《建筑作业劳务分包合同解除协议书建筑作业劳务分包合同解除协议书范本(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑作业劳务分包合同解除协议书建筑作业劳务分包合同解除协议书范本(15篇).docx（84页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 建筑作业劳务分包合同解除协议书建筑作业劳务分包合同解除协议书范本(15篇)建筑作业劳务分包合同解除协议书 建筑作业劳务分包合同解除协议书范本篇一 承包方：_ (简称乙方) 鉴于甲方承揽修建 工程 标段，并承受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属 工程托付乙方进展劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 第一条 劳务分包人资质状况及人员 1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法
2、人托付书、被托付人证件(假如授权) (注：以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。) 2、人员 施工负责人：_职务：_队长职称：_工程师 技术负责人：_职务：_总工职称：_工程师 其次条 劳务分包工程工程及劳务酬劳 1、分包工程工程 工程名称： 工程地点： 分包范围： 2、劳务酬劳 (1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。劳务分包工程清单见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。 (2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取 的综合治理费，最终结算依据为业主批复的乙方担当的工程费用结算书金额。 (3)本工程的劳务酬
3、劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。 (4)劳务酬劳单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程全部工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)治理、环境爱护、劳动爱护、调遣(进出场)临时工程(建立、撤除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或示意的有关责任、义务和一般风险。 (5)本工程的临时工程建立、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。
4、(6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进展分割，其他工程乙方占 %. (7)本工程发生的全部前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方担当。 (8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看管人员工资、避雷设备、全部相关附属设施及按业主和地方政府相关治理规定必需配备的设施费用)，乙方担当费用_元(_元)整。 (9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方担当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方担当并自行缴纳。 第三条 对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求 1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。 2、甲方认为乙
5、方委派的施工负责人或技术负责人的工作力量和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。 3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行担当。 第四条 分包工程期限 1、总工期以业主和公司的工期为准。 2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。 第五条 工程质量 1、工程质量必需全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%. 2、乙方根据四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工招标文件的全部规定、甲方技术交底及大路现行技术标准细心组织施工，工程质量必需到达施工设计
6、文件和相关的国家、省部现行的标准、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满足。 3、乙方应无条件地承受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量治理，同时也应无条件地承受甲方施工技术部及有关部门的质量监视、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而消失的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理打算，乙方必需无条件承受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部担当。 4、乙方工程负责人必需常驻本工程工地，对自己所施工的工程细心组织施工、治理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱消失场，乙方必需无条件承受，其费用以及
7、造成的一切后果由乙方全部担当。乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随便更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发觉乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元天人的罚款。 5、乙方在每道工序施工完毕后，应准时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并协作甲方准时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进展下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责担当。 第六条 安全施工、环境爱护和文物爱护 1、乙方应遵守建立工程施工安全生产有关治理规定，严格按业主监理要求建立安全、文明标准化工地，各
8、种安全文明标牌由乙方根据要求制作和布设，随时承受各级安全人员的监视检查，按规定实行措施做好现场的安全防护工作，消退事故隐患。 2、乙方对现场的作业人员进展安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全治理规定进展施工。 3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开头前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同商定在劳务酬劳单价内包干使用。 4、遵守甲方的职业安康安全治理文件要求，实行有效的职业病防治措施，做好职业病的掌握和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实
9、施。乙方要对施工人员进展职业安康安全教育，供应与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同商定在劳务酬劳单价内包干使用。 5、按规定为施工现场人员配备安全爱护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方担当。 6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并爱护好现场，甲方准时提出处理方案，乙方应积极赐予协作，并进展爱护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。 7、乙方必需仔细贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办
10、事，做到安全生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。 8、甲方有权检查乙方安全生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权根据有关规定责令乙方停工并赐予肯定经济惩罚，直至安全隐患消退为止。 9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并担当全部法律和经济责任。 10、乙方必需与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部协作甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部担当
11、，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权赐予经济惩罚。 11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超过合同局部乙方按工程所担当的比例34%进展分摊。 12、乙方在第三期计量时扣除计价款 元作为安全风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将依据对乙方的安全指标考核结果详细状况予以拘留。 13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境爱护与水土保持和安全文明生产等的治理规定，执行甲方制定的环境爱护措施、治理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格掌握污染源，按规定排放污染物，避开和削减因施工方法不当引
