解析：注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予 注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册 的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚 未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申 请注册之日止不满5年的（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决 定之日起至
14、申请注册之日止不满3年的（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日 起至申请注册之日止不满2年的（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期 间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合 注册单位要求的（10）年龄超过65周岁的（11）法律、法规规定不予注册的其 他情形。36 单选题关于施工许可证申请延期的规定，说法正确的是（）。A.自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按期开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止正确答案：D参考解析：建筑法规定，建设单位应当自领取施工
15、许可证之日起3个月内 开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次 不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废 止单选题根据绿色施工导则使用效率的说法，正确的是()。.A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理正确答案：C参考解析：A选项错误：施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。B 选项错误：现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。D选项错误： 施工现场分别对生活用
16、水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。37 单选题关于民事诉讼中第三人，说法正确的是()A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得 提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他 有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼 正确答案：B参考解析：选项A错误，第三人，是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权， 或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到 原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。选项
17、B正确，人民法院判决承担 民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务。选项C错误，对当事人双方 的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。选项D错误，对当 事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律 上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。39 单选题关于建筑工程一切险说法正确的是()oA.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿 C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿 D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问正确答案：c参考解析：A
18、选项错误：建筑工程一切险往往还加保第三者责任险B选项错误：建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目， 包括道路，桥梁 水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的 一切损失的险种。D选项错误：建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在建工程进行期间，对 该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险 人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的 可保利益为限被保险人具体包括：(1)业主或工程所有人(2 )承包商或者分包 商(3 )技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。40 单选题在执行过程中，人民法院应当裁
19、定中止执行的情形是()。A.据以执行的法律文书被撤销的作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力 的C.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的正确答案：D参考解析：有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1) 申请人表示可以延期执行的；案外人对执行标的提出确有理由异议的；(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；(4) 作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。 中止的情形消失后，恢复执行。ABC选项，
20、属于人民法院应当裁定终结执行的情形。41 单选题根据保障农民工工资支付条例，施工总承单位应当建立用工管 理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少()。年年年年3 12 5A.民 CD.正确答案：A参考解析：【本题考点】保障农民工工资支付条例超纲试题施工总承包 单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至 少3年。42 单选题关于建设工程合同变更，说法正确的是()。A. 一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方 按其要求履行D.合同订立
21、时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定 正确答案：B参考解析：选项A错误，选项B正确，如果双方当事人就变更事项达成一致意 见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同。 如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，不仅变更的内容对另一方没有 约束力，其做法还是一种违约行为，应当承担违约责任。选项C错误，如果当 事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求 对方履行约定不明确的变更内容。选项D错误，合同成立后，合同的基础条件 发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行 合同对于当事人一方明显不公平的
22、，受不利影响的当事人可以与对方重新协商; 在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除 合同。43 单选题下列情形中，造成建设工程质量缺陷的发包人应当承担过错责任的 是()。A.拖欠工程款影响工期的B.未申领施工许可证导致无法开工的C.直接指定分包人分包专业工程D.设计变更导致费用增加的正确答案：C参考解析：发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错 责任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。44 单选题关于安全生产重大事故隐患排除，说法正确的是()。A.重大事故
23、隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相 关主管部门报告C.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理 正确答案：C参考解析：A选项错误：住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报， 应立即组织核实，属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的 建筑施工企业下达房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书). 并公开有关信息，接受社会监督。B,D选项错误：生产 经营单位的安全生产管 理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位
24、有关负责人报告，有 关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理 职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。45 单选题关于确定中标人的说法，正确的是()。A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判D.中标人应当是投标报价最低的投标人正确答案：A参考解析：招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告 和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。 选项B错误中标人的投标应当符合下列条件之一：(1)能够最
25、大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；选项A正确(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标 价格低于成本的除外。选项D错误在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行 谈判。选项C错误46 单选题关于建设工程返修，说法正确的是0。A.施工企业仅对已完成的工程负责返修B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造成的，施 工企业都应当负责返修CD.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的质量问题由施工企业 有偿返修正确答案：B参考解析：选项B正确，不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣 工验收时发现质
26、量问题的工程，施工单位都要负责返修。47 单选题关于建筑企业资质证书变更的说法，正确的是()。A.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书 变更手续B.国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直 接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请C.建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机 关在官网发布信息D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项时，可以直接承继原建筑业企业资 质正确答案：C参考解析：企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定 代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理
27、资质证书变 更手续。A选项错。由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证 书的变更，企业应当向企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城 乡建设主管部门提出变更申请，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管 部门应当自受理申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设 主管部门由国务院住房城乡建设主管部门在2日内办理变更手续。B选项错。 建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在 官网发布信息。C选项正确。建筑业企业资质管理规定中规定，企业发生合 并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核 定建筑业企业资质等级。
28、D选项错。48 单选题关于工程质量检测机构的说法，正确的是（）。A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署C.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考正确答案：A参考解析：检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。A选项 正确。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加 盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。B选项错。工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。C选项错。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。D选项错。49 单选题未参加工伤保
29、险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后, 关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位与建设单位共同承担D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任正确答案：D参考解析：未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在 用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任；用人单 位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行 支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还；不偿还 的，由社会保险经办机构依法追偿。50 单选题下列属于人民
30、法院行政诉讼的受案范围的是()oA.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行 为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的D.调解行为以及法律规定的仲裁行为正确答案：C参考解析:选项C属于人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼范围， 选项ABD不属于人民法院行政诉讼的受案范围。下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；(2)调解行为以及法律规定的仲裁行为；(3)行政指导行为；(4)驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；(5)行政机关作出的不产生外部法
