《工程施工合同范本专业版(3).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工合同范本专业版(3).docx(8页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0743工程施工合同范本专业版(3)-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方:乙方:日期:合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程施工合同范本专业版(3)说明:甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印。发包方(以下称甲方):法定代表人:身份证号码:承包方(以下称乙方):法定代表人:身份证号码:根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及 其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义
2、务, 经双方协商自愿签订本合同。第一条工程工程一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:四、承包形式:五、工程立项批准文号:合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同六、工程承包范围:第二条工程期限一、合同工期总日历天数 天;开工日期:年 月 日;竣工日期:年 月 日。二、如遇以下情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:1、在施工中如因停电、停水 小时以上或连续间歇性停水、停电 天以上(每次连续 小时以上),影响正常施工;停水停电 天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。第三
3、条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第 方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合 同包干价为 元人民币(大写:) o任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后 日内,甲方支付 元工程款;合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付 元工程款;3、余款 元作为质量保证金,待保修期满后 个工作日内无息支付。第二种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价 规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确 认材料价为准)进行计算,计算后
4、的总价下浮%作为本合同的 结算价款。L甲方于年月 日支付 元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工 程决算书经甲方审核确认后付至结算价款的%,留% 做质保金,待保修期满后 个工作日内付清。3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加 盖公章后方可作为结算依据。第四条建筑材料、设备的供应和采购一、工程材料、设备由乙方采购。二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才 能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提 供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质 量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承当。合同范本 |
5、 CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为 施工的有效依据,乙方不得擅自修改。二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方 应先行实施,并及时做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干 价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、质量标准:工程质量符合 标准。二、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录 上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整 改
6、后再交由甲方重新验收。三、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定, 向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证 和现场签证单及保修书等)o验收合格的,双方进行交接,验收不合 格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承当,返工导致工期延误的, 乙方应承当相应的违约责任。四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 合格标准。第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组 织施工,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患。由于乙方平安措 施不力造成事故的责任和因此发生的费用
7、,由乙方承当。第八条质量保修一、本工程保修期限为 年,自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同 乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处 理。如乙方更换保修人员或联系 ,应及时通知甲方。假设因乙方通 讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权 自行解决,由乙方承当所有费用并加收%的劳务费。乙方保修联系 : ;乙方保修联系人:第九条违约责任一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期 日以上 视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支 付的工程款外
8、,还应向甲方支付违约金人民币 元。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同二、工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按 工程款的%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此 外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的 20%向守约方支付违约金。四、保密事项:除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将 发包人提供的 需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将 承包人提供的 保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。第十条争议解决因本合同产生纠纷,如协商
9、无法解决,双方均有权向甲方所在地 人民法院提起诉讼。第十一条签订地点本合同在签订。第十二条补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成局部。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 第十三条合同生效本合同自生效。第十四条合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。发包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址:邮政编码: : :电子信箱:开户银行:账号:承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)组织机构代码:地址: 邮政编码:合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 : : 电子信箱:开户银行:账号:您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE