《2022简单施工合同例文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022简单施工合同例文.docx(44页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022简单施工合同简单施工合同1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为加强本村村道路硬化工程的管理,确保工程质量并按期完成任务,经发包方与承包方,双方协商,签订本施工合同。一、工程名称:村道硬化二、工程地点:三、工程数量:长米,宽米,厚米,按550元/m6计算。路基确实不能达到限定宽度的,根据现场情况定,由甲方协调,乙方配合,其他道路宽度视具体情况确定。四、工程质量要求:严格按照公路水泥砼路路面施工技术规范及设计施工图纸执行,工程质量要求水泥、沙子、石子按1:2:3。5的比例标准施工,此合同实行比选方式,合同鉴定由乙方落实,甲方配合。五、施工期限:本工程从签订本合同之日起,乙方日
2、内组织开工,至年月日止,工期50天。六、工程款的结算:本工程合同价款采取计量投资一次性包干,超支不补。工程项目合同造价预计人民币(大写),(小写)¥左右。最终结算金额以实际发生工程量进行核算(以验收工程量为准)。八、付款方式:在该工程完工并经验收合格后,由甲方一次性拨付给乙方。九、甲乙双方的责任:(一)甲方责任:1、负责提供工程施工的相关便利。2、乙方在施工期间,如有群众干扰或发生纠纷,甲方必须及时处理,所需用经费由甲方负责。3、乙方在施工期间如有违章作业,甲方有权让其整改,并责令停工。4、对工程主要材料规格及配比要求进行质量把关。5、配合乙方做好施工安全工作。6、甲方负责乙方施工场地及用水、
3、用电的协调。不得影响乙方机具设备安装及正常施工用水、用电。7、工程竣工后,会同乙方对全部工程进行自检,甲、乙双方积极配合做好竣工验收工作。(二)乙方责任:1、乙方施工中所需要的搅拌站,水,电,机具等一切设备由乙方自行筹备。2、乙方在施工中存在质量不符合条款要求的,甲方有权当场纠正或要求返工,在合情合理情况下,乙方一定要服从,由此造成的损失由乙方自负。3、乙方按合同进行施工,确保质量,主动接受甲方的监督,安全操作。4、乙方在施工中必须加强安全生产管理,做到文明施工,对于施工中所发生的各种机械事故、交通事故、其他意外事故及各类纠纷,甲方不予承担任何责任,因此造成的重伤、死亡或经济损失的,甲方不承担
4、任何费用,一切责任由乙方自行承担并解决。5、对交(竣)工验收中提出的缺陷及质量问题,乙方按要求整改完善,并由乙方承担自身原因造成整改的费用。6、在工程施工过程中,经甲方检验不符合设计要求的工程,乙方必须及时采取补救措施,该返工的必须全面返工。7、在施工过程中,不得擅自调整工程建设内容,不得擅自增加或减少工程量。8、积极配合甲方做好工程自验和竣工验收工作。十、违约责任:1、未经甲方许可,乙方擅自施工,因此造成的损失由乙方全部承担,甲方不予追加工程补助资金。2、未经甲方技术人员检测、验收,将不合格材料用于工程施工,因此造成的一切损失由乙方全部承担,甲方不予追加工程补助资金。3、经甲方检验不符合设计
5、要求而进行补救或返工的工程其一切费用由乙方承担。4、未经甲方许可,乙方中途停工,不能按期完工或完工后验收不合格,甲方不结算工程补助资金。5、合同签订之日起,甲乙双方必须履行各自职责,必须对所签合同负责。6、如甲方违约,给乙方造成的经济损失由甲方负责。十一、本合同有效期为甲乙双方签字之日起至工程竣工验收后止。十二、本合同未尽事宜,或在施工中发现新问题,由双方协商解决。十三、本合同一式二份,甲乙方各持一份。本合同从签字之日起生效。甲方:(盖章)法人代表:乙方:承包人(签字):年月日简单施工合同2经双方协商,xx电气工程承包给xx电气作业班组,包价为xx元/m2,订立以下协议:一、合同双方:甲方:乙
6、方:二、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权力和义务:1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责
7、任。4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度
8、安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。11、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。12、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,
9、上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。四、承包款结算方法:乙方必须在每月3日前报上月工作量, 履行签字手续后结算80工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。甲方签字:乙方签字:年 月 日简单施工合同3合同编号:XXXXXXX发包方:XXXXXXXXXXXXXXXX承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间:XXXXXXX签约地点:XXXXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量,如期完成
10、施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。1、工程名称:XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式):XXXXXXXXXXXX3、施工地点:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期:(1)开工:XXXX年XX月XX日;(2)竣工:XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式:XXXXXXXX6、工程质量标准:XXXXXXXX7、工程价款:共计人民币XXXX元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的XX%,计XXXX元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的XX
11、%,计XXXX元;质保金XXX元,质保期满后支付。9、质保期:XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖
12、章后生效,有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由
