《精选水电安装劳务合同书()(8篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精选水电安装劳务合同书()(8篇).docx（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑精选水电安装劳务合同书()(8篇) 随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧 精选水电安装劳务合同书(推荐)一 乙 方： 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国劳动法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本1#、2#工程水电安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共
2、同信守。 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地址: 3.工程内容: 4.合同工期： 二、合同条款明确事项 1.承包方式: 2.合同价格: 3.工作内容： 4.工期要求： 三、甲方责任 1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场. 2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查. 3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求， 4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工. 5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的食宿和
3、生产生活条件. 6.甲方必须保证乙方工作正常进展，如因甲方原因造成工程停、窝工，甲方必须支付乙方实际发生费用及工人生活费. 四、乙方责任 1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥. 2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格). 3.该项工程乙方无权分包和私自转包. 4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。 对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育. 5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从
4、项目的统一安排和管理. 6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗. 7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违章作业，以及打架、斗殴等行为，项目部有权予以处罚，乙方并承担由此而造成的一切损失. 8.保证质量安全、工期等责任目标的实现，乙方配合甲方协调各工种，并配合项目部专职质安员对质量安全自检、互检，及安全文明施工等专项检查评定和资料收集. 五 工程款结算及支付 六其他说明 1.本合同权利义务履行并结算完款
5、项后，本合同终止. 2.本协议一式两份甲乙双方各执一份. 3.以上协议条款未尽事宜，双方协商解决. 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 精选水电安装劳务合同书(推荐)二 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准
6、或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第 1、工程地点： 2、工程承包方式：承包人包工包料。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，
7、发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 3、工期_年_月_日至_年_月_日。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定
8、办理。 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。 风险提示：工程质量未符合标准的
9、归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范和建筑装饰装修工程质量验收规范并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_方设计施工方案。 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间
10、，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 1、布局开槽完工后，支付工程款的50给乙方，水电完工后支付工程款的30，整体竣工验收合格后支付20。 风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承
11、包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 2、本工程保修期_年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。 4、工程结算方式：水路_米，电路_米。 5、乙方承包内容： （1）水电开槽、布线、穿线、埋槽； （2）所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋； （3）水电施工穿墙、打孔、切割； （4）开关插座面板安装； （5）小五金的安装； （6）后期灯具的安装（水晶灯另计）； （7）其他收费项目另计。 理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决
12、，或协商、调解不成时，可按本合同约定向_人民法院提起诉讼。 风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 1、因气候、停电等不
13、可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。 3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份。 4、合同有效期至_年_月_日。 甲方： _年_月_日 乙方： _年_月
14、_日 精选水电安装劳务合同书(推荐)三 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行： 一、工程概况 1、工程名称：太仓之江国际花苑 2、建筑面积及工程范围：总建筑面积约 3、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处 4、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。 二、工期要求 1、合同工期：根据土建工期进行。 2、开工时间： 年 月 日。 3、工期已考虑以下内容：1、已考虑了节假日对工程的影响;2、已考虑了雨
15、季对工期的影响; 3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响; 4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响; 5、已考虑了农忙因素的影响。 三、工程质量标准 (一)总体质量要求： 1、本工程质量标准 合格 ，标准化文明工地。 2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。 3、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必须达到合格，且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。 (二)具体质量要求： 1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方
16、确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。 2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。 4、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。 5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。 四、 工程承包范围 根据与甲方协商决定承包 楼号(含地下室，不含人防地下室)，建筑面积约为 m ,其具体承包以下内容： 一)、地下室及人防承包范围
17、1、 给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。 排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。 2、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。 3、 弱电：网络电视、网
18、络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。 二) 、商铺承包范围 1、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。 2、 排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。 3、 强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力
19、配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。 4、 弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。 三) 、住户承包范围 1、 给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。 2、 排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。 3、 强电：按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座
20、开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。 4、 弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。 四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。 五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。 六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。 七)、以上仅为清包工，(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯
21、管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。 五、承包方式、计量、计价 1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。 2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。 3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价 元/m2质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按 300元/工日，普工按 180元/工日，合同暂定总价 万元。 3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价
22、风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。 4、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。 5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。 六、结算和付款方式 1、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。 2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3
23、000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。 3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。 4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。 5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该
24、节点付款总价中扣除)。 6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。 7、本工程竣工验收合格后15天内, 甲方向乙方支付工程总价款的12%。 8、工程质量保证金为3% ，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。 9、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。 10、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。 九、其它 l、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁
25、份，双方代表签字盖章(或手印)后生效。 2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。 3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。 4、本合同的附件项目管理细则为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。 甲方： 乙方(签字并按手印)： 法定代表人： 电话: 委托代理人： 日期： 日期： 开户银行： 账号： 精选水电安装劳务合同书(推荐)四 建设单位：_(简称甲方)_公司集装箱项目 施工单位：_(简称乙方) 兹有 山西_公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同
26、条例规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点:_ 第二条：工程内容 宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式 ：包工包料 第四条：_工程价款 1. 工程价款 ：_ 第五条：付款方式 ：_ 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为_天。 开工日期：_年 _月 _日 ;竣工日期：_年 _月 _日 。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 甲方不能按合同约定提供开工条件， 工程量变化和设计变更; 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 不可抗力(如地震台风火
27、灾等) 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款 _元。 第七条：工程质量要求：_ 按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：_ 原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： 进场前_天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， 负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求; 协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工; 组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底; (5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (6
28、)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (7)组织工程竣工验收工作。 2.乙方： 做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况; 做好施工安全防范措施，确保施工安全; 负责做好材料、设备的采购和保管工作; 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外; (5)参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 24 _个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工
29、程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：_本合同一式 _份，其中：_甲方_份，乙方_份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：_ 乙方盖章：_ 甲方签字：_ 乙方签字：_ _年 _月 _日 _年 _月 _日 精选水电安装劳务合同书(推荐)五 发包人全称： (以下简称甲方) 承包人全称： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安
30、装工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工现场条件：以现场实际情况为准; 施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。 二、工程承包方式、承包范围及承包内容： 1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。 2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。 3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工
31、程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下： a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜
32、至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。 4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。 三、合同工期： 1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。 2、乙方必须
33、服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。 3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。 4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥： .00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。 四、质量标准： 1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以
34、下)： 建设强制性条文; 建筑工程质量检验评定标准gbj30188; 建筑电气工程施工质量验收规范gb50303-20xx; 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范gb50242-20xx; 采暖与卫生施工验收规范(gbj242-82); 电气安装工程施工及验收规范(gbj242-82) 建筑电气安装工程质量检验评定标准(gbj303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。 2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并
35、负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。 3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。 五、合同价款、工程量的计量及结算方式： 1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费
36、补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下： 综合价：.00元/; 计
37、时工：普工65.00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。 2、工程量的计量： (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同)。 (2)零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。 (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。 3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述
38、比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为： 结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%; 墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%; 安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%); 六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付： 1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。 2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之
39、日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。 3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给
40、乙方。 4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。 七、施工管理规范 乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法： 1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-20xx)。 2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。 3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。 4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工程质量、进度。 甲方： 日期： 乙方：
41、 日期： 精选水电安装劳务合同书(推荐)六 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国劳动法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：万兴公爵府水电安装 劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称： 工程名称： 万兴公爵府 结构类型： 混凝土框架剪力墙结构 建设地点： 标段(栋号)： 建筑面积计算方式(水电安装)： 总建筑面积： 以土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，
42、按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按绵阳市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期： 年 月 日 (二)总(日历)工期： 个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。 (二)承包范围： 1.给排水安装：给水管安装到住户、排水管安装到化粪池、地漏的安 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安
43、装，;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3.弱电安装：用户箱、电话、电视、安防、宽带线管预埋底盒安装，楼 4.以设计图所列和投标文件、施工完成前的变更中的所有分部、分项施 5.水电测试、试通水、试通电等、并配合其他相关测试。 6.设计图纸范围内所用的辅材内容。 7.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。 (三)乙方承包工程相应的单价：合计 元/，总价 万元。1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员 2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;材料下车及搬运费用水用电等。 3.辅材指：
44、氧气、弹簧、弯管器、乙炔、泡沫、扎丝、钢丝、铁丝、 4.对于设计变更在施工完成后的，人工费增加1万元以内的甲方不再对 五、工程要求： (一)质量要求：按iso9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。 1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通 5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事 6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对 7.甲方