31、律效力的行为；(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性 行为；行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行 政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；(8)上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法 检查、督促履责等行为；(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等 行为；(10)对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为51 单选题根据建筑市场信用管理暂行办法规定，建筑市场各方主体的下 列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单的是()。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工
32、程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形 道路，减少道路占用土地。D选项错。4 单选题根据建筑施工企业安全生产许可证相关规定下列施工企业的违 法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是()。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的正确答案：D参考解析：建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的, 撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全
33、生产许可证;构成犯罪的，依法追 究刑事责任。5 单选题关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是()。A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失B.订立合同时对因违法造成的损害不可预见，违约方也应承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿 D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内 正确答案：d参考解析：民法典规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不 符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括 合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应 当预见到的因违约可能造成的损失。A选项错。
34、B选项错。没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。C选项错。6 单选题根据安全生产法施工企业主要负责人对安全生产的责任是()。 A.工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况B.保证本企业安全生产投入的有效实施C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动正确答案：B参考解析：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(4)保证本单位安全生
35、产投入的有效实施；正确答案：D参考解析：建筑市场信用管理暂行办法规定，县级以上住房城乡建设主管 部门按照谁处罚、谁列入的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入 建筑市场主体黑名单：(1)利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；(2)发生转包、出借资质，受到行政处罚的；(3)发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工 程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安 全事故，受到行政处罚的；(4)经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文 书确定的义务的。52 单选题根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施 工
36、企业安全生产费用计提的说法，正确的是()OA.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用正确答案：A参考解析：建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。A选项正确。 建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标 外管理。B选项错。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重 复提取。企业在上述基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提 取标准。C选项错。D选项错。53 单选题关于建设工程总分包单位的质量责任的说法正确
37、的是()。A.总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B.分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C.经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任正确答案：A参考解析：建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包 单位将建筑工程分包给其他单位的当对分包工程的质量与分包单位承担连带责 任。54 单选题招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者 投标人的是（）oA.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩
38、、奖项作为加分条件C.设定与合同履行有关的资格条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准正确答案：B参考解析：招标投标法实施条例规定，招标人不得以不合理的条件限制、 排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、 排斥潜在投标人或者投标人：（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域 或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件。55 单选题关于行政行为的特征，正确的是（）oA.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外B.行政行为不具有裁量性C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性正确答案：D参考解析
39、：行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。A选项错。行政行为具有一定的裁量性。B选项错。行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对人协商或征得其同 意，便可依法自主作出。C选项错。行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。D选项正确。56 单选题关于投标保证金说法正确的是（）。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B.投标保证金有效期可以短于投标有效期C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金正确答案：D参考解析：选项A、B错误，招标投标法实施条例规定，招标人在招标文 件中要求投标人提交投标保证
40、金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2% o 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人不得挪用投标保证金。选项C错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在 第二阶段提出。选项D正确,投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。57 单选题承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（）。A.效力待定B.经发包人确认有效C.无效D.可撤销正确答案：C参考解析：建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成 承包人将建设工 程主体结构的施工 分包给第三人的，该分包合同无效。58 单选题下列法律文书中，不具有强制执行效力的是().A.由行政主管部门
41、主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议正确答案：A参考解析：执行根据是当事人申请执行、人民法院移交执行以及人民法院采取 强制措施的依据。执行根据主要有：(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助
42、执行外国 判决、裁定或裁决的裁定；我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；(7)人民法院依法督促程序发布的支付令等。59 单选题下列行为属于工程质量不良行为的是()oA.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭 火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.未对因建设工程施工造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防 护措施正确答案：C参考解析：工程质量不良行为认定标准：(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者 有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
43、其他行为的；(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结 构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、 期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。60 单选题下列情形中属于“挂证的是0。A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致, 但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属 企业，社会保险由该事业单位缴纳的C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册
44、单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与 注册单位不一致的正确答案：c参考解析：住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职 业资格挂证等违法违规行为专项整治工作的补充通知(建办市函2019 92 号)则规定，对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位 不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为挂证行为：达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；A选项不属于挂证情形。因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下 属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；B选项不属于挂证情形。属于大专院校所属勘察设计、工程监
45、理、工程造价单位聘请的本校在职教 师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的；属于军队自主择业人员的；D选项不属于挂证情形。因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。61 多选题已经取得下列资质的设计单位，可以直接申请相应类别施工总承包 一级资质的有()oA.工程设计综合资质B.行业乙级资质C.行业甲级资质D.建筑工程行业乙级资质E.建筑工程专业甲级资质正确答案:A, C,E参考解析：鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业 甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一 级资质。62 多选题下列当事人提交证据中，可以
46、单独作为认定案件事实的有（）o A.与书证原件核对无误的复印件B.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品E.无正当理由未出庭作证的证人证言正确答案：A, B参考解析：C、D选项不能单独作为人多案件事实的根据。不能单独作为认定 案件事实根据的证据：（1）当事人的陈述；（2）无民事行为能力人或者限制民 事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；（3） 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；（4）存有疑点的视 听资料、电子数据；（5）无法与原件、原物核对的复
47、制件、复制品。E选项： 无正当理由未出庭的证人以书面等方式提供的证言，不得作为认定案件事实的根 据。63 多选题下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有（）oA.投标人未经招标人授意，自行撤换、修改投标文件B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人C.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应D.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息E.招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价正确答案：B,D,E参考解析：A选项投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补 充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，故错；C选项属于招 标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人，故错。招标人与投标人 串通投标的情形：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其 他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等 信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标 人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定 投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的 其他串通行为。64 多选