施工合同(六篇).docx

《施工合同(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同(六篇).docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 施工合同(六篇)推举施工合同一 乙方： (以下简称乙方) 依据民法典中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商全都，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。 2、工程地点：沫河口镇 3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平坦、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。 4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等 二、建立工期 总工期 _天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期

2、以甲方通知为准。 本协议工期如遇设计变更、不行抗力因素以及非乙方缘由的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。 三、工程造价 1、甲方_日内供应图纸。 2、乙方接图纸后依据图纸3天之内上交工程报价清单。 3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价_元。 4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场治理和维护所需全部费用，以及税金等。 5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进展调整，双方再行协商。 四、履约保证金

3、1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。 2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。 五、工程款支付 乙方按甲方要求完本钱协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。 六、双方职责 (一)甲方职责 1、负责在乙方进场前2 天供应施工场地(工棚、预制场地)，并协作乙方施工前的测量工作。 2、帮助乙方办理相关手续，帮助乙方解决施工现场周边关系。 3、做好施工质量、工期的监视工作和工程质量的验收工作。 4、协作乙方进展设备场内转运。 5、向乙方供应水源电源接口。 (二)乙方职责 1、指派_作为乙方履约代表暨工程负责人，全权代表乙方履

4、行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。 2、应严格遵守安全生产、文明施工标准，确保安全生产和施工质量，担当施工过程中的全部责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。 3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出治理，防止无关人员进入施工现场。 4、负责工程资料的整理、归集。 5、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后 10 日内向甲方供应民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。 七、安全责任事故： 该项工程施工期间，全部与该工程相关的安全事故均由承包方负责，与发包方无关。 八、争议解决：履行本协议如发生异议，

5、由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成全都意见的补充协议是合同的一局部;如协商后不能达成全都意见或一方不情愿协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 九、 合同生效： 如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准。 十、合同订立地点：蚌埠市 十一、合同经双方签字盖章后生效。 发包人(签章) 承包人(签章) 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐户名称： 帐户名称： 年 月 日 年 月 日 推举施工合同二 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循公平、自愿、诚恳守信的原

6、则。双方就本建立工程地下室防水施工事项协商全都，订立本合同，供双方共同遵守。 一、 工程概况 1)、工程地点： 2)、工程名称： 3)、工程内容：在原有根底上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 三、 主材选用及工程价款等： 1、 选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开工 2

7、、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、去除(运离施工现场) 3、 施工厚度要求：采纳外mm厚“ ” 防水卷材 4、全部包工包料，单价为 元/平方。 6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。 四、 工期：按甲方工程部所安排的进度施工。 五、 工程质量： 1)、工程质量标准：合格工程质量标准。 2)、承包人施工质量必需到达国家现行标准、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-20xx)及地下防水工程施工质量验收标准(gb50208-20xx)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人

8、、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外外表积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损 七、工程款支付方法： 1、当地下室底

9、板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收到达合同商定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后， 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层; 2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发觉问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发觉渗漏或超过标准规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人

10、解决好所发觉的问题; 3、在地下室底板和外墙后浇带等主体构造施工前后，承包人应准时协作，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%; 4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间消失保修大事时，保修金缺乏局部由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款。 十、隐藏工程和中间验收 全部分局部项工

11、程、工序的施工，必需经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。 十一、安全施工 文明施工 安全生产，文明施工由承包人负责并担当其费用;施工开头前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。 十二、工程变更 施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通

12、知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。 十三、工程转包和分包 本工程严禁分包和转包;一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。 十四、不行抗力 双方关于不行抗力的商定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾难;发生不行抗力，双方的损失分别由各自担当自身的损失。 十五、保险 承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。 十六、关于意外停工的商定 因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述缘由引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿

13、;却因特别缘由，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可实行人员、机械退场的措施、并爱护好已完工程，此费用均由承包人担当。 十七、工程质量保修 本防水工程的保修期为五年; 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。 十八、违约责任： 1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切安全措

14、失，如发生任何安全事故均由乙方担当一切责任。 2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需到达国家标准要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 3、 乙方必需根据合同的品牌及工程部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。 4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。 5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方工程部的治理，不得有任何偷盗行为或损坏现

15、场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。 6、 乙方必需根据合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必需向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满意施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方全部工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行担当。 7、 在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进展修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，缺乏部份可向乙方追索。 8、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具

16、备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。 9、 工程全部完工后，乙方必需做到场地洁净干净、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并 十九、廉洁条款 1、严禁甲方人员以任何方式明、示意乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或承受供应的其它私人便利或利益。 2、严禁乙方以任何方式向甲方人员供应私人便利、行贿或进展非正常商务宴请，假如消失乙方在履约过程进展私下请吃、向甲方人员供应私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必需担当由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。假如乙方事后主动积

