《精选建筑合同范文集合八篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精选建筑合同范文集合八篇.docx(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选建筑合同范文集合八篇甲方:乙方:依照中华人民共和国劳动法、合同法、建筑法为依据,参照有关文件精神。本着甲、 乙双方互惠互利的原那么,双方协商签订施工合同如下:一、工程名称:二、施工地点:三、结构形式:四、发包内容及价格:整体大包(土建、水暖、电照、既有楼房的女儿墙屋面拆扒、楼 梯制作等)大包干、扫地出门价,以建筑面积计算工程量每平方米(人民币)大写元五、资质要求:三级以上资质,签订合同时,将资质复印件留给甲方存档备查。六、质量要求:合格七、开工日期:20xx年月曰竣工日期:20xx年月日八、材料要求:所使用的建筑材料,必须有合格证和化验单。九、付款方式:1、乙方全部垫付工程款。2、主体圈梁
2、竣工后付总造价款的30%o3、竣工初检合格后,甲方付给乙方工程总造价款50%。4、经质检站、监理,甲乙双方技术人员共同验收全部合格后甲方付给乙方总造价工程 款 17%o2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达 指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方 结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)四、货款支付方式和时间付款约定:货到工地付货款90%,余款一个月内付清。收款账号:五、甲方的违约责任1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货局部货款1%的违约金。2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款
3、的违 约金。3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承当由此造成的损失和运输部门的罚款。4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承当乙方因此所受的损 失。六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货局部货款的2%的违约金。2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价; 如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承当退货而支付的实际费 用。3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货局部货款 计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承当甲方因此所受的损失费用。七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的
4、原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行 或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许 延期履行、局部履行或者不履行合同,并根据情况可局部或全部免予承当违约责任。八、其它本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务 主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。九、本合同一式肆份,供方贰份,需方贰份。本合同双方签字盖章后生效,货款结清后 此合同终止。需方:XXXX建筑工程 供方:XXX实业法定代表人:法定代表人:或其委托代理人:或其委托代理人:XX年XX月XX日XX年XX月XX日建筑合同篇6发包方:XX建
5、筑工程公司(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)担保方:(以下简称丙方)甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的工程工程,丙方为乙方的承包经营提供不 可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。第一章总那么第一条甲方已于 年 月日与(以下简称“建设方”)签订 工程建设工程施工合同, 为便于该工程施工,甲方特成立XX建筑工程 工程经理部。第二条甲方经公司内部人员招投标,同意乙方以包工、包料、包平安、包质量、包文明 施工、包违约责任、包工程盈亏的承包方式,承包经营XX建筑工程工程经理部。第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为XX建筑工程工程经理部的负责 人,
6、乙方有权依照本合同的约定,自主经营该工程经理部。第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的 工程建设工程施工合同, 并确保有能力履行甲方向建设方所应承当的各项权利和义务,承当该工程的全部经营风险。第二章承包内容第五条 承包范围:甲方与建设方签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的所 有责、权、利。第六条承包方式:包工、包料、包平安、包质量、包文明施工、包工程债权债务、包 违约责任、包工程盈亏的总承包方式。第七条 承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本工程结算完毕之 日止。第八条承包费用:乙方按承包工程工程结算总价款的 (其中承包费为;税金为%) 向甲方支付承包费。第九条
7、承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同 第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。第十条劳保基金的返还:第三章承包管理第十一条 鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,到达甲 乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程工程进行管理,乙方有权在甲方的 管理下自主经营。第十二条人员管理:一、甲方负责委派公司的工程经理、财务员、平安员、施工员、质检员、材料员、资料 员、结算员到乙方工程经理部,协助甲方管理该工程工程的相关工作;二、除工程经理、财务员以外,其他甲方负责委派的人员,乙方有权另行选择外聘有经 验、有能力、
8、有责任心的高素质人才作为工程经理部的相关管理人员,但乙方外聘的以上管 理人员,需经甲方考核并备案后,方可聘任进行相关工作;三、甲方委派的管理人员在乙方工程经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费 用,由乙方负责并承当;四、乙方有权自主外聘工程经理部的其他管理人员,并自行承当所有费用。第十三条工程款及财务管理:一、未经甲方的书面授权,乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款,该工程的所 有工程款项,必须经甲方指定的银行账户流转,甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的, 有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金 额的5%的违约金;二、甲方有权对乙方使用工
