《合同工程欠款起诉书的格式(标准版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同工程欠款起诉书的格式(标准版).docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、本资料为word版可修改、可编辑 合同工程欠款起诉书的格式标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 合同工程欠款起诉书的格式 起诉单位：_(全称)：_市_县_建筑公司 企业性质：集体 经营范围：工业与民用建筑. 流动资金：_万元 何时经何部门批准开业：_年_月份经_县基建局批准 地址：_县_乡_电话：_ 开户银行：_工区历下办理处。帐号：_ 法定代表人姓名：_职务：_ 被告单位(全称)：_市职工教育培训中心 地址：_市_-_路_号 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由： _年_月_日，_县建筑工程总公司_公司(
2、原告，以下简称乙方)同_市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为_元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达_元。甲方虽然承担了_元的误工费，但尚有_元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：_，于_年_月_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经_市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_元。 此致 _人民法院 具状人：_建筑公司 _年_月_日 第4页，共4页