框架协议书汇总七篇.doc

《框架协议书汇总七篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《框架协议书汇总七篇.doc（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 框架协议书汇总七篇第一条、合作方式 1、_工程以BT方式投资、建立和移交，即乙方负责筹措大局部建立资金并作为工程总承包单位组织工程建立，建立完毕后将工程移交给甲方，甲方在商定期限内对工程进展回购。 2、本工程依据前期工作完成状况逐个实施、逐个签订BT合同并逐个回购。甲乙双方依据详细工程签订BT合同。 其次条、合作工程 甲乙双方拟就_工程绽开合作。拟合作详细工程符合本合作框架协议BT合作模式原则性条件的由双方按法定程序推动实施。 第三条、合作时间 合作期限为_年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有连续合作的愿望，以本协议为根底重新签订协议。 第四条、甲方的义务 1、负责组织实施各工程的前

2、期工作，包括：取得有权机关批准的合法、正式的工程立项、环评、规划、用地预审、科研、用地等正式批准文件，完成征地、拆迁、勘察、设计、施工图审查，依法确定监理单位，并办理其他建立手续。 2、前期工作完成时间在BT合同中详细商定。 3、负责完本钱协议商定的工程保证所需的相关手续，并向乙方供应商定的工程保证相关文件。 4、负责按BT合同商定筹集工程资金。 5、负责工程建立过程中相关地方性冲突的协调处理。 6、成立现场治理机构，负责工程建立质量、进度、安全、造价的监视治理。 7、负责帮助乙方进展BT工程的融资。 第五条、乙方的义务 1、负责组织投入各工程工程建立所需资金。 2、负责施工组织治理和BT工程

3、建立资金的支付。 3、负责工程安全施工，保证工程进度，确保工程质量合格。 第六条、技术、市场保密 合作期内未经工程合作各方同意，任何人不得将技术及客户资料转让，不得与工程合作双方以外的合作方进展合作或为他人谋取利益，不得将技术泄密。违反商定的，工程合作方有权没收违约方相关收益，并追究违约方的经济法律责任。 第七条、收益安排 该工程所得利润依据合作方所占的不同股权比例按股分成，其中甲方占股权分成_%，乙方占股权分成_%。 第八条、合作保障措施 1、在合作期内，工程合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作工程，违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益。 2、合作方如有一方违反

4、本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。 第九条、其他 1、合同各方依据本合作框架协议确立的原则快速开展各自工作，使合作工程早日付诸实施。 2、本协议为框架协议，不对合同当事人具有直接法律效力。在详细工程依法签订BT合同后，各方权利义务按BT合同的有关商定确定。 3、本协议书共_份，甲乙双方各执_份。 甲方： 授权代表人： 地址： 传真： 签约日期：_年_月_日 乙方： 授权代表人： 地址： 传真： 签约日期：_年_月_日 框架协议书 篇2 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法等相关法律法规，本着优势互补、公平互利、共同进展的原则，甲方与乙方就在某市建立“某某

5、产业园”工程(以下简称“工程”)进展洽谈，在充分协商的根底上，双方就该工程的相关事宜达成如下合作框架协议。 一、工程名称：某某产业园。 二、工程主要建立内容及规模：新能源区;汽车园区;文创园区;配套商业及生活区等。乙方前期投资估计亿元以上。 三、工程范围：初步选址在城东、城南新区。工程按阶段分步实施，总占地面积规划亩以上，详细以各工程实际用地示意图为准。 四、工程建立必需符合甲方的整体规划并遵守节能环保等根本要求以及国家的相关政策和法律法规，入园企业要符合甲方企业入园标准并经甲方审核认定前方可入园。 五、甲方将本工程投资列为市重点招商引资工程，实行特事特办，并帮助乙方就本工程建立办理规划建立许

6、可、国有土地使用和林地占用等相关手续，并负责交付本工程全部的水、电、气、道路、电话、互联网、移动通信、邮政和场地平坦。 六、乙方将依据甲方进展规划和产业布局，抓紧提交工程可行性报告等，经甲方审核认定后，双方另行签订正式合同。 七、乙方符合国家、省市关于相关产业、工业园区和重大工程等招商引资优待和嘉奖政策的工程，享受相应的优待和嘉奖政策。 八、甲方在本协议生效后为本工程成立推动专班，准时协调相关部门审批工作，积极协作乙方争取国家相关政策，推动工程顺当进展;乙方承诺在正式合同生效后三个月内，成立工程法人单位，公司成立后，本协议中乙方的权利和义务局部或全部转移至新法人单位。 九、本协议的附件内容包括

