怎么写工程承包合同模板.docx

《怎么写工程承包合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《怎么写工程承包合同模板.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、怎么写工程承包合同模板怎么写工程承包合同模板(篇一) 建筑安装工程承包合同 发包方（甲方）：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 承包方（乙方）：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 依照中华人民共和国民法典和_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程编号：_ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。（各单项工程详见工程项目一览表） 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。（各单项工程详见工程项目一览表） 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方

2、商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表） 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理： 1.特殊材料、统配部管材料及统配部管

3、机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4.其他方式： _ 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。 四、工程所需材料，如

4、因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。 五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。 六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 第四条工程款结算 一、全部工程造价的结算方式。按下列第（）

5、项规定办理： 1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。 3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 5.招标的工程，按中标的价款结算。 二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理（详见附件）。 第五条施工与设计变更 一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。 二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，

6、应由责任方负担： 1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。 3.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。 4.在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。 三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成

7、后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。 四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前及时送经办银行，做为结算工程款之依据。 第六条竣工验收、结算与保修 一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失

8、均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。 三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。 四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方

9、研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件： 1.增减变更文件和其他洽商记录； 2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录； 3.工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。 七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结

10、算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。 八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理） 九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 第七条违约责任和仲裁 一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天

11、，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。 二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。 三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。 四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（）项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。 第八条附则 一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑

12、物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。 二、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同（工程协议书），可做为本合同之附件。 三、招标工程，按市建设工程招标、投标暂行办法签订合同。 四、双方商定的其他事项： 1. 2. 3. 4. 第九条合同附件 一、工程项目一览表。 二、全部施工图纸。（合同正本有此附件） 三、施工图预算。（合同正本及建设银行有此附件） 四、甲方负责供应的材料、设备一览表。 五、有关协议： 1. 2. 3. 4. 六、有关补充合同： 1. 2. 第十条合同份数及有效期 一、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。 二、本合同自双方签订之日起生效

13、。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 建设单位（发包方）：_ 工程负责人：_ _年_月_日 建工单位（承包方）：_ 工程负责人：_ _年_月_日 怎么写工程承包合同模板(篇二) 锚杆工程承发包合同 发（总）包单位：_（甲方） 承（分）包单位：_（乙方） 根据中华人民共和国民法典，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：锚杆工程 建设地点：_ 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 1基坑锚杆_条，包括现场已浇注_条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_延米。 2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及

14、灌浆；锚杆张拉与锁定。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第_项执行： 1按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。 2按照国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。 第五条承包方式： 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按_元米计价。 具体工期要求为：在_个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张拉完毕至少一半锚杆。 第七条甲方应负责完成下列工作： 1在开工前三天完成“三

15、通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸_份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。 2提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。 3以上工作由_统一解决安排。 第八条乙方应负责完成下列工作： 1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。 2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。 3完工后，提供有效的竣工资料两份。 第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。 乙方必须严格按照施工图与说明书以及

16、施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度_天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。 乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在_天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失

17、由甲方负责。 第十条甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第_项执行： 1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。 2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。 第十二条工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：_办事处，帐号：_。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将

18、工程款转入第三方帐户或挪作他用。 工程备料款和进度款按本款第_项执行： （一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订_天内，按总造价（当年计划）的百分之_预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之_，工程进度百分之时付款百分之_，工程进度百分之时再付百分之_，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。 （二）工程款支付办法： 1合同签订七日内，甲方向乙方支付_元备料款。 2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。 3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室施工到000时付清。 工程结算：乙方应在全

19、部工程竣工验收合格后_天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后_天内，应进行退补结算。 第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。 第十四条工程交工验收 1工程

20、交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 2隐蔽工程在隐蔽前_天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。 3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程

21、竣工后_天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。 4工程竣工后，应绘制

22、竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。 第十五条奖励 1提前竣工或赶工奖励：_。 2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_分之_奖励给乙方。 第十六条违约责任 1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。 2甲方不按期拨付工程款，从超过_天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。 3

23、乙方逾期竣工，从逾期_天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之_向甲方偿付违约金。 4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之_向对方偿付违约。 5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。 第十七条遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第_项处理： 1报上级有关部门裁定。 2工期顺延。 第十八条其它事项及补充条款 1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈

