弱电线路工程施工合同.docx

《弱电线路工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电线路工程施工合同.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 弱电线路工程施工合同 甲方：_ 乙方：_ 甲方将本公司办公楼玻璃幕墙工程托付给乙方制作安装施工，经双方共同协商，本着信誉第一质量第一互惠互利的精神，依照中华人民共和国经济合同法及有关法律法规之原则，签订本工程合同以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 二、承包形式：乙方包工包料，包质量、工期、安全生产、文明施工，综合治理。 三、工程施工主要材料及规格： 四、工程造价人民币：_ 1、幕墙每平方单价：_ 2、幕墙面积：_ 3、此工程造价不含税收、协作费、水电费及脚手架费用。结账时开一般收据。(面积据实结算)。 五、工程款支付和结算： 付款方式：合同签订后，乙方施工人员、

2、机械设备、材料进场，甲方按工程总价的30%付给乙方，铝合金龙骨安装完毕，甲方按工程总价的50%付给乙方，工程完工后，经甲方及有关部门验收合格，留质保金2%一年内，余款在十日内一次性付清尾款。 六、工程工期： 1、合同工期20个有效日，具备施工条件(从收到甲方开工通知之日算起)。 2、在施工过程中，遇到以下状况，则工期顺延： 人力不行抗拒的灾难; 设计变更和工程量增加; 因停电达12小时，按一天顺延; 经甲方同意的其他状况; 工程款不能按合同条款兑现，则工程顺延。 七、双方责任： 1、甲方责任： 负责现场“三通一平“使施工现场具备施工条件; 负责协调乙方与当地关系，帮助乙方办理施工中的有关手续;

3、 帮助乙方解决住宿、生活、制作材料存放场地; 负责在装饰施工图、预算单上签字，如变更设计需书面通知乙方; 甲方治理人员有权监视乙方的施工质量; 按合同规定支付预付款、进度款、结算款; 甲方负责供应水源、电源及脚手架。 2、乙方责任： 乙方人员进场后属甲方统一领导治理，严格执行各项规章制度及措施; 严格执行国家标准和有关规定，按图纸组织施工; 保持施工现场干净，符合文明施工等有关规定; 除由甲方要求外，乙方不得以任何方式转包给其他施工单位施工，如发觉上述状况，甲方有权终止合同。 八、质量治理： 1、质量等级到达国家质量检验合格标准。 九、其他： 1、争议解决方式，本合同在施工过程中发生争议，由双

4、方协商解决，协商不成的，可以双方仲裁。 2、乙方在施工过程中由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，全部由乙方自负，甲方概不负责。 3、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。 4、其他未尽事宜，双方另订立补充协议，补充协议与本合同具备有同等的法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 弱电线路工程施工合同2 甲方：_ 乙方：_ 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟

5、单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供应乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清晰，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟

6、口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必需听从甲方的安排指 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事状况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发觉与合同条款相抵触的，必需经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进展合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律爱护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

7、 十二、乙方在施工中，肯定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。 甲方：_乙方：_ 日期：_日期：_ 弱电线路工程施工合同3 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，打算由乙方承包建立甲方的，为明确双方在该工程中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程工程 一、工程工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1、数字监控系统的布线依据甲方审定的施工图进展施工； 2、供应本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3、桥架安装根据甲方供应施

8、工图进展施工。 五、工程建立质量承包要求： 整个工程工程施工及验收必需符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收标准CECS89：97和建筑与建筑群综合工程设计标准CECS72：97。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）、数字监控系统，共计XX个前端，根据甲方要求，支持计算机网络传输、具备治理权限设定。 其次条双方责任 一、甲方： 1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进展监视检查； 3、准时支付工程预付款到达工程总价的60%和工程验收合

9、格后的工程结算款到达工程总价的100%、 4、甲方负责帮助乙方按进度安排进展施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方担当）。 6、甲方供应乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内属非安装、调试的缘由（如人为破坏、自然灾难等）而消失的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、听从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、根据本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并供应相应的工程文档； 4、工程质量必需到达优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统

10、运行过程中因属系统安装调试的缘由而消失的故障，由乙方负责免费修理。 第三条工程期限及协作 一、进场日期为年月日，工期定为天，并协作验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、根据合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减根据实际增减量依据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX元整（XXXXX￥）。假如发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的根底上增加或削减支付乙方的工程费用。 第五条工程验收 一、验收标准：依据国际标准ISO/IECI

11、S11801，国内标准CECS89：97的规定进展验收；在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：（1）具体布线安装图2份（包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容） 二、验收要求：除不行抗力的缘由外，乙方承包建立的工程阅历收达不到规定要求，乙方必需返工，费用由乙方担当。由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1罚款。 第六条付款方式 一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：X万X仟X佰X拾X元X角（￥XXXXX元）； 二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应安排验收，并在验收合格后壹周内依据实际工程量（如有变化，按本承包合同第四条的有关规定