13、最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。根据合同法第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人
14、接受图纸所在地。发包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX委托代理人:XXXXXXXXX 委托代理人:XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日简单施工合同4甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将清远市消防局弱电工程安装工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。一、工程名称:清远市消防局弱电工程。地点:。二、承包方式三、工程承包内容1敷设到每个网络点位,各类模块、设备(含配线架、机柜、交换机、放大器等)的安装,及其相关的配套措施的安装;
15、2电梯监控2套,本次安装应包涵各设备(含电视墙)的安装固定,各线路的敷设;3房环境监测系统的安装(感应模块约6-12个),机房装修除外。4钮等设备及其相关线路的安装敷设;四、合同价款缆3400*2.5=8500元;立杆12*200=2400元。本次施工合同总价为RMB86210元(大写:捌万陆仟贰佰壹拾元整)。最终价格以实际工程量计算,实行多退少补。五、付款方式六、工期要求:跟进现场施工进度、服从甲方安排。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担
16、已完工程损失和乙方所有经济损失。八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款100元。九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式两份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。甲
17、方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日简单施工合同5甲方:_乙方:_一、工程项目本工程全部项目的施工由乙方负责。二、工程承包形式以轻工形式承包。三、工程质量本工程为合格工程,乙方严格按施工规范和图纸进行施工,严把工程质量关。因施工质量造成返工,损失由乙方承担,并对乙方_-_元/次的罚款。四、工程日期:自开工之日起至_年_月_日交付使用。五、材料管理本工程中主要材料有甲方购进。乙方负责验收和监督材料的质量、数量、单价及材料购进后的保管、使用。以甲乙双方签字的收料单依据施工定额进行工程结算。材料保管乙方要严格管理,出库、领料要有专人负责。严
18、禁丢失和浪费。进入工地后,场内材料所发生的所有费用由乙方承担,因管理不善,交付乙方入库后,如有丢失、浪费和超预算使用,由乙方承担赔偿责任。六、机械管理工程中所有机械及脚手架、模板、起重设备由乙方负责。七、结算方式本工程依据定额,按工程进度和实际工程量,对人工费、机械费、脚手架、模板、土建项目的水电费进行结算,按甲方支付能力进行付款。乙方发生费用的_%为质保金,质保期满_年后全部付清。八、费用提取土建工程按乙方实际发生的工程量取企业管理费_%,人工费按实际工程量每工日取_元,利润按乙方实际发生的费用取三级,税金按乙方实际发生费用取费。机械费、模板费等执行费用定额。九、水、电费由乙方负责向当地供电
19、部门进行结算。十、安全责任乙方一定注意施工安全,按规范施工避免一切事故的发生,对于施工中出现的一切大小事故,均有乙方负责,甲方不负一切责任(另签安全责任书)。十一、其它起重设备的使用费依据定额结算(包括设备的进出场运输费用、安拆费用及设备基础的钢筋混凝土浇筑)。十二、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,签字盖章后生效。本合同未尽事宜,按合同法执行或双方协商解决。甲方签字(盖章):_年_月_日乙方签字(盖章):_年_月_日简单施工合同6依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑维修工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、工程概况及承包方式1、工程名称:2、工程地点:商丘市开发区
20、3、工程承包方式:包工、包料二、工程安装内容:庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。 承包价:元。三、工程期限:XX年X月X日至XX年X月X日。四、质量要求:按国家建设部行业标准规定,及省、市建委规定的标准执行,工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题,属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一个采暖期,终身维修。五、付款方式:自合同签订之日起,甲方三日内预付乙方工程款的40%,庭院管网铺设完后再付40%,工程验收合格后,留2%质量保证金,剩余工程款一次付清。六、双方责任:1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;
21、对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效)。3、乙方必须安全施工,并有专人负责指挥。4、如甲方或乙方违约,而
22、没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式四份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。甲方代表: 乙方代表:年 月 日简单施工合同7甲方: 乙方:地址: 地址:邮编: 邮编:电话: 电话:法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):开户行: 开户行:帐户: 帐户:甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:第一条 工程名称 (指分包部分之间工程名称)第二条 工程地点第三条 工程范围第四条 质量标准可依照工程