24、记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。 2乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。 3甲方无偿提供乙方施工人员共_人的住宿及生活用水、用电。 4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_ 住所：_住所：_ 签约代表（签字）：_签约代表（签字）：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 签订地点：_签订地点：

25、_ _年_月_日_年_月_日 怎么写工程承包合同模板(篇三) 安装工程合同范本 合同编号： 甲方： 乙方： 甲方委托乙方安装(或玻纤)复合荚芯板风管平方米，现经双方平等协商签订合同条款如下： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围： 四、预定工程工期：乙方收到甲方支付的货款定金后，且设计方案由甲方签字认定后，乙方 于月日进场安装，预定安装调试期为天(如甲方要求变更，除给乙方工程工期相应顺延外，还应承担乙方由此而产生的相关费用)。 五、工程造价： 工程造价为人民币元整，即rmb元整。 六、付款方式： (1)合同签订后三日内甲方支付乙方预付款，即人民币元整。即rmb 元整(总价的%)后，日内

26、进行施工。 (2)管道安装完毕当日支付人民币元整，即rmb元整。(总价的%) (3)乙方安装完成后，甲方应在十五日内给予验收，验收合格后三日内支付计人民币，即rmb元整。(总价的%) (4)甲方签字验收并付清所有款项后，乙方出具工程质量保证书。 (5)若因甲方原因造成工程无法按时验收的，甲方除无权使用外，还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。 七、施工管理： (1)乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。 (2)甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。 八、工程验收后，乙方对本工程质量负责保修年，(详见工程质量保证书)。 九、合同及附件：本合同一式份，甲

27、方份，乙方份。每份合同具有同等的法律效力。 十、本合同自双方签字盖章后生效。 十一、以上各条款甲乙双方均履约后，本合同自动终止。 甲方：乙方： 代表：代表： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 日期：日期： 怎么写工程承包合同模板(篇四) 工程承包合同 甲方：_ 法定代表人：_ 地址：_ 电话：_ 乙方：_ 法定代表人：_ 地址：_ 电话：_ 为加快_广场的开发建设，确保_年该项目能顺利交付使用，甲、乙双方经充分协商，在平等自愿互利互惠的基础上就“_广场”主体结构工程承包事宜达成本合同。 一、工程名称及地点：广场主体结构工程（以下简称本项目）本项目位于_交汇处（祥见初步规划图），占地面积

28、约_平方米，总建筑面积约_平方米。 二、工程承包范围：本项目全部主体结构工程（详见规划设计图及施工合同）。 三、工程承包模式：甲方向乙方发包，由乙方采用包工包料包质量包工期等全包干的方式承包。 四、本项目工程总造价：按中国建筑国营二级收费标准计费，约_元人民币（_元）。 五、工程质量要求：必须能通过中国质检部门的质量验收。 六、施工期限：_月_日至_年_月_日，共计_日历天。因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式 1乙方所承包工程的总价以最后工程竣工结算价为准。 2乙方同意甲方用自己控股的将_有限公司已取得的用地一块转让给乙方冲抵甲方应付给乙方承建

29、本项目的工程款，差额部分，双方届时另外协商，该地块位于_，占地面积_平方米，可建商住面积为_平方米，单价为_元平方米，总价为_元人民币。 3乙方同意向甲方支付“_地皮”首期转让金了_元人民币，具体支付数额及时间如下：_。 4甲方在将土地使用权转让给乙方的同时，乙方与甲方签订一份欠款协议书，并向甲方出具经_律师行签印的欠甲方_元人民币地价款的欠款依据凭据。 5甲方根据乙方在_广场工程上的进度投资款额分批向乙方开出收款收据，每月开出一张，直至_广场主体结构工程完工为止，待工程竣工结算后，如果结算总额与收据总额不一致时，以最后结算总额为准，冲抵乙方向甲方开出的欠据。 八、甲方的权利及义务 1甲方有权

30、监督乙方是否按已确定的规划及设计图纸的要求建设施工。 2为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的建设施工进度。 3为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分，有权指令乙方返工、修改。 4甲方负责本项目用地范围内的“三通一平”，确保乙方进场后能正常施工。 5甲方负责用以抵工程款之用地的“三通一平”，确保乙方能正常开发建设该地块。 6甲方负责办理以地抵工程款的用地的转让手续，并配合乙方办理单项房地产开发公司成立的有关合法手续。 7甲方必须办理好“_广场”项目开发建设的各种合法手续。 8甲方负责协调好因本项目的施工建设而涉及的外部关系。 9甲方必须在_年_月_日前向乙方提交“_广场”完整的主体结构施工