12、增减工程费用）与乙方结算至工程总费用的100%（￥XXXXX元），如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额1的罚款。 第七条合同纠纷 一、如有一方违反本合同，除本合同另有商定外，应负责向对方支付违约金1万元，并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。 二、本承包合同的附件包括：附表1：XXX监控系统点位图；附表2：XXX桥架安装图；以上附件12是本承包合同有效组成局部，与本承包合同具有同等效力。 三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 甲方（公章）：_乙方（

13、公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 弱电线路工程施工合同4 甲方：_ 乙方：_ 为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必需共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程构造：砖混构造，_楼层，_样式 2、建筑面积：_平方米，最终按建筑实际面积为准，楼顶出檐为：_屋面处理方式为：_层高为：_门窗材料：_尺寸：_。 其次条：承包方式 1、承包形式：_工料，乙方负责施工，并负责全部施工用具设备。 2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币_元(大写：_)，房屋建筑面积计算方法为：_。 3、乙方在施工时消失工程

14、增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。 4、乙方单方负责工程施工过程治理和施工安全治理，和相关的保险措施;甲方不担当一切责任。 第三条：工程工期 1、甲方规定开工时间为_年_月_日到_年_月_日，乙方不得提前和推后。 2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料短缺缘由交房日期可顺延，若因乙方人为缘由工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。 第四条：工程质量及付款方式 1、乙方未按甲方要求，或施工质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。 2、工程付款方式：工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算，甲方一次性付清工程余款(质量保证金除外)。 3、乙方自房屋竣工验收交付甲方使

15、用时起，乙方保修为_年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应快速准时地进展处理，直到甲方满足，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。 甲、乙双方必需共同遵守以上商定，如有未尽事宜经双方协商全都后可另附补充。 甲方：_乙方：_ 日期：_日期：_ 弱电线路工程施工合同5 甲方：_ 乙方：_ 为明确双方的权利和义务，遵循公平、公正的原则，依据相关法律和法规，甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议，望双方共同遵守。 一、工程名称：_ 二、承包工程内容：_ 三、承包及付款方式：包工包料，暂估价为_万元

16、，每月按实际完成工程量的_%支付进度款。 四、工期：_年_月_日开工到_年_月_日竣工。 五、工程质量 1、乙方应严格根据国家有关建筑、市政工程施工标准、规程和标准进展施工。 2、隐藏工程必需承受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监视签证后，方可进展下一道工序。 3、工程竣工后由甲方组织有关人员进展初验，发觉不合格工程部位，必需无条件返工，直到合格为止。 六、工程造价 1、工程承包预算造价执行(20_)_省市政设施养护修理工程定额;材料价格按施工当期的_市建立工程造价信息、_省建立修理工程造价信息计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。 2、工程竣工后，按实际工作量由乙方编制竣工决算，甲方

17、报审价部门审核后，结算工程承包款项。 七、工程款拨付 1、工程竣工决算审核后，其余工程款付清。 八、施工安全工程施工期间，乙方应遵守工程建立安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，实行必要安全防护措施，消退事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用，由承包人担当。 九、本合同一式四份， 甲、乙双方各执二份。 甲方：_乙方：_ 日期：_日期：_ 弱电线路工程施工合同6 甲方：_ 乙方：_ 甲方现托付乙方实行包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进展施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、施工内容杭州红星美凯龙金茂店商铺轻钢龙骨石膏板隔

18、墙(见图纸) 二、方式 甲方依据乙方负责施工之上述工程最终结算价对乙方进展结算 结算价： 三、组织领导 1)乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及治理，遵守甲方现场的各项治理及规章制度，做到文明施工、安全施工。 2)乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随便更换施工队伍和人员，以保证该工程技术力气和施工队伍的稳定性。 3)乙方必需指定专职治理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监视与治理。 2)负责主电源到位

19、。 3)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进展工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收标准。敬重和听从业主、监理单位及甲方治理人员的监视与指挥，对工程质量全面负责并确保到达优良等级以上。 2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。 3)工人进入施工现场必需佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

20、4)负责编制施工组织设计，由甲方负责上报各级部门审批。做到肯定听从甲方工程进度安排;班组长每天必需在作业现场，未经工程经理同意不得擅自离开工地。 5)必需保证充分的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。 6)乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 7)负责材料搬运，脚手架搭建。工人安全帽及工作牌。 五、工程

21、质量及验收标准 工程质量应符合国家现行施工验收标准以及业主、监理单位和甲方的要求。必需到达国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 六、工期 乙方必需严格根据甲方现场所安排的月、周施工规划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本工程的施工任务。 七、进场前乙方需缴纳质量保证金每层5万元整 八、付款方法 八、其它 1)若乙方违反本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量到达设计标准或要求、存在较大安全隐患或发生

22、安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工工程办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依旧有效外，即告终止。 甲方：_乙方：_ 日期：_日期：_ 弱电线路工程施工合同7 甲方：_ 乙方：_ 由于工程建立需要，甲方托付乙方承包室外绿化管道建立工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定，双方协商全都签