7、但不限于国家、省、市相关产业和工业园区建立的优待政策、重大工程招商引资优待政策等。 十、本协议是双方的合作框架协议，未尽事宜，另行协商。本协议是甲、乙双方之间的商业隐秘，任何一方均不得对第三方泄露本协议的任何内容。 十一、本协议自双方签署及加盖单位印章后生效，有效期一年。 十二、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。 甲方(盖章)：市人民政府 法定代表人(签字)： 乙方(盖章)：公司 法定代表人(签字)： 20xx年二月日 框架协议书 篇3 甲方： 乙方： 甲方因企业经营进展需要，以及乙方对甲方企业产品名目手册及其相关传媒制品等宣传业务的综合力量承诺，双方本着公平协商，互利双赢、优势互补的原则，

8、就双方结成长期合作伙伴共同进展，并为以后在其他工程上的合作建立一个坚实的根底，经友好协商达成以下共识： 一、根本原则 1、甲乙双方均承诺在长期合作中，相互理解、敬重和支持合作方的企业理念、治理制度和运作模式，并予以遵守。 2、甲乙双方均认同对方为自己在上述业务上的长期战略合作伙伴关系，并可在彼此互联网站的显著位置优先标识合作方的企业标志或文字链接(至合作方的官方网站)，但在其他商业场合引用时应取得对方的同意。 3、甲乙双方均了解本合作方式没有排他性，双方在合作的同时，均有权与其他相应的合作伙伴进展合作。在同等条件下，合作方为第一优先合作方。 二、业务准则 1、甲乙双方均了解，业务合作期间，双方

9、亲密协作协作的重要性，以完成工程业务为第一目标，任何一方均不得以任何理由擅自终止已进展业务工程的连续进展至完成。因其中一方缘由引起的业务工程终止或延期损失，应担当相应的责任和补偿。 2、甲乙双方均保证，必需敬重合作方的商业隐秘、图文版权及学问产权等信息全部权。未经合作方同意，另一方均不得擅自将信息挪用于非授权业务合作场合;将信息用于其他非授权的盈利场合，或为第三方取得的行为将构成侵权，被侵害方有权单方面终止合作并要求对方担当损害赔偿。 3、甲乙双方均同意，对于不行调解的侵权行为，侵权方应赔偿被侵权方的损害赔偿金不低于叁万元人民币。实际损失或业务合同另有规定且高于此金额的.，按高的金额方式执行。

10、 4、甲乙双方均同意，乙方在制作过程中，对其形成的作品拥有全部权;当甲方支付合同商定的金额后，其全部权即全部转归甲方全部，且乙方确保甲方取得的全部权不受第三方侵权追责或追偿，如由此造成的第三方侵权责任和损失由乙方全部担当。 5、甲乙双方均确定，本协议为合作框架协议，合作工程中详细事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不行分割的整体，且优于正式合同条款。 三、其他 1、本协议有效期为_年，自_年_月_日起到_年_月_日止，到期双方可协商续签。 2、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 授权代表(签字)：授权代表

11、(签字)： 签署日期：签署日期： 框架协议书 篇4 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商，本着诚信为本、风险共担、互利双赢的原则，就以融资租赁模式解决甲方资金及设备选购需求达成如下协议。 一、合作内容： 1、融资标的：甲方的信息化设备、教学试验仪器设备等的选购； 2、合作模式：融资租赁模式（设备回租及直租）； 合作金额：？仟万元整。其中？仟万元用于设备回租，资金学校自用；另外？仟万元用于设备直租。 设备回租的详细操作流程： （1）学校把自有设备供应给租赁公司作价； （2）租赁公司审核后给出融资额度和融资方案； （3）学校和租赁公司签订转让协议，学校把自有设备卖给租赁公司，然后再作 为承租人将这批

12、设备租回使用，与租赁公司签订融资租赁合同。 设备直租的详细操作流程： （1）全部设备学校可以分标段自主招标，但每个标段金额不得少于200万元； （2）付款方式为全部设备验收合格又正常运转一个月后7日内付合同金额的60%，设备正常运转半年后7日内付合同金额的35%，剩余5%一年后7日内支付。 （3）同方做为总集成商,按中标价格及招标时的付款方式进展向设备厂商选购，再以租赁的形式租给学校。 3、融资期限：3年-5年。 4、详细合作事宜，另行签订相关协议。 二、甲方职责： 1、协作租赁公司供应评审所需资料，所供应资料必需真实完整，如否，则该协议作废。 2、依据租赁合同规定，准时、足额归还租赁款项。还