23、施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出)。第五条 承包人(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。第六条 工程总价本工程包价计人民币 元整。第七条 工程包价本工程包价计人民币 元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。第八条 付款办法第九条 工程期限按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。第十条 中间开工本工程范围内的 工程,自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。 第十一条 双方联系制度及协作办法 。第十二条 关于工程保密办法第十三条 违约责任第十
24、四条 特殊条款第十五条 合同有效期限本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。第十六条 合同份数本合同正式两份,双方各执一份,副本 份,总承包人收执 份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执 份。第十七条 合同附件总承包人: 负责人: 地址: 电话:分 包 方: 负责人: 地址: 电话: 年 月 日订立简单施工合同8发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为促进农村经济发展,服务农村建设,*村实施村道公路硬化作业,乙方经申请和相关程序,成为本项目的施工方,甲、乙双方经多次、反复协商,双方达成如下协议条款,共同信守。一、工程名称及地址:*县*乡*村村
25、道公路硬化工程,地址在*县*乡*村境内。具体施工范围:二、施工方式:本次施工由乙方采取全承包(即包工、包料、包安全)的方式进行作业。三、工程价款及支付办法:工程施工单价万元/公里,按工程实际施工里程计算工程款。具体支付办法:路基完成后,拨付工程万元;第二层完成后,拨付万元;浇灌混凝土成型米后,拨付万元。其余工程款于整个工程完工后全部拨付。四、工程施工质量及技术要求:工程须按标准进行施工作业。五、工程施工期限:从年月日起至年月日止。遇雨天工期顺延。六、安全责任:1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险,其产生的费用由乙方负责支付。2、施工中的一切安全责任及后果由乙方自负,并承担一切法律责任,甲
26、方概不负责。七、其他约定:1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时,由甲方向乙方出据混凝土浇注通知,乙方方可进行混凝土浇注。2、乙方混凝土浇注完成后,由乙方进行监管维护,直至甲方检查验收合格。3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责,乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督,乙方应无条件服从。5、全部工程结束后,由甲方组织验收合格,并经乡主管部门审查后,方视为完工。八、违约责任:双方应信守合同,不得违约。单方违约时,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿给守约方造成的经济损失。九、未尽事宜:本合同未尽事宜,双方可另行协商补充,补充规定与本合同有同等效力
27、。十、本合同由甲、乙双方签字后生效,一式六份,甲方存二份、乙方存四份。甲方:(盖章)法人代表(签字):乙方:(盖章)法人代表(签字):年月日简单施工合同9发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把_工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:(一)工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包造价:_元(大写:_)(二)工程期限根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期_天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日
28、期为20_年_月_日至20_年_月_日,总工期_天。(三)本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。(四)工程价款支付及结算本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。(五)其它约定1、甲方承担的安全责任、权利(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(2)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2、乙方的责任、权利(1)乙方
29、施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(2)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;(3)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。(六)其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。二、建筑工程施工合同签订的主体资格签约
30、过程中,大家注意的重点是合同的内容,对施工企业而言,建设单位就是上帝,而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面,往往是“走过场”,这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行,达不到预期目的。因此应该重视合同主体资格的审查,首先,要审查对方的营业执照及年检情况,了解其主体的合法性,如是否合法注册,是否存在未年检而被吊销执照,是否具有资金能力,注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。三、建设施工合同签订注意事项首先,要审查合同内容是否合法,有无违反法律法规的强制规定,是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国
31、家利益,是否存在重大误解和显失公平等情况。其次,要审查合同主要条款是否完备、明确,具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别,确认是否齐备,表述是否清楚可行,公司现有资质能否满足,并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容:、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定;、双方权利义务约定是否明确,用户应该提供的设计文件、原始资料等接点规定是否清楚,能否影响工期;、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求,能否满足及注意事项;、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受;、索赔程序是否明确可行;、合同是否采用格式合同及专用条款、补
