《建筑工程简易版劳务合同（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程简易版劳务合同（5篇）.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 建筑工程简易版劳务合同（5篇）一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期：开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期_日。 四、承包范围： 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的_工程的_工程及现场安全文明施工。 五、工作内容：依据施工要求的现场_等工作内容。 六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其详细目标如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部定额内外用工。 2、包工期目标：乙方必需甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方缘由造成工期的施工进度不能满意业主要求，应担当相应违约损失。 3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工
2、工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标：确保一次交验合格。 七、承包费用： 1、工程劳务承包价_元整； 2、工程劳务承包价分期支付： 乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_的生活费；工程完成总工作量的_时，支付工程劳务承包价的_，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_，余款在完全交工后_天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他缘由退场的，按工程完成工作量_支付，半成品或不合格工作量将不做结算。全部劳保费包含在包干价中，甲方不另担当。 八、其他细则： 1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；听从甲方治理，少说话，多做事的原则。 2、乙方现场负责人和治理人员不得擅自离开施
3、工现场，乙方其他治理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅自离开岗位，否则每发觉一人次罚款_元。 3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并依据对工程影响大小，罚款_元。 4、乙方必需做好承包范围内的成品和半成品的爱护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍惩罚。 5、乙方应当有较强的经济根底，甲方由于其它缘由暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员_个月的生活费。 6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同
4、，由乙方担当由此造成的损失。 7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供给不准时等缘由造成乙方工作超过八小时延误且无法进展其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。 9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 九、附则： 1、本合同未尽事宜，双方本着公平互利，相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方签（章）字： _年_月_日 乙方签（章）字： _年_月_日 建筑工程简易版劳务合同4 建立方：_（以下简称）甲方 承包方：_（以下简称）乙方 依照
5、中华人民共和国劳动法中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经公平协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行： 一、工程名称： _ 二、工程地点： _ 三、承包方式： _ 四、承包范围： _ 五、承包工作期限 开头工作日期：_年_月_日完毕。 工作日期：_年_月_日：总日历工作天数为_天。 六、质量标准 工程质量：国家现行的建筑安装工程施工及验收标准和建筑安装质量评定标准本工程到达质量评定_等级。 七、面积金额结算 八、付款方式：乙方进入现场后预付_%，不得无故拖欠，余下的费在_工程竣工后_日内一次计算付清
6、给乙方。 九、乙方责任 1、所承包施工工程的.机械、架材、模板等由乙方担当。 2、乙方进入施工现场必需听从甲方的指挥，严格按图施工，必需遵守甲方各项规章制度。 3、乙方务工人员必需严格按安全技术操作，不允许违章作业。 4、因施工操作缘由造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。 5、施工前，甲方应对乙方施工人员进展安全技术交底，乙方应积极组织人员承受交底记录。 十、双方供应 1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方供应蓝图一套。 2、甲方应向乙方制造良好的施工条件，住房、厨房、厕所等设施。 十一、双方商定 1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方担当责任大小，由
7、责任方担当。 2、承包人施工开头前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及（第三人）人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。 3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要常常加强思想政治教育，施工现场制止喝酒、闹事、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行担当。 十二、违约责任 甲、乙双方未能根据合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行担当，按劳务工程承包总造价_%赔付对方。 十三、争议解决 在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向_人民法院提起诉讼。 十四、未尽
8、事宜 双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有一样的法律效力。 十五、合同工程执行完毕，该合同自然失效 十六、本合同一式_份、甲、乙双方各执_份，签字盖章后即生效。 甲方：_ 乙方：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 身份证号码：_ 身份证号码：_ 固定住址：_ 固定住址：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程简易版劳务合同5 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法通则，结合本工程的详细状况，本着自愿、公正、互利、诚信遵守合同的原则，甲方情愿将座落在松木塘广幢办公楼工程承包给乙方。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以
9、下全都条款： 一、承包方式： 甲方以包工包设备及周转材料形式包给乙方。 二、承包单价： 按实际建筑面积计算每平米 不管工料上涨下跌均以此价为准。 三、承包内容： 本工程详细内容 1、根底土方开挖回填，凿桩头、施工图全部的土建工程及内粉外贴、柱墙植筋、焊接、排水沟、散水、室内地面、养护、化粪池、外排水沟及零散用工全部工费。 2、工程所需大型机械设备(包检测费用)、工具、用具、水管等。 3、工程所需架树、架板、模板、方料、顶树、安全网、铁丝、马钉、钉子、扎丝、切割片、工地用电的电线、电缆、食堂炊事用具、职工住宿用具、炊事员工资等蓝图内全部工程内容所需费用均由乙方负责。 4、按图施工，搭设四周的防护
10、、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每二层做硬防护，按安全施工标准搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施，木工制模、钢筋加工工棚。 四、付款方式： 完成主体一层付总价的12%，以后每完成一层按总价的12%付，主体完成付总价的60%。内外装饰工程，内外墙粉刷工程完成按总价的30%各层均付，工程完成付到总价的90%，竣工验收合格预留质量保证金2%，其余结算一个月付清余款，质保金时间为一年。 五、工期要求及质量要求： 本工程自签订合同之日起天必需全部竣工验收，时间为xx天，不得拖延，乙方自开工之日起，必需细心组织，听从甲方施工人员及治理人员治理，乙方必需按图施工，如消失质量问题造成的
11、一切返工工资及材料由乙方负责，在施工过程中，不得铺张甲方任何材料，铺张材料照价赔偿。各班组负责人必需驻守工地，有事必需请假，如未请假或请假未获批准而不在工地，则每次罚款200元/天。 六、工程治理及安全： 1、目标：杜绝工伤事故发生。 2、详细要求及措施： 、严格根据安全标准要求施工，定时组织班组人员学习安全标准及安全常识，增加班组人员安全生产意识。 、不得乱动机电、临时用电线路及脚手架，凡拆动脚手架未与工程部联系，违者罚款2023元。 、安全“三宝”依据实际状况使用，安全帽必需戴好(施工现场不戴安全帽者每人每次罚款50元，班长不戴安全帽罚100元/次)。 、严禁乘坐提升机，每发觉一次罚款班长
12、500元。 、严禁酒后上班，违者每人每次罚款50元，并当时退场休息离开施工现场;严禁穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚上班作业，违者每人每次罚款50元。 、严禁在架子上堆放材料，如发觉上述状况，经甲方指出后仍不准时整改，罚款100元/次。 、如因乙方不按安全操作规程施工而造成安全事故，在一万元内的经济损失由乙方负责，超过一万元的经济损失由甲乙双方再协商处理。 七、如乙方中途停工，停工超过五日之内，甲方有权另请施工队进场，造成损失由乙方全部担当并负责全额赔偿。 八、违约责任 1、甲方缘由造成停工，甲方担当乙方实际损失。 2、本合同一经双方签字，即代表合同生效。双方需自觉遵守，不得违约。若甲方违约，赔偿乙方在施工期间的一切经济损失，若乙方违约，甲方有权终止合同，所造成的损失由乙方自负。 九、其它未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同自双方签字生效，具有法律效力，一式两份，双方各执一份，完工结算后自动失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日