17、极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保存合同的权利和义务。 二十、其他事项： 1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 推举施工合同三 第一局部 协 议 书 发包人(甲方)：_ 承包人(乙方)：_ 依据、中华人民共和国人民防空法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本人防工程防护设备施工合同事项协商全都，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称

18、： _ 。 2、工程地址： _ 。 3、工程内容： _ 。 二、合同工期 开工时间 年 月 日; 竣工时间 年 月 日; 合同工期总日历天数 天。 施工进度： 第一批：门框、构件： ;第一批门扇、设备： ; 其次批：门框、构件： ;其次批门扇、设备： ; 第三批：门框、构件： ;第三批门扇、设备： ; 三、质量标准 工程质量标准：_ 。 四、合同总价款 (含设备购置费、安装费、运杂费、总承包效劳费等) 金额(大写) 元(人民币)，(小写)￥_元。 五、组成合同的文件 组本钱合同的文件： 1、本合同协议书; 2、中标通知书; 3、招标书、投标书及其他招标文件; 4、本合同通用条款; 5、本合同专

19、用条款; 6、标准、标准及有关技术文件; 7、图纸; 8、人防工程防护设备清单及报价表; 9、双方有关工程的商洽、变更等书面协议或文件视为本合同的组成内容。 六、合同争议 本合同在执行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的，按以下第 种方式解决。 1、提交 _ 仲裁委员会仲裁; 2、向 _ 法院提起诉讼。 七、合同生效 合同订立时间： 年 月 日; 合同订立地址： _ ; 本合同商定于 年 月 日生效; 本合同一式 份，当地人防主管部门备案1份; _ 份; _ 份。 发包人：名称(盖章) _ 承包人：名称(盖章)_ 住宅：_ 住宅：_ 法定代表人：(签字)_ 法定代表人：(签字)_ 托

20、付代表人： _ 托付代表人：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 其次局部 通 用 条 款 1、甲方条件 甲方工程所使用的图纸须经所在市人防办公室审批的图纸，图纸中所采纳的人防工程防护设备是依据国家人民防空主管部门批准的标准和图集。 2、乙方条件 乙方必需是国家人防办公室批准的定点生产企业，外省企业须有陕西省人防办公室登记备案。 3、 适用范围 人防工程防护设备是指设于人防工程出入口、连通口、进(排)风口及排烟口等内外连接孔口部位，用以对武器杀伤破坏效应进展防护的专用设备。主要是包括防护门、防护密闭门、密闭门、防爆

21、波活门、防核电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门、防核超压排气活门、超压排气阀门、密闭阀门、密闭观看窗、防爆地漏、防爆波阀门和相关设备等。 4、销售价格 销售价格参照陕西省人防工程防护设备指导价在合理的范围内浮动。 5、图纸 除专用合同条款另有商定外，甲方应在合理的期限内按合同商定数量供应给乙方图纸。由于未按时供应图纸造成工期延误的应延长合理工期。 6、设计变更 施工中消失的设计变更，甲方必需向乙方出据书面通知，依据工程量增减费用和合理调整工期。 7、联络 与合同有关的设计变更、通知、批准、证明、证书、指示、要求、恳求、意见、打算等，均应采纳书面形式，否则，乙方有权拒绝。 8、转让 人防工程防

22、护设备销售和安装合同不得转让，由于某种缘由，确因不能执行合同，按合同产品价款和安装工程量，结清乙方款项，可以终止合同。 9、图纸和文件的保密 甲方供应的图纸和文件，未经甲方同意，乙方不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 乙方的技术隐秘和声明需要保密的资料和信息，甲方和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 10、施工条件 在人防工程总包施工过程中，人防工程防护设备施工单位为分包单位，总包单位供应的材料堆放场地、道路、脚手架以及垂直运输机械等(总承包效劳费)能够利用的，由总包单位无偿供应(由发包人支付给总承包人)，专用合同条款中不再列出;若总承包人向人防工程防护设备施

23、工单位收取总承包效劳费时，由人防工程防护设备施工单位列支在报价中。 11、工期 乙方须在双方商定的工期内完成合同规定的工程内容。但遇到以下状况工期顺延： 11.1甲方在合同规定的开工日期前，不能让乙方进入施工场地、进场道路封堵、施工用水、用电不能接通; 11.2非承包人的缘由停水停电8小时以上的; 11.3乙方或现场监理工程师无故拖延办理签证手续而影响下一道工序施工; 11.4 因遇人力不行抗拒的自然灾难影响工程进度的。 12、合同价款的结算及期限 合同签订生效后，甲方向乙方支付全部合同价款(30%)的备料款;第一批门框和构件到达合同指定现场，经甲方或监理人员检查认可后，甲方向乙方支付(30%

