《项目施工承包协议书(标准版).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目施工承包协议书(标准版).doc(9页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 项目施工承包协议书【本文档格式word版可参考可修改编辑】甲 方:*单位或个人乙 方:*单位或个人签订日期:*年*月*日签订地点:*省*市*地 项目施工承包协议书 发包方(以下称甲方): 法定代表人: 身份证号码: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。 且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并
2、支付承包人合理的利润。 承包方(以下称乙方): 法定代表人: 身份证号码: 依据民法典及相关法律、法规,结合_省有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_(合同编号_,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程承包方式: 5、工程范围 二、工程期限 计划开工日期:_年_月_日。 (以甲方下发的书面通知的时间为准) 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告
3、之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划竣工日期:_年_月_日。 工期总日历天数:_天。 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、合同价款及支付方式 1、暂估合同价款为_万元(人民币大写:_。 暂估合同价款综合单价暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件) 2、付款方式:按原合同相关条款执行。 四、补充协议的
4、最终结算 补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。 五、质量标准及验收 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 严格按照原施工合同执行。 因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。 乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要
5、求施工。 甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。 六、争议解决 1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。 2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。 本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。 3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。 七、合同生效 本合同自_生效。 八、合同份数 本合同一式_份,均具有同等法律效力,发包人执_份,承包人执_份。 发包人:(公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 组织机构代码: 地址: 编码: 电话: 传真: 电子信箱: 开户银行: 账号: 承包人:(公章) 法定代表人或其委托代理人:(签字) 组织机构代码: 地址: 编码: 电话: 传真: 电子信箱: 开户银行: 账号: 如需要请下载第9页,共9页