9、程款的情况进行监督、审查,乙方需在使用工程款的前三个 工作日向甲方申报工程款使用计划,除乙方工程经理部的管理费用以外,甲方原那么上需将工 程款直接支付给收款人;三、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、工程负债情况、工程负债 的还款计划;四、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前,建设方所支付的工程款必须专款专用,未 经甲方书面同意,乙方无权将工程款挪用该工程工程以外的其他用途,否那么,甲方有权从下 一笔工程款中直接扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金;五、甲方需为乙方提供良好便捷的服务,在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后, 及时审查,并按照工程款支付
10、的轻重缓急,原那么上在三个工作日内支付给各收款单位;六、乙方需建立、健全工程经理部的财务管理和制度,甲方委派的财务人员负责管理乙 方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该工程的 资产负债情况。第十四条公章管理:一、甲方负责向乙方提供工程经理部公章一枚,该公章经甲方备案后交由乙方使用,乙 方承包的工程经理部对外所发生的生产、经营活动,需加盖甲方备案的公章确认后方可发生 法律效力;二、甲方提供的公章,由甲方委派的财务员进行管理,工程部合同及其他文件的盖章签 署,需由公章管理人员审查、登记后方可进行;三、未经甲方书面授权,乙方无权私自以工程经理部的名义刻制公章,否那
11、么,甲方有权 追究乙方的法律责任,并要求乙方承当由此造成的损失。第十五条合同管理:一、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以工程经理部的名义对外签订任何包括但不 限于合同、承诺书、担保书等,均需交由甲方审核同意并备案后,方可签署。不管甲方是否 同意签署,由此所发生的任何经济、法律责任,均由乙方自行承当,给甲方造成损失的,乙 方负责予以赔偿;二、未经甲方书面同意,乙方无权以工程经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、 担保合同等与工程施工无关的书面协议。第十六条工程管理:一、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作,平安生产,依法、依规进 行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派工
12、程经理协助乙方负责管理该工程的具 体施工工作;二、乙方应及时-、妥善处理施工现场以及工程经理部与他人发生的各类纠纷,尽量防止 和减少各类损失的发生,并负责承当由此给甲方造成的损失;三、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利, 防止出现违约行为;四、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签 约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,防止出现亏损。第四章双方的权利和义务第十七条甲方的权利和义务:一、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;二、协助乙方与工程的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;三、协助乙方处理质量事
13、故和平安事故;四、协助乙方组织工程的工程竣工验收;五、为工程部及时传达和转发有关部门的文件和要求;六、每月定期对乙方的工程进行质量、平安等方面进行指导、监督和检查;七、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的 流转、工程施工进度、工程款的支付情况、工程部的资产与负债情况、工程的文明与平安施 工等;八、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。第十八条乙方的权利和义务:一、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、平安与文明施工 等,均需到达建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的工程,必须及时予以整改, 直至到达相关要求,且自行承当整改
14、费用;二、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、平安与文明施 工等的监督与检查;三、承当建筑法及其他相关法律、法规的相关责任;四、承当施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、 工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的平安事故等,并承当相应费用;五、承当甲方与建设方为该工程工程签订的所有合同及其他文件的债、权、利;六、承当本合同约定的相关专项权利和义务。第五章合同的解除第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。 除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除 合同。第二十
15、条甲方解除合同的条件:一、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰 万元以上的;二、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方 无力自行协商解决的;三、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;四、乙方承包施工的工程工程因平安事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停 工整改、不良行为记录等两次以上的;五、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体 曝光等不良影响达两次以上的;六、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;七、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;八
16、、乙方承包的工程工程的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的 文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程工程的;九、乙方承包的工程工程有证据证明将要出现亏损的;一十、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程工程的;十一、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;十二、乙方的施工行为严重违反我国建筑法等相关法律、法规的。第二十一条乙方解除合同的条件:一、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件 的;二、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰 万元以上的;第二十二条任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,