32、充条款,表述是否准确,不存歧义,合同的用词用语不需要华丽、完美,但是一定要明确,简单明了,避免毫无意义的空话,同时合同条款之间不能出现矛盾。合同条款的明确性是指用词用语要到达当事人无需再进一步协商的程度;、纠纷解决方式约定是否合法有效,是否存在风险;、识别出新的、不熟悉的、公司缺乏经验的材料、设备、施工工艺、验收标准及超出常规的特殊要求,并进行交底和指导履行;、违约责任约定是否对等,如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等,合同条款的对等性是公平原则的重要内容,不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同,例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的内容。甲方(公章):_ 乙方(公
33、章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_20_年_月_日 20_年_月_日简单施工合同10发包方:_承包方:_签约时间:签约地点:为了保证_施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。1、工程名称:_2、建筑面积(工程形式)_3、施工地点:_4、工期:1、开工:_年_月_日;2、竣工:_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。5、承包形式:_6、工程质量标准:_7、工程价款:共计人民币元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的_%,计_元;工程竣工且验收合格后
34、,支付工程价款的_%,计_元;质保金_元,质保期满后支付。9、质保期:_年。10、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;11、其他1、本合同自双方签字盖章
35、后生效,有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。发包方:_承包方:_委托代理人:_委托代理人:_简单施工合同11发包方:法定代表人:承包方:法定代表人:风险提示:发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法
36、律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规,甲方_至_农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。一、工程概况工程名称:工程内容:二、工程承包范围承包范围:施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):_(人民币)¥:_万元。工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为
37、质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务:1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的
38、,由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。五、违约责任:风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按_元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同
39、,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期:开工日期:_年_月_日;风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发
40、包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期:_年_月_日;合同工期总日历天数_天。七、质量标准风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。1、工程质量标准:合格。2、乙方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚。3、由于乙方偷工减料等施
41、工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_年内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、争议1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决,协商不一致时,任何一方可向工程所在
42、地人民法院起诉。2、协商或起诉期间不得影响或停止施工,除诉讼保全以外。十一、合同的变更与解除1、合同履行中,因未尽事宜或变更设计增加工程量,双方可签订补充合同,补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中,因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务,申请解除合同的,主动承担违约责任,双方可协商终止合同,协商不一致时,可诉请法院解决。十二、其他1、本合同经双方签字后生效,工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。2、本合同正本_份,甲、乙双方各持_份,副本_份,由甲、乙双方分别送有关部门,正、副本具有同等法律效力。发包人:(公章)法定代表人:_年_月_日承包人:(公章)法定代表人:_年_月_日简单施工合同12根据我村的道路较差的实际情况,经代表会讨论通过,将我村部至小四家界建成标准砂石路,由村委会采用公开招标的方法发包修建。胜利村为甲方,李岩为乙方。经双方协商特制定如下承包合同。一、发包修建村部至小四家界砂石路长7公里。二、质量标准必须达到7米宽,25公分厚,边沟宽1米,深80公分。三、承包费用,工程投资9。82万元