实用的装修合同3篇.docx

《实用的装修合同3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用的装修合同3篇.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、实用的装修合同3篇甲方（委托单位）：乙方（承包单位）：二。一二年月装饰工程合同书甲方（委托人）：地址：委托代理人：身份证号：联系 ：乙方（承包人）：地址：联系 ：行业准入证号码：工程设计师：联系 ：施工负 责人：联系 ：根据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法（建设部第110号令） 及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点和具体情况，双方在平等、自愿、友 好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：第一条工程概况1.1 施工名称：。1.2 施工地点：。1. 3工程装饰装修面积：。1. 4工程户型：。1. 5乙方按工程总造价的6%收取管理费，计入工程款。1.6工

2、程承包方式，经商定采取以下第种方式：（1）乙方（承包人）包工、包全部材料；（2）乙方（承包人）包工、包局部材料，甲方（发包人）提供其余局部材料；（3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料。L 7工程期限:开工日期年月日；竣工日期年月日。(3)竣工验收后 日内，甲方支付相当于总价款%的工程款。(4)竣工验收合格 年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。6. 2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部 分的款项。6.3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，

3、乙方应当出 具合法发票。6. 4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的%的保修基金。竣工 验收合格后 年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。第七条有关平安生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线 路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的平安防护和消防 措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物 品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的, 乙方负责修复和赔偿。第八条工程监理8.1本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监

4、理合同。并在本合同协议条款内明确监 理单位、总监理工程师及其应履行的职责。8. 2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工 程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和 义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。8. 3为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决 定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时 通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。第九条施工图纸双方商定施工图纸采取以下第种方式提供：9.1 甲方在开工日期 天之前按协议条款约定的日期和份数，

5、向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙 方承当。9.2 甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式 份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费 元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。9.3 使用境外图纸，不能满足施工需要时，双方应在协议条款内约定复制、重新绘制、 翻译、购买标准图纸等事项。第十条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：10.1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表 在回执行上签署姓名及收到时间后生效。10. 2乙方代

6、表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、 要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、 财产平安的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲 方承当由此发生的追加合同价款，相应顺延工期;责任在乙方，由乙方承当费用。10.3乙方代表易人，乙方应于易人前 天通知甲方，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。第十一条甲方工作11.1甲方应在开工前 天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明 份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、

7、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需 用的水、电等必备条件，并说明使用考前须知。11. 2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。11. 3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承当有关费用。IL 4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部 门办理相应的审批手续；11. 5施工期间甲方仍需局部使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;11. 6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第十二条乙方工作12. 1施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规

8、范及质量标准，按期保质 完成工程；12. 2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；12. 3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；12. 4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。12. 5参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。12.6指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙 方应及时书面通知甲方。12. 7乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件 核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌.、型号、

9、规格、等级、价格和数量。第十三条工程变更工程工程或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工 程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。第十四条工期延误14. 1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)工程量变化或设计变更；(2)不可抗力；(3)甲方同意工期顺延的其他情况。14. 2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延。14. 3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。14. 4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的

10、，返 工费用由乙方承当，工期不顺延。第十五条违约责任15.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政 策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承当责任，并赔偿给对方造成的经济损 失；15. 2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;15. 3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止 手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；15 . 4由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的 损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方 元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%

11、支付违约金。16 .5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予 顺延；15. 6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的%向甲方 支付违约金。15. 7甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由 此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。15.8乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚 款），由乙方负责并承当责任。第十六条合同的变更和解除17.1合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双 方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补

12、充协议。如要终 止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款%支付违约金, 并办理终止合同手续。17. 2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办 理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。第十七条垃圾清运因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）元（此费用不在工程价款 内）。第十八条声明及保证甲方：18. 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。19. 2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。18. 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机

13、构、行政机关或监管机构均未作出任何足以 对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。18. 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定 代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：18.1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。18. 2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。18. 3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以 对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。18.4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签

14、署人是乙方的法定 代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十九条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其 他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商 业秘密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为 年。一方违反上述保密义务的，应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第二十条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能防止并对一方当事人造成重大影响 的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动 乱、政府行为等。如因不可抗

15、力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书 面告知另一方，并应在 天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第二H一条通知1.1 1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要 求等，必须用书面形式，可采用(书信、 、电报、当面送交等方式)传递。以 上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。21. 2各方通讯地址如下：.21.1 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内,以书面形式通知对方;否那么，由未通知方承当由此而引起的相应责任。第二十二条争议的处理21.2 本合同受 国法律