13、款方式：年等额归还。 3、贰年内供应？仟万元设备需求，根据意向书商定进展招标。 三、乙方职责： 帮助甲方落实融资资金。 四、其他 1、如在履行本合同以及双方签订的其他合同过程中发生争议双方应友好协商解决，协商不成的提交原告方住宅地有管辖权的人民法院诉讼解决。 2、协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）： 法定代表人（或授权托付人）签字： 签约时间：年月日 乙方（盖章）： 法定代表人（或授权托付人）签字： 签约时间：年月日 框架协议书 篇5 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 由甲方投资建立的_工程（以下简称该工程），经甲、乙双方初步协商打

14、算该工程由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建立相关事宜达成如下框架协议： 一、工程概况 1、工程地址： 2、工程规模：该工程规模分期建立，一期工程的工程用地约_万平方米，投资额约元，工程总投资约为_元。 3、工期要求：建立工期：_天；规划开工日期：_年_月_日（详细开工日期以甲方开工通知为准）；规划竣工日期：_年_月_日。 4、承包内容：乙方承包甲方工程总投资额为：_亿元的整个工程的施工任务（包括：土建和安装工程，以及全部配套设施）。 二、计价及付款方式 1、结算方式：本次工程竣工结算采纳_结算方式。 2、付款方式：按月进度付款。 （1）施工单位人员进场_天内付工程价的_。

15、（2）按每月已完工程量的_%支付工程款。 （3）主体构造封顶付已完工程总量的_%（每月进度款不扣除）。 （4）审计完毕后付审计价的_%（扣除之前支付的工程款）剩余的_%作为保修金。 （5）保修金退还：竣工期满一年退_%，竣工期满二年退_%。 三、甲方责任 1、甲方在本协议签订后，需向乙方供应本工程的相关图纸和技术资料，以便乙方能够准时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完本钱工程的预算工作，并上报甲方审核。 2、甲方需要完本钱工程前期的相关预备工作，做到各项预备符合乙方的施工条件，相关前期预备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。 3、甲方供应本工程已经具备开工条件的手续： （1

16、）建立工程规划许可证。 （2）建立工程开工审查表。 （3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。 （4）在指定监视机构办理的详细监视业务手续。 （5）经建立行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。 （6）建筑工程施工图审查备案证书。 （7）建立单位驻工地代表授权书。 （8）建立单位与相关部门签订的协议书。 （9）甲方须供应该工程工程款支付的担保。 四、乙方责任 1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，_天内签订建立工程施工合同，乙方施工队在_日内必需进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。 2、乙方需保证安全施工和文明施工。 五、保证金支付及退还 1、该工程合同履约保证金为现金：

17、_元（大写：_元整）。 2、双方签订建立工程施工合同且甲方供应完本工程已经具备开工条件的手续和该工程工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场_天内，乙方向甲方一次性交纳工程保证金人民币：_元（大写：_元整），最拖延长期不得超过_天，如乙方不能按期交纳该工程合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。 3、乙方向甲方交纳工程保证金之日起算_个月，甲方一次性向乙方退还该工程合同履约保证金现金：_元（大写：_元整），最拖延长期不得超过_天，如甲方不能按期退还该工程合同履约保证金的，甲方担当违约责任。 六、违约责任 1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付_元/天

18、的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过_天，同时由此产生的全部损失和工期延误均由甲方担当，与乙方无关。 2、乙方如不能按期完工交房，逾期根据_元/天向甲方支付违约金进展惩罚，但最长时间不得超过_天。 3、若甲方不能按要求退还该工程合同履约保证金和不能按合同条款进展支付工程款，乙方有权让担保方担当甲方的全部违约责任。 七、争议解决 协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。假如协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。 八、其他 1、本协议一式_份，双方各执_份。 2、本协议为合作框架协议，合作工程中详细事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成

19、不行分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。 3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进展协商补充解决。 甲方（签章）： 代表人（签字）： _年_月_日 乙方（签章）： 代表人（签字）： _年_月_日 框架协议书 篇6 甲方： 地址： 乙方： 地址： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的工程内容，相应的协议条款可能大不一样。 本协议的条款设置建立在特定工程的根底上，仅供参考。实践中，需要依据双方实际的合作方式、工程内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为促进甲方区域内光伏发电工程合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就

