《房屋装修施工合同模板(六篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋装修施工合同模板(六篇).docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 房屋装修施工合同模板(六篇)推举房屋装修施工合同模板(推举)一 根据_、_的规定，结合本工程详细状况，双方协商达成如下协议. 1、工程名称：_室内装饰工程 2、工程地点：_ 3、承包范围：_ 4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工. 5、工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，详细开工日期以甲方通知为准. 6、工程质量：按本合同第5条商定标准 7、合同价（人民币大写）：_元整. 1、开工前甲方组织乙方进展现场交底.全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物.对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施. 2、甲方负责对工程质量、进度进展监
2、视检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜. 1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划，交甲方审定. 2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜. 3、严格执行施工标准、安全操作规程、防火安全规定、环境爱护规定.严格根据图纸或作法说明进展施工，做好各项质量检查记录.参与竣工验收，编制工程结算. 4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位（住户）的关系. 5、施工中未经甲方同意
3、，不得随便拆改原建筑构造及各种设备管线. 6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展爱护.如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理. 1、甲方供应的材料：_. 本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续.如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当.甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿. 2、乙方供应的材料_. 3、乙方对甲方选购的装饰材
4、料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用.如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方. 4、乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用.如已使用，对工程造成的损失由乙方负责.如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方. 1、本工程执行_、_和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准. 2、本工程由_方设计施工方案. 3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延. 4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变. 1、进场施工前后三日支付_元整，工
5、程进度过半支付_元整，工程完工支付_元整，剩余款项_元于工程完工后_支付. 2、本合同价款以双方确认为结算依据，详细是指完成工程量清单中的一个规定计量单位的分局部项工程所需的全部费用，包括了全部人工费、材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供给到现场能够正常使用不行或缺的工作及责任的全部费用. 3、主材单价均以签约以后的材料报批核定为结算依据（即由乙方报给甲方审核后确认），其余人工单价、辅料单价、综合费用（治理费、利润、税金等）按合同清单计价，不因任何因素而调整. 4、如分局部项工程量清单中的工程内容发生变化时，在合同预算价的根底上对变更局部进展适当的调整，变更增加工程，合
6、同中有单价的，按合同中对应的单价计算；合同中有类似工程的，以类似工程单价为根底，按预算计价原则调整后作为结算单价；合同中没有的工程，乙方按预算计价原则重新编制综合单价，按甲方审核确认后之单价结算. 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系，在签订工程工程变更单（详见附件见）后，方能进展该工程的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定.凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿. 乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续.如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期.如通
7、过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用. 甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认.事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验.若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延. 甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格.乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生.如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；
8、属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿. 1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金. 2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金. 3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任. 4、乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当责任. 1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发
9、票，可向_市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建立行政主管部门或消费者协会投拆. 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同商定向_市仲裁委员会申请仲裁_人民法院提起诉讼. 1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场治理部门盖章见证）生效后，双方必需严格遵守.任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议.如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续. 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除. 甲
10、方（签章）：_乙方（签章）：_ _年_月_日_年_月_日 推举房屋装修施工合同模板(推举)二 发包方(简称甲方)：_ 承包方(简称乙方)：_ 依据有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况 1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政治理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。 2.装饰施工地点：_ 3.住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 4.装饰施工内容：。 5.承包方式：_。 6.总价款：￥_元，大写(人民币)：_7.工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，_工期_天。 二、关
11、于材料供给的商定 1.甲方供应的材料：详见甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供给的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供给的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应准时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方商定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.乙方供应的材料：主材料报价单。 3.乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、
12、设备价款的双倍补偿给甲方。 4.乙方供给的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 三、关于工程质量及验收的约 1.本工程执行_验收标准。 2.本工程由_方设计，施工方案。 3.甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。 4.由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系，在签订工程工程变更单后，方能进展该工程的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲
13、方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 6.工程验收甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进展验收，甲方应予成认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。 7.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须准时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应成认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。 四、有关安全生产和防火的商定 甲方供应的施
14、工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任感，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 五、关于工程价款及结算的商定 1.工程款付款方式按以下方式支付： 付款时间 付款百分比 金 额(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付1000元，其次次付款时扣除。 (2) 其次次 合同签定后开工前二至五天支付工程总造价50% 合计_元。 (3)第三次 施工过程中
15、 工期进度过半支付工程总造价40% 合计_元。 (4)第四次 竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_元。 (5)增加工程工程款支付方式，当 签订工程变更表时候，一次性支付增加工程工程价格100%2、工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。 六、其它事项 1、甲方工作： (1)甲方应在开工前_天，向乙方供应经物业治理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。 (2)做
16、好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。 (3)如的确需要拆改原建筑物构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业治理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。 2、乙方工作： (1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 (2)指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应准时书面通知甲方。 (3)未经甲方同意和所在地房管或物业治理部门批准，不得随便拆改原有建筑承重构造及各种共用设备管线。 七、违约责任 1.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工
17、所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%_支付违约金。 2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_ %向甲方支付违约金。 3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担当责任。 4.乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。 八、纠纷处理方式 双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格
18、遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。 十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成局部。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 签订日期： 签订地点： 推举房屋装修施工合同模板(推举)三 甲方：物业治理有限公司 乙方(业主)： 丙方(施工单位)： 兹就乙方托付丙方在甲方治理的鸿禧花园社区内进展乙方所拥有房屋装修工程事
19、宜，经叁方协商签定本协议书，详细条文如下，系叁方共同遵守： 1.应留意之事项 上海鸿禧花园社区为一个高级商住物业，治理公司必需严格管制各项装修工程，以使鸿禧花园社区能成为高尚而环境美丽的高级物业，并祈达成以下目的： (1)促使物业价值日增; (2)削减火警发生及因擅自加建或改装而引致之安全及卫生问题; (3)避开扰及邻居; (4)削减日後物业保养难题; (5)确保遵守上海市政府及房管机关有关法规。 业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进展工程。若有任何疑问，应向上海市政府及有关房管机关查询。 2. 装修及施工工程守则 单元的业主如需在该单元内进展装修，业主及其所雇用的施工
20、单位必需严格遵守治理公司的有关规定和安装标准进展装修工程，不得损及社区房屋的建筑构造。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限於： (1) 在对该单元进展装修前，业主必需向治理公司提出书面申请(申请表如附件)，并供应该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸(包括但不限於平面配置图、水电施工图)和资料。在不影响社区房屋构造、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，治理公司会对业主的申请进展审批，审批工作自资料完整的申请表提交後叁个工作天完成，若有资料欠缺或资质不符，自补件完成後叁个工作天完成审批; (2) 施工单位或装修公司在进展装修前必
21、需对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险“和“安装工程第叁者责任险“(安装工程期间)。 投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。未经治理公司批阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准开工。 (3) 施工单位人员进入社区，经治理公司批准并办妥各式出入通行证後方可施工;施工单位人员进入社区必需遵守治理公司对於门卫保安要求的作业规 登记等手续。 (4) 业主经治理公司同意对该单元进展装修後，业主须与治理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、堵塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施; (5) 进展装修时，业主须保持社
22、区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品肯定留神保管及使用，不行抽烟，以免发生灾难。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时去除和运走; (6) 治理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合治理公司的审批规格。如发觉有违章施工状况，治理公司可要求业主和施工单位马上停工，并实行相应步骤订正和补救违章施工状况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与治理公司无涉。 (7) 因装修施工或其他任何行为引致他人受伤或财物损失均由业主负责。 (8)其他制止工程 业主不得 (1)转变任何渠道、管井及其他公共装置; (2)悬挂或装设任何物件於
23、窗外(绿化植栽除外但须留意安全); (3)更改楼宇主要构造(如支柱横梁、构造墙、楼面及天花); (4)装置神位或任何物体於单位外; (5)更改原有屋外设计及外貌,例如不行击穿外墙装置空调机或其他用途; (6)在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。 (9) 空调机 社区全部单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，治理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、按置於非指定位置(尤其是外墙墙面)。 (10) 电视天线 客厅及仆人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。 (11) 抽气风扇 社区全部单元内厨房及不直接采
24、光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主 不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。 (12) 遮阳篷帐及檐篷 任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。 (13) 门窗 全部业主不得撤除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不行改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。 (14)装修工程施工时间： 为避开装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安静，施工时间订为上午08:00至晚上20:00时，在此时段以外时间制止施工，如因特别状况需要在规定时段以外时间施工，必需先向治理公司申请施工许可，经审批通过以後才准许施工(但肯定要遵循审批时要求的条件)。 3.装修公司及装修公司保证金 业主可自由选择及聘用装修公司，
25、但该装修公司必需具备符合现行法律规定的资质及证明文件。如自行聘用的装修公司或其员工有任何违约、疏忽或任意行为造成社区或其他业主经济或精神损失，该业主须负责。故恳请各业主在选择装修公司前，必需考虑该公司的声誉及其牢靠程度。为保障业主利益及维持良好的社区环境，全部申请在鸿禧花园社区施工的业主都需要向治理公司登记、申办施工许可并责成施工单位缴付保证金人民币二仟伍百元正(金额可按需要随时调整)。此项保证金作为保证该业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工後，清理全部装修废料、自费修理全部因装修工程而导致损毁的公共设施，及将治理公司发出的工作证交回。该等工人出入本社区时，必需出示其工作证供驻守社区入口的