16、管辖并按其进行解释。22. 2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解; 协商或调解不成的，按以下第 种方式解决：(1)提交 仲裁委员会仲裁；(2)依法向人民法院起诉。第二十三条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便 而设，不应影响本合同的解释。第二十四条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达 成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成局部，与本合同具有 同等的法律效力。第二十五条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

17、有效期为 年，自 年 月 日至 年 月日。本合同正本一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力；合同副本 份，送 留存一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年月日签订地点：签订地点：1.8工程款：本合同工程造价为人民币元，金额大写：(见附件1：附件L诚之龙 装饰装修预算单)。第二条工程质量标准2. 1本工程质量执行国家标准GB50096 1999住宅设计规范、GB50327-20xx住宅 装饰装修工程施工规范、GB50210-20xx建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家 和行业标准。3. 2装修室内环境污染控制应严格执行GB50325-20xx民用建

18、筑工程室内环境污染控 制规范等相关国家、行业和地方标准。4. 3其它约定标准：o第三条甲方责任3.1开工前天，全部腾空或局部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的 房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施，假设因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成 家具、陈设的损失，由甲方承当。3. 2向乙方提供施工所需水、电等设备，并说明使用考前须知，水电费用由甲方承当。3.3负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。3. 4遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。5. 5甲方不得有以下行为：(1)随意改动房屋主体和承重结构。(2)在外墙上开窗、

19、门或扩大原有门窗尺寸，撤除连接阳台门窗的墙体。(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。(5)强令承包人违章作业施工的其它行为。(6)其他违反相关法律法规规章等强制性规定的违法或违章行为。3. 5施工期间甲方仍需局部使用该居室的，甲方那么应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。3. 6对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。3.7指派为甲方驻工地代表，负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验 收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事 宜确实认。3. 8协调做好现场保卫

20、、消防、垃圾处理等工作，并承当相应费用。第四条乙方责任4.1参加施工图纸或作法说明的现场交底，根据施工图纸或施工说明，拟定施工方案和 进度计划，交甲方审定。4. 2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成 施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方驻工地代表所签署的文件应视为乙方对有关事 宜确实认。4. 3严格执行施工规范、质量标准、平安操作规范、防火平安规范和环境保护等相关规 定。4. 4配合甲方委托人或委托的工程监理开展工作，做好各项质量检查记录和阶段性工程 验收。配合竣工验收，编制工程结算。平安、保质、按期完本钱合同约定的工程内容。4. 5严格执行建设行政主

21、管部门施工现场管理规定：（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构， 不得加大楼地面荷载。（2）遵守物业管理规定的施工时间，不得扰民及污染环境；（3）因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由承 包人承当修理和损失赔偿的责任；（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护；（5）保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁；（6）负责将装修垃圾装袋，及时清运到物业指定位置。（7）其他相关管理规定。1.1 6乙方须提前48小时通知甲方委托的监理人员对以下关键工序进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工：A、材料进场B、水路、电路改造及打压试

22、验C、防水工程及蔽 水实验D、木工收口、E、吊顶基层。以上分项工程未经监理验收，施工单位擅自进行下一 道工序施工，由此造成工料损失及质量问题的由施工方承当责任。1.7 向甲方提供工程完善、清楚规范的报价文本，根据工程实际情况由专业的报价师或 报价系统提供标准报价。1.8 施工中未移交甲方之前，应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设、设 施和工程成品，如造成损失，应承当相应法律责任及赔偿责任。1.9 甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。4. 10施工过程中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设 备管线。第五条工程变更5.1工程进行中，业主有权对

23、原设计进行改动或对施工工程进行变更。在未接到业主书 面申请时施工单位无权变动任何设计方案及材料品质。设计方案应包括平面图、天花图、节 点图、制作尺寸详图，凡无以上经甲方确认的图纸而现场私自制作的工程甲方有权拒付工程 款（见附件4.诚之龙装饰装修合同工程变更单）。5. 2合同签定后，在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程工程，在增加制作之前, 乙方参照原预算单价制作预算造价单并协同甲方及甲方委托的监理签字确认。5. 3增加工程所需的费用，计算在工程造价预算之内并参照工程进度款支付方式进行支 付。5. 4合同签定后，在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程工程，双方协商一致后， 调整相应费用。第六