24、)的全部合同价款;第一批门扇和设备到达合同指定现场，经甲方或监理人员检查认可后，甲方向乙方支付(30%)的全部合同价款;工程竣工验收合格后(人防工程防护设备安装完成后，若由于甲方缘由半年内未进展验收，乙方视为验收合格)，甲方向乙方支付(7%)全部合同价款;一年质保到期，人防工程防护设备无质量问题或完成修理质量缺陷，甲方向乙方支付(3%)的质量保证金(甲乙方可另行约订)。 13、甲方义务 13.1 按合同商定向乙方发出开工通知。 13.2 供应材料堆放场地和施工场地，脚手架以及垂直运输等，以及赐予乙方的施工必要帮助。 13.3 帮助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件。 13.4依据合同进度规划

25、，组织设计单位向乙方进展设计交底。 13.5按合同商定向乙方准时支付合同价款。 13.6按合同商定邀请人防工程质量监视部门进展人防工程单项验收。 14、乙方义务 14.1 按国家对人防工程防护设备生产的安装的有关规定，在合同商定的期限内完成各项合同商定的工作，并修补施工工程中的任何缺陷。 14.2 乙方在进展合同商定的各项工作时，不得侵害甲方或他人的公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避开对邻近的公共设施产生干扰;不得影响他人的施工和生活。 14.3 乙方应向甲方指派工程负责人一名，并在商定的期限内到职，负责组织合同工程工程的实施。乙方更换工程负责人时先征得甲方同意。 14.4 承受人防

26、工程质量监视部门和监理人员的监视检查。 14.5协作甲方搞好施工现场卫生和安全工作。 15、材料 乙方选购的材料和设备应符合设计和标准要求，并附有合格证，经甲方或监理工程师检查认可后进场。 16、试验和检验 乙方应按合同商定进展材料、工程设备和工程的试验和检验，并为甲方供应必要的试验资料和原始记录。 隐藏部位具备掩盖条件后，乙方自检完成填写隐藏工程验收单，通知甲方在商定的期限3日内检查，经甲方或监理人检查确认质量符合隐藏要求，并在验收单上签字后，乙方进展下一道工序;甲方或监理人检查确认质量不合格的，乙方应在甲方或监理人指定的时间内修整返工后，由甲方或监理人重新检查。 17、产品质量 乙方须是经

27、国家人防办公室资格认定的企业，产品是经国家人防主管部门批准的图纸和标准生产，所供应的产品须是乙方自己制造，出厂之前根据国家规定的质量标准检验合格的产品，并有产品合格证和使用维护说明书，并在产品的显著位置固定标有厂名，产品型号等内容的铭牌。产品合格证和铬牌应按国家人防办公室规定的格式制作，出厂编号采纳钢码打印并与设备唯一对应(与签订合同相关联)。 18、验收 18.1执行国家行业标准人民防空工程质量检验评定标准(rfj01-20_)、人民防空工程设计标准(gb50225-20_)、人民防空地下室设计标准(gb50038-20_)等相关标准和标准。 18.2乙方在人防工程防护设备竣工前5日将验收日

28、期以书面形式通知甲方，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方不能参与的理由，没有正值理由，甲方须成认竣工日期。 18.3在竣工验收中，发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，由此造成的费用和工期由乙方负担。 18.4工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、费用和工期由甲方负责。 18.5验收完成后，乙方为甲方供应人防工程防护设备产品合格证、隐藏工程记录、竣工验收记录、产品使用说明书和质量保证书各1份。 19、产品质量保证 防护设备产品质保期为工程验收后1年。乙方对销售的人防工程防护设备产品在质保期内由于乙方产品缘由，应当无偿履行维护保养责任，非乙方缘由造成的产品质量问

29、题甲方应当供应修理费用。质保期满后应当根据要求进展有偿维护保养。 20、暂停施工费用 乙方违约引起的暂停施工，乙方担当暂停施工造成的费用增加和工期延误责任。 甲方造成的暂停施工，乙方要求甲方延长合理工期和增加相应费用。 第三局部 专 用 条 款 1、图纸和文件 甲方供应的图纸和文件的期限、数量：_ 。 乙方供应的图纸和文件的期限、数量： _ 。 监理人或甲方批复乙方供应的文件的期限： _ 。 监理人或甲方签发图纸修改的期限： _ 。 2、联络 甲方驻工地代表： _ 职务 _ 电话 _ 。 监理人： _ 职务 _ 电话 _ 。 总包单位联系人：_ 职务 _ 电话 _ 。 监理人经甲方事先批准行使