20、共同推动该工程建立的有关事项达成如下意向。 一、XXX有限公司XXX光伏发电工程符合产业进展规划，是优化能源构造，促进节能减排的需要。经双方同意，本着公平、XX利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电工程合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电工程，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现XX利共赢。风险提示： 应明确商定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很简单在工程实际经营过程中就责任担当、盈亏分担等产生纠纷。 二、乙方在甲方区域内光伏发电工程容量不少于20，工程总投资_亿元人民币。乙方担当光伏发电工程工程建立的相关费用。乙方承诺

21、在本协议签订后3个月内在XXX注册工程公司。（详细建立规模及投资规模，依据工程备案文件确定。） 三、甲方帮助乙方落实光伏发电工程场址资源，争取_省、市、区等相关扶持政策，并供应工程申报审批方面的优质效劳。风险提示： 应商定保密及竞业制止义务，特殊是针对工程所涉及的技术、客户资源，以免消失合作一方在工程外以此牟利或从事其他损害工程权益的活动。 四、若本工程在实施过程中遇国家宏观政策的调整或转变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关商定均具有保密义务，不得向第三方透露。 五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，

22、在工程的详细实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的商定条款。未尽事宜由双方另行协商。 六、本协议书由双方代表于XXX_年_月_日签订。签订地点：XXX_。 七、本协议一式_份，双方各执_份，经双方代表签字盖章后生效。 甲方： （盖章） 法定代表人授权代表： XXX_年_月_日 乙方：（盖章） 法定代表人授权代表： XXX_年_月_日 框架协议书 篇7 甲方： 联系方式： 身份证号： 乙方： 联系方式： 身份证号： 甲、乙、双方经充分协商，在公平自愿的根底上就入股出资_事宜达成如下协议： 一、公司的名称： 二、经营场所： 经营范围： 三、甲、乙双方的姓名 1、甲方： 2、乙方： 四

23、、经营期限： 自_年_月_日至_年_月_日。 五、出资方式及数额 1、甲方以_出资，折合人民币_元； 2、乙方以_出资，折合人民币_元； （乙方赐予甲方（_元整）作为入股保证金以保证在经营期限内不退股，待经营期限届满乙方退出股份时矛以返还。） 3、甲、乙双方出资共计人民币_元。公司经营期间双方出资为共有财产，不得随便请示分割。 六、利润安排和亏损分担 公司一般在_进展财务结算，甲方按_分取利润或分担亏损；乙方按_分取利润或分担亏损；（未经协商同意单方面造成损失由个人按实际损失担当）。 七、退股 入股人有以下情形之一时，入股人可以退股： 1、经营期限届满，乙方不愿连续经营； 2、需有正值理由方可

24、退股； 3、经营期限届满经甲，乙双方同意可以退股； 4、甲，乙双方发生难于再连续股份经营时可以退股； 5、乙方退股需提前_月告知甲方并经甲，甲乙双方协商同意可以退股； 6、未经甲方同意而自行退股给甲方造成的损失，由乙方担当。 八、解散与清算 公司股份经营有以下情形之一时，应当解散： 1、经营期限届满，甲，乙双方不愿连续经营的； 2、甲，乙双方打算解散； 3、经营已不具备法定人数； 4、双方解散后，企业应当依法进展结算； 5、经营终止后，甲，乙双方的出资仍为个人全部，届时予以返还。 九、经营终止后的事项： 1、即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参加清算； 2、清算后如有盈余，则按收取债权、

25、清偿债务、返还出资、按比例安排剩余财产的挨次进展。固定资产和不行分物，可作价卖出，其价款参加安排； 3、清算后如有亏损，不管双方出资多少，先以双方共同财产归还，双方财产缺乏清偿局部，由双方按出资比例担当。 十、违约责任 1、甲乙双方应遵守本协议的规定，如任何一方违反本协议，导致守约方损失的，则违约方应赔偿守约方的经济损失。 2、股东不按协议缴纳所认缴的出资，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东担当违约责任。违约金的计算方式为：每拖延一日，每日以缺乏出资额局部的_%向守约方支付违约金。 十一、争议与解决方式 本协议在履行中发生的争议，应由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政治理部门调解；协商或调解不成的，双方当事人同意采纳以下第_种方式解决（注：只能选一种）： （一）向_仲裁委员会申请仲裁。 （二）向_人民法院起诉。 十二、本合同如有未尽事宜，应由双方争论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。 十三、本协议一式份，自双方签名后生效，双方各执一份，均具同等法律效力。 甲方： _年_月_日 乙方： _年_月_日