17、甲方均需成立工作组接管该 工程工程,并确保工程的顺利进行。第二十三条甲方在接管该工程工程后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。 如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣 除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账 后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该 承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并 按返还金额的3%向乙方支付补偿金。第六章合同的结算第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事 务。乙方应
18、根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计 完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结 算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。第七章合同的担保第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营工程的亏损、承包费、税费、材 料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供 不可撤销的连带责任的保证担保。第二十六条丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。第八章其他约定第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程工程向甲方提起诉讼的,乙方应及时采 取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争
19、端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、 冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和 丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提 供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方 支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出 的全部费用由乙方承当。第二十八条甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成, 任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第二十九条本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等 法律效力。
20、甲方:XX建筑工程公司法定代表人:合同签订时间:乙方:身份证号码:合同签订时间:丙方:身份证号码:合同签订时间: 建筑合同篇7发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):甲方用地位于XX XX XX XX,用地面积为义义成,建成义层框架结构楼房住宅,建 筑面积约XX m2给乙方以包工包料方式承包建设,现经双方协商,达成以下合同条款:一、甲方提供建筑图纸给乙方施工,乙方必须按图纸规定做好各项施工。乙方负责清 理地基,甲方按实际支出费用补给乙方清理地基款。二、甲方按建筑面积XX元/m2计算给乙方,按投影计算面积,工程竣工结算,按实 际工程量,质量须到达验收合格标准。三、乙方负责基础工程和主体工
21、程包工包料建设。1、基础工程:乙方负责地基孔桩柱XX条的包工包料施工,甲方按每立方米XX元计 算给乙方,孔桩直径义义米,钢筋笼要求XX米,计算给乙方应加护壁0.15米。2、乙方负责主体工程建设,内外墙装修,内墙、天花批灰底,外墙三面瓷砖,层面隔 热层,天面拦河,铝合金窗、排水、排污管,外散水,屋内排污排水管封闭,完工时清理好 一切多余建筑废料。四、乙方负责一切工程机械、模板、排架、水电费用等施工用具和管理。五、门洞、卫生间排气扇孔和厨房排气扇孔应按甲方指定位置和尺寸预留或安装。六、建筑材料选用:钢材一国标韶钢,水泥一仙石牌水泥,排水管一联塑75管,排污 管一联塑no管。七、施工总工期为120天
22、交付给甲方。八、乙方施工时如出现质量问题和误差,甲方认定需要返工时,一切费用有乙方承当。九、付款方式:完成工程建设的地基工程(标的物地基垫层只一层地面),甲方支付XX万元;主体工程费用按工程进度70%支付,工程竣工后,经验收合格,甲方支付余 下工程费用。十、甲方的权利与义务:1、甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督,对不当行为可以制止。2、在不影响乙方工期的情况下,甲方可以变更施工图纸。3、甲方应按照本合同第九条规定向乙方支付相应费用。4、工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。H一、乙方的权利与义务:1、乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚
23、信;假设 工程质量不符合本协议耍求或相关行业标准,乙方应无偿返工且应承当由此给甲方带来的损 失。2、乙方自负己方人员及相应物品的平安责任,乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害 以及财产损失自负其责,甲方对此不负责任。3、乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时,应付相应赔偿 责任,甲方对此不承当责任。4、乙方有权按照本合同第九条规定向甲方收取相应工程建设费用。十二、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按生产平安标准施工,做好各 项平安措施,如在施工期间造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承当。十三、本合 同未尽事宜,双方可当面商定或签订补充协议,补充协议与本合同具有同
24、等法律效力。十四、本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字 后分别保存。副本分数按自定,可报送所需部门。甲方签名:乙方签名:身份证号:身份证号: : :年月日年月日建筑合同篇8供方:(以下简称甲方)需方:(以下简称乙方)一、产品型号、数量、金额、交货时间二、质量要求技术标准按国家标准执行。三、交(提)货地点、方式;供方厂内交货。5、保质金3%,质保期为12个月,在质保期内如出现质量问题,甲方通知乙方并约定 时间进行维修,如乙方不能按时进行维修,甲方派人维修,其维修费用从乙方预留的质量保 金内扣除,质保期满后按合同约定时间把质保金全部退还给乙方。6、每竣工一栋初检合