30、的权力： _。 乙方工程负责人： _ 职务 _ 电话 _ 。 3、甲方的一般义务 甲方供应的材料和工程设备： _。 指定乙方的施工场地和临时设施： _。 材料的接收、运输与保管方式： _。 供应的基准点、基准线和水准点： _。 4、工期的提前或延误 提前竣工嘉奖方法： _ 。 逾期竣工违约金的计算方法： _ 。 5、竣工验收资料 竣工资料的内容和数量： _ 。 竣工清理场地： _ 。 6、总承包效劳费 材料堆放场地、道路脚手架及垂直运输条件费用 _。 7、合同价款的结算及期限 _ _ 。 8、违约责任 _ 。 9、其他商定 _ _ _ 。 甲方： 乙方： 时间： 推举施工合同四 甲方（业主）：

31、 乙方（承包方）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其他有关法律、法规的规定，遵循公正、诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成全都，依法订立本合同。 装饰工程施工地点：沙塘农垦海洲嘉园22栋2单元402号室 施工内容：按预算内容所列工程施工。承包方式：全包（按预算所列包括） 合同总工期80天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。 合同总价：82579.6元（详见预算表）。 1.甲方工作 1.1开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进展现场交底。腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实

32、行爱护措施，并经乙方书面确认。 1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批文等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。 1.3向乙方供应施工所需的水、电、气等设备，并说明使用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。 2.乙方工作 2.1根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进展现场交底，交甲方进展书面确认。 2.2乙方指派贾峰为乙方驻场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。 2.3未经甲方同意和所在地房管或物业治理部门批准，不准随便拆改原有建筑构造及各种设备管线。 2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，严格执行施工标准、安全操作规程

33、、防火及环保规定。 2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护。 1.工期延误 1.1因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： 甲方不能按商定供应开工条件。 设计变更和工程量变化。 甲方同意工期相应顺延的其他状况。 1.2由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方200元。 1.3由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元违约金。 签订合同当天，甲方支付总款30%，金额为24773.9元； 总体验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余70%，计57805.7元。 1.甲方供给的材料、设备应有材料设

34、备表。甲方供给的材料、设备有质量问题或规格差异的，乙方应准时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供给的材料、设备运抵现场3日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供给的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。 2.乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表，注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。 在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程工程时，须提

35、前与乙方代表联系定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。 1.工程质量 1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以柳州市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。 1.2乙方应仔细根据商定技术质量标准和设计要求进展施工，随时承受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到商定条件，乙方应根据甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。 2.竣工验收与保修 2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单。甲方自接到工程验收单七日内验收，并在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。 2.2双

36、方商定隐藏工程和中间验收部位：水电。 2.3双方商定的保修工程内容期限为：预算所列工程保修一年（水电两年）。 1.甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计标准。 2.由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能准时给出必要的指令、确认，不按合同商定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均根据合同总价款的10向对方支付

37、违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。 双方商定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请物业治理处调解。协商或调解不成时，双方可以按以下第1中方式解决： 1.由柳州市仲裁委员会仲裁； 2.向人民法院起诉。 1.本合同条款及合同附表； 2.施工图纸、施工预算及做法说明； 3.双方有关本工程洽商的其他书面协议； 4.补充规定。 1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方商定可依据需要确定合同副本的数量，双方签字后生效。 2.甲乙双方遵照本合同履行完毕，本合同即告终止。 业主(签名)：承包方（盖章）： 身份证号： 住址： 托付代理人： 联系电话： 年 月

38、日 注册地址：法定代表：托付代理人： 联系电话： 年 月 日 推举施工合同五 工程名称： 工程编号： 发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程工程 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程工程批准单位： 批准文号：(指此工程立项有权批准机关的文号) 工程主管单位： 四、承包范围和内容：(详见工程工程一览表);工程建筑面积：(平方米);其他：。 五、工程造价：万元，其中土建：万元，安装：万元。 其次条施工预备 一、发包方： 1.月日前做好建筑红线以

39、外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。 2.月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，满意施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平坦，拆迁去除全部障碍物(包括架空的、隐藏的)，并供应有关隐藏障碍物的资料。 3.本合同签订后天内提交建筑许可证。 4.合同签订后天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图份，施工技术资料(包括地质水准点坐标掌握点)份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内供应会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： l.负责施工区域的临时道路、临时设施及水电管线的铺设、治理、使用和修理工作; 2