31、图纸，以利乙方进行施工前的工作准备。 九、乙方的权利及义务 1乙方有权按已审定的设计图纸的要求，采用全包干的方式完成本项目的施工建设任务。 2抵工程款商住用地转让给乙方后，乙方有权立即投入开发建设，并可预售楼花，开发、预售手续由乙方自行办理。 3乙方必须按规划、设计图纸之要求建设本项目之主体工程，并保证质量，按期完工。 4在建设期内，乙方除应向甲方提交工程施工组织计划和施工进度计划表外，还须于每月5日前向甲方提交上月施工进度表，供甲方备查和督促之用。 5乙方须认真按照有关标准、规范和设计要求以及甲方根据本合同发出的指令进行施工；随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件，对经检查检验不合格

32、部分，乙方应按甲方要求返工、修改，并承担返工、修改的费用。 6在施工过程中，所发生的一切事故而造成的经济损失，由乙方自行承担。 7乙方在_广场主体结构工程未完工之前，不得将黄扑地块转让或抵押给第三者，必须是乙方自行开发，在有利于_广场建设的情况下，确需转让、抵押该地块时，必须征得甲方的书面同意后方可转让或抵押，但转让、抵押该地块所得资金必须优先用于黄扑地皮或_广场的开发建设。 十、保证 1乙方保证能按期按质完成_广场主体结构工程的建设任务。 2乙方保证转让或抵押黄扑地块所得资金全部进入甲乙双方在_设立的共同帐户。根据乙方向甲方提供的黄扑工程进度情况有计划地使用该资金。_万元以上的支出由双方共同

33、签名方能提款，每周乙方需向甲方汇报使用情况。 3乙方必须确保“_广场”工程的资金充足。若因乙方原因，导致“_广场”无法继续施工，或不能按期完成“_广场”主体结构工程。甲方有权凭乙方出据的借据及律师楼签印的所有关于本合作内容的法律文件，依法查封甲方已转让给乙方的黄扑地皮及其地上所有建筑物，并可以此弥补甲方的损失。对乙方在“_广场”项目中的投资亦同时终止核算，甲方还有权追究乙方其他方面的违约责任。乙方愿意用自己公司的名誉及_公司自有资产作“黄扑地皮”等值资产的担保。 十一、违约责任 1乙方如因资金不足或自身管理的原因导致_广场工程半途停工7天以上，或落后计划进度15天的，甲方有权每天罚款乙方_元人

34、民币，从乙方落后计划进度的第一天起开始计算。如果乙方落后计划进度满30天的，甲方有权终止合同，对乙方巳投入的资金一概不予核算和退还，并有权凭乙方开出的借据请求乙方还款。 2乙方不能按期完成_广场的主体结构工程任务，每超过一天，甲方罚款乙方_元人民币。 3甲方不按期将黄扑地皮转让给乙方，乙方有权不付首期土地转让金_元人民币。 4乙方未按本合同第七条第三项付款的，甲方有权按逾期付款的金额期限，以月息三厘计罚乙方。超过30天未付齐的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。 5乙方提前完工的，每提前_天，奖励_元。 十二、其他 1本合同未尽事宜，双方可签补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

35、2本合同经双方签字盖章后生效。 3本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 签订地点：_ 乙方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 签订地点：_ 怎么写工程承包合同模板(篇五) 建筑安装工程承包合同 建设单位：_（以下简称发包方） 施工单位：_（以下简称承包方） 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条工程名称 _。 第二条工程地点 _。 第三条建筑面积 _。 第四条工程价款及付款方法 _。 第五条工程期限（开工、竣工时间） _。 第六条工程质量标准 _。 第七条承包形式及材料设备供应 _。 第八条发包方义务 1开工前_天，甲方给乙方施工图一式_份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行） 2按协议分工，开工前_天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。 4按协议负责按期拨款。 5_。 第九条承包方义务 乙方负责： 1按协议分工负责材料供应。 2编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3按施工图负责组织施工，按期竣工。 4竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。 6_。 第十条违约责任及奖励条款 _。