《建筑工程承揽合同范本(2022年).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程承揽合同范本(2022年).docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号：WD-HT-0593建筑工程承揽合同范本（2022年）合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程承揽合同范本（2022年）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等自愿、公平和老实信 用原那么，就工程劳务作业承包
2、事项协商一致，签订本劳务作业承包合 同，双方共同遵照执行。一、工程概况：L工程名称：2、工程地点：。3、承包方式：4、承包范围及内容：二、工程工期L本工程的工期从年月日至年月日，总日历天数 天。2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计 戈必合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3、因刮风、下雨雪、停水、停电等客观因素造成停工以及乙方 无故窝工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不顺延，如由此给 甲方造成损失乙方还应承当赔偿责任。三、承包价款及支付方式1、承包价款按建筑面积每平方米元计算，总承包价款暂定为元。(1) 1#楼:5137.92 irfx元
3、/d二元。(2 ) 2#楼:4770.42 nfx元/nf 二元。(3 ) 3#楼:5607.36 nfx元/疔二元。2、承包最终价款以工程竣工决算面积为准。3、支付方式：甲方按乙方的工程进度以生活费的名义向乙方支 付工程款，具体支付日期及数额由甲方确定，工程竣工验收合格后甲 方向乙方支付的工程款应到达工程款总额的80% ,剩余20%的工程 款作为乙方的质保金，在工程竣工验收一年后由甲方向乙方支付。四、工程质量标准及验收乙方所承包工程范围内的工程质量必须到达五、材料供应及质量要求应由甲方所提供的材料，甲方需按进度要求保质保量供应，但乙 方需提前五日提供所需材料的明细及进场时间计划，否那么由此造
4、成的 损失由乙方承当。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 六、双方责任和权利(-)甲方的责任和权利L甲方负责及时提供所需施工图纸、技术资料、技术交底、安 全交底等。2、甲方负责必须保证整个工程所需用的各种材料。3、甲方对承包工作质量、工程进度、平安生产、文明施工有监 督、检查、追究乙方违约责任的权利，对违反本工程工程管理制度行 为的和工程质量、平安生产达不到标准，甲方有要求乙方承当违约责 任的权利，乙方如由此给甲方造成经济损失，甲方有权要求乙方予以 赔偿。4、乙方固定技术力量达不到合格标准，甲方有权与乙方解除本 合同，并要求乙方随时退场。5、乙方不服从工程部工作
5、安排、施工管理，平安文明施工管理 或工程工期、质量达不到工程部的质量工期要求，甲方有权与乙方解 除本合同并要求乙方退场。6、乙方施工所需的手头工具由乙方自理。大型机具场内水平垂 直运输，由甲方无偿提供给乙方使用。乙方对甲方提供的机具应妥善 保管使用,并办理领用签证手续，假设丧失损坏，均由乙方照价赔偿。(二)乙方责任和权利合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同L遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方的相关规章制度, 做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组 织设计精心组织施工,确保工程质量到达约定
6、的标准,对本合同劳务 承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包 括调整后的计划），合理组织,科学安排作业计划，投入足够的人力、 物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失 及各种罚款。3、乙方的技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技 能操作证，特殊工种必须有特种作业操作证，否那么由此给甲方造成损 失的应由乙方进行赔偿。4、服从甲方和业主的监督、检查、管理接受甲方和业主有关人 员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境保护等方面的管 理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的 有效证件、持证上岗情况。5、做好施工场地周围建筑物、
7、构筑物和地下管线和已完工程部 分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一 切经济损失及各种罚款。6、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。7、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同、交纳社 会保险并按合同所约定的条款支付务工人员工资及相关待遇，出现劳 务纠纷、工伤及劳动平安事故等均由乙方自行承当责任，甲方不承当 任何责任。8、为其施工人配备必要的劳动保护和平安防护用品（如平安帽、 平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品）。9、在甲方未能按时拔
8、付工程款的情况下，乙方不得因此而影响 正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。10、乙方因违章操作,违章指挥造成质量事故，必须返工，其 返工造成的人工、材料、机械等损失费，由乙方无条件赔偿。七、违约责任：L本协议一经签约，双方须共同遵守，不得违约。任何一方无 充分条件违约或毁约，支付守约方合同总价5%的违约金。2、乙方应未按本合同约定按时完工的，每逾期一日按工程款总 额的1%向甲方支付违约金。3、乙方应严格按照合同约定的平安质量标准施工,如因质量未 能到达验收标准的，乙方按承包的总面积x每平米5元向甲方承当违 约责任。如因质量不合格造成返工的，材料费、人工费均由乙方负责, 合同范本 | CO
9、NTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 由此给甲方造成损失的，乙方还应承当赔偿责任。4、乙方对施工预料应采取措施及时清底回收利用，不得浪费， 否那么乙方应按以上材料款的30%向甲方承当违约责任。5、由于甲方原因导致乙方无法再进行施工,乙方有权要求甲方 赔偿损失，结算清所完成的工程费用，并退还保证金，要求退场终止 合同。6、因甲方材料不到位、资金不到位等原因给承包方造成经济损 失的，由甲方承当相应的赔偿责任。八、争议的解决方式：甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，可自行协商解决，协商 不成的，可向该工程所在地法院提起诉讼。九、合同的效力本合同自双方代表人签字、盖章后生效，至全部工程作业内容竣 工验收、工程价款结清后即失效。十、未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，与本合同具有同 等法律效力。十一、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份。甲方（签字/盖章）： 代表人:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同身份证号：联系方式：乙方：（签字/盖章）：代表人：身份证号：联系方式：签订时间：年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE