有关劳务承包合同8篇.doc

《有关劳务承包合同8篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《有关劳务承包合同8篇.doc（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 有关劳务承包合同锦集8篇总则： 甲方依据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房根底和主体（包括二次构造）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进展施工。双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量治理条例、建筑工程安全生产治理条例、重庆*建筑劳务公司治理制度及相关规定，结合本工程需要，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本工程根底和主体模板分项工程的劳务承包事项协商全都，订立本合同供双方共同遵守执行，详细事项如下： 全费用包干模式。 模板分项工程的人工、机具、帮助材料、劳开工具等，由乙方自主组织治理人员和民工在

2、甲方的治理和监视指导下进展施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及本钱掌握”等实施全面自主治理，担当其作业内容的全面责任；全部工程主材用料及周转作业用料均由甲方供给，乙方指派专人签字领用。甲方供应塔吊和施工电梯、外架。 合同履约保证金： 依据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待全部主体构造验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权拘留乙方保证金并按己完工程产值的20作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 依据甲方的施工进度规划安排施工，乙方无条件

3、满意甲方施工进度及各节点进度工期要求（详细按施工组织设计进度规划实施），同时满意甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的惩罚，后果由乙方全额担当。 二、质量标准 工程质量标准：依据工程建立标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收标准，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方供应工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由工程部专业电工搭接，不

4、准工人任意乱接）。 2、甲方为乙方工人供应宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。 3、甲方为乙方供应施工图（建筑、构造图）各一套，准时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必需准时给乙方下达施工进度规划，对班组和工人进展安全、质量技术交底；同时监视各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和治理工作。 四、乙方责任 1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。 2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方治理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁

5、代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进展处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。 3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由工程部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，工程部将另行通知） 4、乙方在承建本工程期间，必需每栋楼配备一名专职且阅历丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料规划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必需配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木

6、工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必需24小时留守在施工现场内，随时与工程部治理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由工程部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。 5、乙方应严格根据施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工标准、质量检验评定标准的有关要求进展施工。 6、乙方应严格根据国家和重庆市行业标准中的建筑施工安全检查标准(JGJ59-20xx)的要求进展施工。 7、乙方应严格根据建筑工地的有关安全规程及甲方的现场治理制度进展施工。 8、乙方应对所属工人进展安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交工

7、程部。 9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出局部按甲方实际本钱在乙方工程款中扣除。 10、若乙方中途调换工人，调换后须马上上报甲方备查，乙方必需按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方担当一切责任及经济损失。 11、乙方必需根据附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。 五、承包材料范围 1、除上述三-1所商定主要材料的由甲方供应外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、

8、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方供应的主要材料外，其余全部工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行预备。（全部支模用的内撑由乙方自行购置成品内撑）。 2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。 六、施工单价中所包含的承包工作内容 施工单价中所包含的承包工作内容详细如下(除水电安装)： 1、本工程图设范围内全部木模的制安工作内容（包括其次次、第三次及全部零星砼浇筑所需

9、的木模制安） 2、该工程涉及到的全部预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。 3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。 4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的协作工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必需准时收集、统一堆放。 5、施工中模板每使用一次必需进展清理洁净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进展清理；乙方在使用模板过程中，必需疼惜和节省使用模板，严格按设计和甲方要求进展操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方担当全

10、部责任。 6、砼浇筑时，因模板缘由导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不准时处理，甲方按5001000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进展处理。的确无法处理的，应由乙方在爆模后马上返工重做而未准时处理的，而造成了更大的损失，该种状况视情节罚款20xx5000元。 7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不准时清理，甲方则有权按200500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进展清理。 8、甲方治理员进展楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面帮助以便于更好工作。 9、乙方须担当负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全治理工作。

11、10、周转材料的准时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求准时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。 11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不准时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。 12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程治理施工或违反安全操作规程指挥施工导致，均由乙方担当全部责任及相应的一切费用，若乙方按标准正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额担当(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的局部乙方担当30%，若是

12、由于第三方缘由造成的一切事故均由第三方全部担当。 劳务承包合同 篇2 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，

13、该_工程按 _元/(、m3、t)的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节省;与其他队伍协作等内容。 四、工程质量与安全 依据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必需听从甲方治理人员的安排，必需严格遵守安全操作规程，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天

14、安排工作量，要进展安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节省关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安治理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、规划生育证报甲方

15、。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照工程部相关规定惩罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的 70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。 七、双方权力与义务 (一)

16、甲方 1.甲方有权对乙方进展资格审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。 2.甲方依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3.甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。 4.甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。 (二)乙方 1.乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。 2.乙主必需按甲方的要求进展安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故，乙

17、方必需担当全部责任，甲方概不负责。 3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。 5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6.为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1.以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。 2.如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承

18、包劳务费中扣除。 3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。 4.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方：_ 代表：_ _年_月_日 乙方：_ 代表：_ _年_月_日 劳务承包合同 篇3 甲方： 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就xxxx(工程)劳务施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：xxxx 工程地点：xx

19、x 工程承包范围 xxx1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部工程量。 其次条工程工期 1、规划开工日期：20xx年8月，规划完工日期：20xx年10月25日。 2、乙方应无条件执行甲方的进度规划安排(包括新调整的进度规划)。 第三条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达国家设计要求。 第四条组成合同文件及解释挨次 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1、本合同; 2、本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准; 注：上述文件应互为补充，在合同中消失模糊不清或不相全都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第五条甲方责任和义务

20、 1、负责统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 5、帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第六条乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动爱护等工作。 2、严格根据设

21、计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责; 依据业主或甲方的规划要求(包括调整后的规划)，合理组织，科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3、应按招标文件要求和承诺的治理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率到达100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率到达100% 4、听从甲方和业主的监视、检查、治理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境爱护

22、等方面的治理：承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况; 5、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 7、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8、为其施工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及

23、其它相关的防护用品); 9、进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;制止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10、甲方在资金临时不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第七条环境爱护、安全生产和文明施工 1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展安全生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2、乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规

24、定，严格按安全施工标准进展施工;加强对现场操作工人的安全教育;仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保安全生产;随时承受安全检查人员依法实施的监视检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 发生安全事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进展处理。 3、乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工;保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场治理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限

25、制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。 第八条材料、设备供给与治理 1、甲方供应给乙方使用的周转材料实行调拔制，依据工程规划需要向乙方供应。 2、乙方就妥当保管、合理使用甲方供给的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节省。如材料使用超出预算用量，则超出局部的费用由乙方担当;材料节省局部，由甲乙双方按_比例分成。 第九条承包方式、价格及包含的内容 1、承包方式及单价：按3#、4#、11#、12#

26、楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元;1#、5#楼按每平方米1800元的45%结算(即每平米810元)。 2、承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等); 文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行的措

27、施用工费用; 甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。 3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十条结算方法及付款方式 1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2、 甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余招待所承包承包工程完工验收到达合同要求后_%付清。3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公

28、司应缴纳 _%的劳务治理费。 第十一条施工验收 1、 乙方应按本合同商定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应准时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当准时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2、乙方应协作甲方对其工作进展的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作

29、。(协作第三方工作的费用另外协商) 第十二条工程保修 1、保修范围、期限：_ 2、保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十三条保险 1、乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 第十四条争议 1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，保持工作连续，爱

30、护好已完工作成果; 3、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; 4、调解要求停顿合同工作，且为双方承受; 5、仲裁机构要求停顿合同工作; 6、法院要求停顿合同工作。 第十五条合同履约保证金 1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境爱护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪守法等。 若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额;若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 3、本工程完工后，乙方

31、按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十六条合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 第十七条合同份数 本合同一式_份， 甲方_份;乙方_份。 第十八条合同生效 本合同自双方签章后生效。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 合同签订时间：_ 合同签订地点：_ 劳务承包合同 篇4 发包方：(以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关

32、法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）： 一工程概况： 1工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2工程地址： 3建筑面积：16662。80平方米 4构造类型：框架 5工程造价： 二承包方式： 承包方（乙方）对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程工程劳务人工费总承包。 三承包范围： 1本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四承包工期： 1开工时间：20xx年

33、 月 日（以双方确定的开工报告为准） 2竣工时间：20xx年 月 日 五费用标准： 1劳务费按实际施工建筑面积+0。000以上/每平方米122元（结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元） 2甲方托付乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进展协商处理。 3工程在施工过过程当中若发生设计变更，劳务整体在人民币20xx元以内，甲方不另外补份，变更量在20xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此商定范围内）。 六工程质量 在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必需到达合格标准。 七履行保证金及劳务人工费及支付：

34、 1乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3本工程主体框架构造到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进展工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。 4该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。 5甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。 6工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 相关的合同范本英文建筑合同房屋建筑装修施工合同建筑工程施工安全合同协议书建筑安装施工合同国际土木建筑工程合同标准建筑工程施工合同范本 八甲乙方的职责：