26、保安治理员查验登记。装修公司须缴交每张临时工作证保证金人民币伍拾圆正及制作费每张人民币元(此金额可依实际状况需要而随时变动)，治理公司才发给临时工作证。治理公司会随时突击检查装修工人是否领有治理公司发给的工作证。治理公司有权拒绝任何未领有工作证之装修工人在社区内进展任何工程。治理公司在确定装修公司完全遵守有关条款後，并经有关业主在装修工程申请表反面签认该公司装修其单元妥当後，装修保证金可以免息发还。未经业主背书之装修公司保证金，在通常状况下不会发还。如果装修保证金缺乏弥补上述费用时，有关业主须责成施工单位向治理公司缴付其差额。装修保证金一经退还後，如业主再欲装修，必需重新申请并再缴装修保证金，
27、方可施工。为保障业主本身利益，殷望各业主衷诚合作，治理公司办理登记，主动供应装修公司资质证明及缴交保证金。 4.改装及加建工程 当业主装修物业时，谨请留意切勿违反政府条例或“业主公约“，否则业主须将物业恢复原状，或有可能受到上海市政府有关机关检控。 未经鸿禧花园社区治理公司书面批准之加建及改装工程，一概不准开工。经鸿禧花园社区治理公司批准加建及改装工程申请书，只表示治理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程若有违反国有土地使用许可证或/及公约或/及市政府法规各条款，进展商及治理公司概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。 推举房屋装修施工合同模
28、板(推举)四 托付方(甲方)：_ 承接方(乙方)：_ 工程工程：_ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方进展居室装潢。为保证工程顺当进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。 第一条工程概况 1.工程地址：_ 2.居室规格：房型_层(式)_室_厅_厨_卫，总计：施工面积_平方米。 (1)_室，计_平方米; (2)_厅，计_平方米; (3)_厨房，计_平方米; (4)_卫生间，计_平方米; (5)_阳台，计_平方米; (6)_过道，计_平方米; (7)其他(注明部位)_，计_平方米。 3.施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工内容单和施工
29、图。 4.托付方式：_ 5.工程总天数：_天 工程开工日期：_年_月_日 工程竣工日期：_年_月_日 其次条工程价款 工程价款(金额大写)_元，详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。 (1)材料款_元; (2)人工费_元; (3)设计费_元; (4)施工清运费_元; (5)搬卸费_元; (6)治理费_元; (7)税金_元; (8)其他费用(注明内容)_元。 第三条质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)家庭装潢工程材料决算清单。 2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准规定。 3.施工中，甲方如有
30、特别施工工程或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监视部门：_市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。 第四条材料供给 1.乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)家庭装潢工程材料预算表。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制
31、止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责选购供给的材料、设备，详见本合同附件(四)甲方供应装潢材料清单的内容，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的10%作为治理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾招待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)家庭装潢
32、工程工程结算表，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)家庭装潢工程工程质量保修卡。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2.工程施工中如有工程增减或需要变动，详见本合同附件(五)家庭装潢工程工程工程变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。 3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。 4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第六条工程工期 1.假如因乙方缘由
33、而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_元。 2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以连续施工。 4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返
34、工，由乙方担当责任，工期不变。 5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。 第七条工程验收 1.工程质量验收，详见本合同附件(六)家庭装潢工程质量验收表，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2.乙方通知甲方进展工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。 3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应准时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相
35、关费用。 第八条其他事项 1.甲方 (1)必需供应经物业治理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。 (2)二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。 (3)如的确需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。 2.乙方 (1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代
36、表的托付证书。 (2)指派(姓名)_为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 (3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 (4)严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。 (5)在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_个月。 第九条违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成
37、的实际损失超过违约金的，应进展补偿。 第十条争议解决 1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。 2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同商定向_仲裁委员会申请仲裁，或向_人民法院提起诉讼(二者只能选择一种)。 第十一条合同的变更和终止 1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续
38、。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条合同生效 1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式_份，甲乙双方及见证部门各执壹份。 甲方(业主)(盖章)：_乙方(盖章)：_ 住宅地址：_企业地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 工作单位：_法人代表(签字)：_ 托付代理人(签字)：_托付代理人(签字)：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 推举房屋装修施工合同模板(推举)五 发包方(甲方)：_ 承包方(乙方)
39、：_ 依照_、建立部住宅室内装修治理方法及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方协商全都，签定本合同。 一、工程概况 1、工程地址：_. 2、建筑面积：_. 3、户型：_室_厅_卫，为平层，或错层，或复式，或别墅。(为确定的内容，以或_表示，下同。) 4、承包方式：双方商定采纳以下第_种方式承包：乙方包工、包帮助施工材料、包全部或局部主材(以“甲方托付乙方代购主材清单”为准)。乙方包工、包帮助施工材料，甲方供应主材(见甲方供应材料明细表)。其他方式_. 5、施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。 6、施工日期：_年_月_日至_年_月_日。 7、合同付款：(大写)_元。竣工后据实复核结算;合同款包干。 8、支付方式：合同签定后，甲方预付_%工程款_元;水电等隐藏工程验收后支付_%工程款_元;家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付_%工程款_元和追加工程款_元。工程竣工验收合格后_日内支付_%的尾款_元。 9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应仔细核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有“财务专用章”的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可