25、格结一栋,联合检查全部合格结清工程款。十、施工人员须持证上岗,工地管理人员要求一长三员。十一、施工期间因个别情况与业主发生争执,由物业单位协调处理,乙方不能因此停工, 拖延工期。十二、在施工过程中,保证小区道路畅通无粉尘,做好屋面防水,如有此类现象发生, 乙方自行与业主调解。十三、施工中的建筑垃圾须堆放整齐,由甲方处理。十四、平安生产,文明施工。1、施工严格执行平安生产操作规范,施工前须对上岗人进行平安生产,文明施工教育, 有隐患存在未排除前停止施工。2、施工期间发生一切平安事故均属乙方责任。乙方承当所有费用。3、进场的各种设备、材料随使随进,合理堆放,保证施工现场清洁。十五、违约:1、甲乙又
26、方签订合同后,乙方不得以任何理由退出现场或停工,如违约甲方有权拒付 工程款。2、不许转包他人,如发生发现有转包现象出现,甲方有权终止合同,所发生的费用由 乙方承当。十六、施工现场三通一平,由甲方协调,费用由乙方承当。十七、合同未尽事宜,双方共同协商解决。十八、本合同双方签字后,具有法律效力,共同遵守。十九、本合同一式两份,双方各执一份。甲方:乙方: : :四、运输方式及到达港站和费用负担;供方为需方代办托运至需方指定的工地。费用由 需方承当。五、随机备品的数量及供应方法;按发货清单收货。六、结算方式及期限:合同签订后交付定金伍万元整,余款货到后一次性付清。七、违约责任:按合同法的相关规定承当责
27、任。八、争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方解决。协商不成, 当事人双方同意由昌吉市人民法院管辖。九、本合同一式两份,双方各执一份。十、其它约定事项:甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年 月 日年 月 日年月日建筑合同篇2甲方:(房屋方)身份证号:乙方:(承包方)身份证号:甲、乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、老实、信用的原那么,经双方同意, 就以下房屋建筑施工承包事项,签订本合同,共同遵守。一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。二、承包方式:采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用电用水。乙方提供劳 务、建筑技术、模板
28、、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料(如:红砖、 河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等)。三、承建工程:乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑, 包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶位垫 层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、 安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。四、质量要求:乙方必须按甲方提供的施工图按图施工,如有尺寸改动,必须经双方协 商一致后才能改动。如施工不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。五、工程款结算方式
29、:总工程完工每平方米元正(整)。主体工程每平方米(),装修 工程每平方米O O每层倒水泥混凝土楼面完成,预付款()o六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌 机、排山、防护网等工具机械所需费用。七、工期要求:本工程工期为个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在 年月日前完本钱工程,完工时间不能超过XX天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。八、施工平安:乙方应遵守工程建设的施工平安管理规定,严格按平安标准规范施工, 指派专人负责,采取积极的平安防范措施,消除一切平安事故隐患。如果乙方施工人员出现 工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担
30、任何责任和费用。九、本工程完工后,双方验收一个月内结完全部工程款。十、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。甲方签名:乙方签名:签订日期:签订日期:建筑合同篇3订立合同双方:建设单位:,以下简称甲方;设计单位:,以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设工程的设计任务,根据建设工程勘察设 计合同条例的规定和 批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一,工程名称,规模,投资额,建设地点甲方委托乙方承当 工程的设计工程,建筑安装面积为 平方米,批准总投资为万元,建设地点在二,甲方的义务1,甲方
31、应在一九一年一月一日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书, 工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文 件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九一年 月 日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随 意变更。2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后, 甲方应通知乙方参加竣工验收。4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,
32、并在生活上予 以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合 甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重 复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。三,乙方的义务1、乙方必须在一九一年一月一日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九年一月一日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九一年一月一日以前,向甲方 交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式 份,技术设计文件一式一份,施工 图设计文件一式一份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九一年 月一日以前
33、,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方 签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件 的日期,作为木合同的附件,详见附件(2)。)2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经 济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合 质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承 担。4、设计单位对所承当设计任务的建设工程应配合施工单位进行施工前技术交