23、订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建立工程。 2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。 3.工程内容：详见工程量清单。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：依据合同商定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本工程所用的全部建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行选购使用，工程材料符合国家相关标准。 其次条合同价款(工程款)及支付 1.合同总价(大写)：x元整;(小写)：x元。 本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。 2.工程款支付： 1)

24、本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。 2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。 3)付款方式为银行转账。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1)按合同要求准时支付工程款。 2)供应本工程施工图 3)向乙方供应施工场地，保证运输道路畅通，同时供应乙方施工现场施工用水、用电。 4)按合同商定准时组织工程验收和办理工程结算。 5)帮助有关部门协作乙方做好施工现场穿插施工等协调工作。 6)在工程开工前，向乙方供应施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现 7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下掩盖300mm沙土的施工。 2.乙方权利和义务 1)乙方在收到工程预付款，并

25、在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。 2)严格根据设计图纸、施工标准及有关技术要求进展施工，施工质量必需符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。 3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。 第四条工期的商定 1.工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的状况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。 2.甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，必需征得乙方同意。 3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方缘由(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。 4.因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备

26、调迁、材料和构件积压的实际损失。 第五条质量、验收及结算 1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以给水排水管道工程施工及验收标准(GB50268-20xx)为施工治理及质量评定验收标准。 2.本工程质量要求：合格。 3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开头后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观缘由未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应准时办理工程结算及支付工程款。 4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完

27、成结算审核并向乙方一次性支付剩余局部工程结算款。假如甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余局部工程结算款。 第六条免责条款 施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方缘由所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不担当责任。 第七条争议解决 因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住宅地人民法院提起诉讼。 第八条合同的签订和生效 1.本合同经双方签字盖章后生效。 2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 日期：_日期：_ 弱电

28、线路工程施工合同8 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，结合本工程详细状况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着公平自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(详细部位依据现场划分)“弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。无

29、锡市公安局干部学校改扩建工程将对工程弱电系统进展全面改造，建立符合干部学校的教学、治理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建立中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1.数字电视监控系统 2.防盗报警系统 3.光纤周界报警系统 4.电子巡更系统 5.一卡通系统 6.综合布线系统 7.计算机网络系统 8.程控交换机系统 9.电视系统 10.背景音乐及紧急播送系统 11.音视频系统 12.录播系统 13.电子白板系统 14.信息公布系统 15.电子阅览室系统 16.无线对讲系统 17. LED屏显示系统 18.系统集成(选配，不计入投标价) 19.机房工程 20.信息化教室工

30、程 21.综合管道工程 二、结算方式： 1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。 2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月18号)。最终结算时把这局部费用扣除。 3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价完毕后付至总价的;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清; 4、本综合单价包括全部有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电开工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品爱护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、治理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全

31、防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方供应材料的卸车保管费及与其他单位的协作费用等。 三、质量要求、验收方法及惩罚措施： 1、乙方必需听从甲方统一调配，根据施工图纸、施工标准及甲方技术交底的要求仔细组织施工，并到达标准合格标准。 2、支撑系统必需全稳定牢靠。 3、一个部位完成后，乙方在自检合格的根底上须报甲方检查验收，一次验收不合格视状况罚款100500元。甲方在检查中提出了整改意见，乙方必需限时整改，若整改不准时或不仔细整改时，每惩罚款300元。若验收不合格，整改时间耽搁了工期规划，则该段工作量单价下调10%。 4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方工程经理、技

32、术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。 四、安全文明施工要求及惩罚措施： 1、进入施工现场，必需戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。 2、使用电开工具时，要用有责任心、有阅历的人来操作，操作人必需具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。 3、对于电开工具、电气设备、施工用电、生活用电，必需由工程部电工安装、架设并修理，其他人员不得乱动，有问题立刻找工程部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。 4、严禁酒后作业，违者每人罚款200元。 5、施工中若发生安全事故，如安全事故是由乙方缘由造成的，甲方帮助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，

33、与甲方无关。 五、工期要求及惩罚措施： 乙方必需保证施工人员人数满意工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度规划不能按期完成时做如下惩罚： 1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。 2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调10%。 3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的90%结算，其余局部作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者，甲方自行充实施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。 六、其它事项： 1、乙方必需自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。 2、严禁偷、抢、打架，

34、每消失一次罚款1000元。 3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必需准时向甲方工程经理汇报，共同协商，妥当处理，防止事态扩大，消失上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。 4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格治理使用，制止损坏和丧失。假如发生损坏和丧失，按其经济价值的3倍收罚款。 5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款200元。 6、全部进入施工现场的人员，必需供应身份证逐一登记清晰。 7、就餐时，必需按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发觉一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的治理，不准打架，有问题要找工程经理或

35、栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款1000元。 8、年满50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款1000元。 11、全部操作人员及代班人员必需参与甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参与，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参与者，每人次罚款50元。 12、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成局部均按合同价款的90%予以结算，其余局部作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。 13、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电炉等电器设备。 14、安全、技术交底是合同的一局部;乙方负责人或托付代理人必需全天在施工现场。 15、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。 七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以依法向无锡市人民法院起诉解决。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日