24、条关于工期的约定在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，甲乙双方须协商一致,并签署书面变更单。 同时调整相关工程费用及工期。工程变更单是竣工结算和顺延工期的依据。5.1 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延，责任由甲方承当。6. 2因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，责任由乙方承当。6. 3因设计变更或非甲、乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素，影响工 期，导致停工8小时以上（一周以内累计计算），工期相应顺延，但乙方须对导致停工的事 件作书面记录并书面告知甲方，甲乙双方均不承当该责任。第七条关于工程质量、验收和保修约定6.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及本

25、合同第二条规定的质量标准及相应国 家、行业施工及验收标准进行评定验收。7. 2本工程质量应到达国家质量评定合格标准。8. 3在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收：（1）材料验收；（2）隐蔽工程验收（包括水、电等隐蔽工程的验收）；（3）竣工验收（包括室内环境质量验收）；（4）其他约定的工程验收。乙方应提前48小时通知甲方进行隐蔽工程和中间工程的检查与验收，甲方自接到通知 起日内组织对隐蔽工程和中间工程的验收，如甲方或甲方监理在规定时间内未能组织验收, 甲方须及时书面通知乙方，另定验收日期，并承当造成的相应损失。7.4工程竣工后，乙方应通知甲方或甲方监理验收。甲方自接到通知起2日内组织工程

26、 验收，并办理验收、移交手续。如甲方或甲方监理在规定时间内未能组织验收，需及时通知 乙方，另定验收日期。甲方提前入住，视为验收合格，甲方应自行承当工程有关的质量问题，但乙方仍应承当 合同的保修责任。7. 5工程质量验收按照国家与海南省地方标准并以业主委托的监理公司验收结果为最 终验收结果。装修合同篇2业主（以下简称甲方）：联系 ：施工队（以下简称乙方）：联系 ：甲乙双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正的情况下签定 如下合同：一、工程概况工程地址：使用面积：室厅卫阳台厨二、价格清包工费：元，大写：其中水电工元木工元瓦工元油漆工一元垃圾清 运费元材料搬运费元三、付款方式1、施工

27、队进场，预支生活费：元。2、木工完成，付兀。3、瓦工完成，付元。4、工程竣工，付元。5、保修金元，从竣工之日起半年后支付。四、设计1、甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。2、甲方假设无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队 使用，双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，假设已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可 拒绝支付该材料的费用。3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题

28、应向甲方及时提出并有权拒绝使用。假设甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承当因材料质量引起的损失。5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，假设发现偷窃现象，按材料价格加倍从 人工费中扣除。六、工期从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期, 甲方可扣除乙方人工费一元/天。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运八、垃圾清运。1、垃圾袋装化。2、垃

29、圾应日日清。3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。甲方：乙方：签章：签章：签约日期：签约日期：装修合同篇3发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自 愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充 合同），以便共同遵守。第一条工程概况1.1 工程地点：市 区(县)路 号 楼室。1.2 住房结构： 房型 房 厅 套，施工面积平方米。L 3工程承包方式，双方商定采取以下第 种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料；(2)乙方包工、局部包料，甲方提供局部材料(3)乙方包工、甲方包全部

30、材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。L 4总价款：元，大写(人民币)：.其中：材料费：,人 工费：，管理费：，设计费：，垃圾清运费：，税 金：，其他费用：.经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按 实另计。1. 5工程期限 天;开工日期 天 月 日；竣工日期天 月 日；1. 6工程内容及做法第二条施工单位资格乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建 设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。 乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的 费用，并赔偿乙方损失。第三条材料供

31、应3.1 按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方 共同验收并办理交接手续；3.2 按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方 共同验收。第四条工程质量4.1本工程执行（填建筑装饰工程技术规程）、（填装饰装修验收标 准）和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。4. 2本工程由 方设计施工方案。4. 3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期 顺延。4. 4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。4. 5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联

32、系。在签 订工程工程变更单（详见附件见）后，方能进行该工程的施工。由此影响竣工日期的，由 甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给 乙方造成损失的，甲方应予赔偿。5. 6施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由 部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程 质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第五条工程验收5.1 双方约定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进行验收：.乙方应提前 天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单；5.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填 写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续（见附表九：工程结算单）；6. 3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为 年。验收合格签字后，填写工程保修单。第六条工程款支付方式6.1 双方约定按以下第 种方式支付工程款：（1）本合同签订后，开工前 至 日，甲方支付相当于总价款%的工程款；（2）完成%的工程量之日后的 日内，甲方支付相当于总价款%的工程款；