34、底,解决 施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。四,设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方 应按乙方实际返工修改工日,每工日按一元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百 分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书 批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条方法计 算。3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该 阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。五,设计费的数量和交付方法本
35、设计合同生效后一天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合 同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后一天内,甲方应向乙方支付 %的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后一天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设 计周期较长的大型工程工程,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。六,奖励与违约责任1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资, 可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返 工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日
36、元计算增付设计费。3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的 规定,向乙方偿付违约金。4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误一天,乙方应向甲方偿付相 当于设计费的%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费 大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失 局部的设计费外,还应付与直接受损失局部设计费相等的赔偿金。七,其它本合同自一九一年一月日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同 如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合
37、同具有同等效力,但不 得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的, 由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请 仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式一份,送计委,建委,建行 等单位各留存一份。建设单位(甲方):设计单位(乙方):代表人:代表人:联系人:联系人:通讯处:通讯处: 或电报: 或电报:开户银行:开户银行:帐号:帐号:建筑合同篇4发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):经甲乙双方友好协商,乙方承包甲方发包的工程,根据工程内容及相关事项达成如下协 议:一
38、、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项批准文号:资金来源:。二、工期要求:年 月 日开工,年 月 日完工,工期 天,如果与甲方的工程任务通 知书抵触的,以甲方工程任务通知书为准。如遇特殊情况(雨、路不通等)可顺延。三、价格条款:本工程执行比选评标包干,完工承包范围内所有工程,工程总价(大写:),除非工程 量增减,该包干价不再变化;工程量如有增减的,结算时必须提供甲方认可的工程量签证, 按照增减工程量结算。四、质量要求:严格按工程图纸施工,工程质量一次性到达合格标准。五、违约责任:1、因为乙方原因造成的工期延误,每天向甲方支付工期延误违约金 元,因为甲方原因 造成的工期延误的,经签证注
39、明工期延期、顺延的,那么工期顺延。2、乙方所供材料必须是合格材料,并向甲方提供相关证明;如需要检测的,乙方应当自 费检测,并向甲方提供相关检测结果。3、因为乙方原因,施工质量不合格,乙方应向甲方支付工程质量违约金 元,并且乙方 承当返工费,工期延误的,每天向甲方支付工期延误违约金 元。因为甲方原因造成乙方返 工的,甲方按实赔偿乙方损失。4、因为乙方施工原因造成的甲方任何损失或其它施工单位损失,乙方赔偿一切损失, 并且承当一切责任。5、根据法律、合同规定应当由乙方承当的费用,如果乙方不主动承当的,甲方有权从 乙方在甲方公司内任何工程的工程款中代扣、代交。六、平安文明施工:1、乙方负责承建工程范围
40、内的平安工作,非甲方直接原因造成的任何平安事故由乙方 承当一切责任,甲方因此承当责任的,乙方应当全额赔偿。2、如果因为乙方施工原因造成的任何甲方损失或其它施工单位损失,乙方赔偿一切损 失,并且承当一切责任。3、乙方为完本钱合同义务而邀请及/或雇佣的人员与甲方不存在任何直接或者间接的劳 动关系,乙方应当为其务工人员办理相应的养老、工伤等保险,并可为其务工人员补充购买 平安生产人身商业保险,其费用自理。七、付款方式:1、完本钱合同和工程任务通知书的全部工程,工程竣工验收并经验审计收合格后 付至工程的95 %;2、该工程质保其为1年,质保金为5%,质保期到期后一次支付完毕。质保期起始时 间以甲方验收
41、合格取得合格证书为准。八、本协议未约定的,由双方协商一致形成书面协议,不能达成一致意见的,可参照双 方签订的其他合同之约定。九、本合同在履行过程中发生争议的,由甲方所在地人民法院裁判。十、本协议书一式四份,发甲方 二份,乙方二份,双方签字盖章后生效。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日 年月日建筑合同篇5甲方(需方):XX建筑工程乙方(供方):XX根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和老实信用 的原那么,双方就XXXXXXX后期续建工程建设材料购买事项协商一致,订立本合同。一、货物数量及价款甲方在建设工程中需用的建筑材料,供货量后续商定,按照实际的供应材料款额计算。二、乙方供应产品或原材料必须满足:1、到达相应的质检验收标准;2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时.供应;3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。