《建设工程施工合同专业版(官方范本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同专业版(官方范本).docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号:WD-HT-0416建设工程施工合同专业版（官方范本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 款甲方必须在工程竣工后15日一次性付清余款。六、其他约定双方约定的其他工程内容：L承包人在施工途中不能以任何理由增加合同单价：2、承包人在施工途中不能中途退场，如果自动不干，要求自动 退场,发包人不予进行工程款的结算，并且在承包人不愿意施工后一 天内必须全部清场，搬出所有自己所有的施工机械及施工工具、用具, 所产生的一切费用由承包方自行负责，如果不搬出施工场地，产生如 工期延误、建设单位的
2、罚款等后果一切由承包方全部负责。七、工程质量用及施工要求1、承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有关规范、规范及 行业标准进行施工作业：杜绝一切违章作业。2、施工期间的一切质量、平安责任均由承包方全权负责，发包 方不能承当任何经济及法律刑事责任。3、发包人应积极配合承包人的工程施工，如因发包人原因造成 工程延误，责任由发包人负责,承包方不再负责,并由发包方负责承 包方的一切经济损失。5、本合同其它未尽事宜局部，由双方另行协商，签订补充合同。八、本合同一式二份，经承、发包双方签字后生效,二份合同具合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同有同等法律效力,双方各执一份，工完
3、帐清自动换效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建设工程施工合同专业版（官方范本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建设工程施工合同书范文1发包人（简称甲方）：承包方（简称乙方）:根据中华人民共和国合同法及我国
4、其他法律法规规定，并结 合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量, 经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务（内容）与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-2002要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同第二条：甲方应向乙方提供以下文件资料，并对其准确性、可靠性负责：L本工程批准文件、用地（附红线范围），以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的
5、地形图、建筑总面积布置图、总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期L本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，假设遇设计图纸变更、 工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元（大写：），总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工 程进度款60%的款项,计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，第五条：双方责任L甲方委托任务时，
6、必须以书面形式明确施工任务，并按第二合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规那么，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任L因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约 定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成 的经
7、济损失均由乙方承当。3、合同履行期间，假设因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚 未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的, 按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日，应向乙方偿 付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 第七条：其他事项L本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本 合同具有同等法律效力。2、假设在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成, 应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完
8、本钱合同约定的约定的义务后,本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份，乙方持份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日建设工程施工合同书范文2发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法及 其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 为明确甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程利实施，在甲乙双 发完全自愿和完全理解本合同条款的情况下，双发就本建设工程施工 事项协商一致，签订本合同。一、工程概况合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 工程
9、名称：工程地点：工程规模：结构形式：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部 内容。2、不包括。三、合同工期开工日期：竣工日期：合同日期总日历天数天（含国家规定的法定假日）四、质量标准工程质量标准：到达国家施工验收规范合同标准（质量标准的评定以现行国家及行业的质量检验评定标准为依据）五、合同价款合同暂定总价为（人民币小写）： （元）（大写）：（含暂列金）六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：L本合同协议书2、中标通知书 3、投标书及其附件合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同4、本合同专用条款5
10、、本合同通用条款6、招标文件及招标过程中双方往来的书面文件7、现行的法律、法规、技术标准、规范和要求8、本工程施工图纸9、食堂工程工程量清单10、合同附件（食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程平安责任 书、食堂建设工程质量保修书共三份）本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书 面协议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为 本合同的组成局部。但其内容不得改变本合同的计价原那么，其内容不 能影响本合同文件的含意”余非双方同意将它们作为本合同的补充。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述组 成合同的文件顺序进行解释，以合同约定次序在先者为准。七、议书有关词
11、语含义与本合同通用条款中分别赋予它们的 定义相同。八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修 期内承当工程质量保修责任。九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 其他应当支付的款项。十、本合同双方约定廉政协议为本合同的附件，并同意中标后提 交中标价款1.5%廉政保证金。、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定协议书在承包人提供履约担保，由经双方法定代 表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工经验收 合格，在质量保修期满后失效。本合同正式贰份，副本陆份，合同双方各执正本壹
12、份，乙方副本 壹份，当正本与副本内容不一致时,以正本为准。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日建设工程施工合同书范文3发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么, 双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同一、工程概况承包范围 工程名称：依山星苑7#楼平基工程工程地点：市检察院后面 工程内容：（承包范围）：该工程的场地平基土石方工程的开挖及破碎（由于地理条件特殊，土石方工程在施工当中，不能采用爆破方 式施工，只能采取机械破碎或人工处理的方法）;保证该工程以后能达 到施工条件，以及到达建设单位的要求条件。二、合同工期开工日期：年月日竣工日期：年月日合同工期总日历天数日历天。三、质量标准工程质量标准：到达发包方及建设单位的要求条件。四、合同价款合同价：土石方综合价每立方为300元，大写：叁佰元，全石 头每立方叁百叁拾元。五、工程款支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：承包方进场工程 进度到达一半时由甲方支付工程进度款的80%作为材料费，工程余