35、1乙方只供应对焊机一台以及该工程施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。 2甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。 3乙方免费供应甲方现场治理人员工作用餐。 九由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。 十现场安全： 1现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。 2乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。 甲方： 乙方： 负责人： 负责人： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日 劳务承包合同 篇5 发包方：(简称甲方) 承包方： (简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他

36、有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就xx县xxxx建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工治理、设备机械费用等事项协商全都，订立承包协议如下。 一、工程概况 工程名称：xx县 xx建筑工程 工程地点：xx县 工程规模：总建筑面积：约 承包内容：施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工治理、设备机械、架料模具及其帮助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。 二、合同工期 施工工期： 个月，即： 年 月 日开工， 年 月 日完工。除根底超深，重大设计修改，人力不行抗因素及室外附属工程外，双方不得更改工期，若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。 三

37、、工程质量 工程施工质量等级标准为：到达合格，力创优良。并保证到达：(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工执行标准按建筑工程施工质量统一验收标准GB5030020xx以及相关配套的现行国家标准标准;(2)分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼爱护层厚度，偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格，以及由于乙方使用材料引起后续施工消失质量问题的返工等，全部损失均由乙方担当。 四、工程费用计算 1、施工图(含散水沟)以内的”施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工治理、设备机械、架料模具及其帮助材料等一切费

38、用，乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 xxx万元总承包包干; 2、因设计施工变更须增减工程量，另行据实计算(按清单报价方式进展签证)。 五、工程款支付 1、为确保工程施工履约力量，乙方必需交纳 万元履约保证金，签订本协议时缴纳，双方商定，工程施工完毕时退还; 2、工程款先由乙方自行垫支，甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款，详细支付时段为：完成主体工程量的50%时支付已完工程局部的 %，主体工程全部完工时累计支付到达 %，主体验收合格后，累计支付到达 %，装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进展工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个

39、月内支付至总价95%;其余5%留作质保金，1年保修期满，无承包范围内的质量问题时一次性付清。 六、 双方权利义务和职责 1、甲方的职责 (1)负责除本合同商定由甲方负责选购的施工帮助材料外的全部材料供应; (2) 负责监视治理乙方施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作; (3)负责对乙方申报的施工进度款进展审查和拨付等全部相关工作; (4)负责供应施工设计图纸和技术交底。 2、乙方的职责 乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和全部施工机械、文明施工、施工治理等费用总包干承包和组织施工，即包含以下内容： (1)施工图范围内全部施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用)

40、; (2)完成施工图全部设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料，模具架料及其铺助材料自备，(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等); (3)负责安全文明施工治理，强化安全措施，并担当投入此项工作的材料设备费用，即：安全文明施工治理工作，如安全教育、专职安全员治理等;安全保证措施的人工、安全设施：如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等，其他工程施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用; (4)负责本工程临设搭拆人工费用;

41、 (5)负责本工程承包范围内的施工治理费用，即施工组织工作安排;指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主;本工程按图施工抄平放线;本施工内容以及相关安全文明施工治理，工程材料治理及保卫工作费用; (6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用，应到达不记名100万元保险金额，承包范围内直接的、间接的(含供应安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责; (7)负责协作有关施工工程的协作费用; (8)负责本工程承包范围内的以及相关成品爱护等费用; (9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。 3、相关权利义务 (1)施工期乙方必需遵守甲方一切治理制度，听从甲方监视治理

42、，否则甲方有权对乙方进展惩罚; (2)乙方必需加强安全治理，全体职工自觉按安全治理制度施工，在施工前要进展质量安全交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证到达安全文明施工检查(现场局部)合格，否则，消失的一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以惩罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次，高空不系安全带罚款200元/人次; (3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资，并承受甲方的监视，严禁消失拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对乙方罚款10000-20xx0元/次; (4)乙方应疼惜甲方材料，严禁铺张材料，留意成品爱护，否则，甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次; ( 5)乙方

43、必需文明施工，严禁消失打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次; (6)乙方应抓紧时间施工，因乙方缘由造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方惩罚，以及赐予第三人的赔偿，乙方必需赔偿甲方相应损失; (7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务局部的赔偿额度直接支付給乙方; (8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责担当。 七、违约责任 1、消失以下情形之一视为乙方违约 (1)乙方未经甲方同意，连续停工到达10日以上; (2)乙方超出本合同商定工期到达15日以上; (3)乙方因资金不到位，拖欠工人工资，导致施工人员缺乏，施工进度严峻滞后，影响竣工交付： (4)乙方因组织施工和治理不善，消失重大安全责任事故; (5)工程施工不按标准要求进展，导致质量验收不合格或重大返工损