12、起的对环境污染和破坏。 14、乙方在施工中发觉古墓、文物或有考古讨论价值的物品时，应马上爱护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物治理部门要求实行妥当措施爱护，若未按规定实行措施造成的损失由乙方担当。 第七条 工期延误 1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等缘由造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。 2、由于业主方缘由造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方缘由造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，根据甲乙双方确认的人员，赐予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不行抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。 3、由于乙
13、方施工组织不力、治理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。 第八条 材料供给及机械设备使用 1、材料供给 (1)甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量局部根据选购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并供应发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购置的单价为准)乙方依据工程进度必需在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料规划，否则由此
14、造成的材料供给不准时或工期拖延，其责任由乙方全部担当。甲方供应材料清单见附表。 (3)施工中乙方选购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。 (4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行担当。假如业主对本工程材料进展调整，材料调差待业主批复后根据雅砻江两河口水电站交通工程3#大路标段施工招标文件合同专用条款第70.1条进展调整。 2、施工机具、机械设备供给 (1)乙方根据投标承诺及合同商定配备设备及小型机具，应准时组织上场，安排操作人员和进展治理。乙方上场主要施工机具、机械设备清单见附件。 (2)乙方供应的机械设备、施工机具性能应满意施工需要。 (3)本工程所需机
15、具、设备由乙方自行解决。 第九条 变更设计 1、甲方有权对乙方担当的工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。 2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可实施。 3、对于人力不行抗拒的自然灾难(如战斗、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额 %进展补偿。 4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。 第十条 计量与结算 1、对业主计量：乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部
16、门审查，经审查无误后乙方全面协作甲方报监理对相关工程进展验收签证并进入当月计量程序。 2、甲方对乙方的计量：甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何状况下均不调整。 3、乙方必需在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。 4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量治理部、规划部负责现场核实，确认已完分项工程数
17、量无误且到达质量标准及验收标准，资料提交齐全时赐予计量，发觉工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方担当。待工程全部达质量标准后，重新申报验工计量。 5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准前方对乙方进展计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应准时供应相关检验资料，如检验资料供应不准时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。 6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准
18、。 7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。 8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方供应主材的剩余局部、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料缺乏局部和机具损毁局部由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由规划部门结算。 第十一条 劳务酬劳价款支付 1、劳务酬劳的支付：甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。 2、甲方按批准的验工计价款，拘留当月业主批复计价金额的_%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额 亿_ %_ %= 万元，假如变更超过业主规定的限额需要增加
19、，乙方也相应增加) %的治理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。 3、预付招待业主支付后，按乙方担当工程比例支付乙方，乙方确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他工程。预付款支付分两次支付，支付比例及程序根据雅砻江两河口水电站交通工程3#大路标段施工招标文件专用条款第60.5条规定支付。 4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进展。 5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必需将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支规划，经甲方现场指导监视和财务监视人员审核、签署意见后，依据劳务施工合同条款，方可拨
20、付工程进度款。否则，不予拨款。 6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。 7、支付方式：在甲方收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或屡次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极实行措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。 第十二条 履约保证金 1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。 2、若合同执行期间，因乙方缘由未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。 3、合同执行期间，因业主或甲方缘由未能履行合同条款，则按商定返还乙方履
21、约保证金。 第十三条 履约、质量保证金返还 1、履约保证金在乙方根据合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未准时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进展善后处理。(由于甲方缘由造成业主扣甲方履约保证金不能或缺乏额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还) 2、质量保证金返还 工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程修理费后一个月内返还乙方。 第十四条 甲方权利及义务 1、全面履行总承包合同的义务，组
22、织实施施工治理，对工程的工期、质量负总责。 2、负责该工程工程的掌握测量、试验工作(乙方试验人员全面协作)，准时供应施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训，帮助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。 3、负责编制施工组织设计，制定各项治理目标，下达年、季、月、旬(周)施工规划，审核材料、设备规划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的掌握、监视、检查和验收。 4、对乙方的工程进度、安全质量、现场治理、环水保等进展监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部担当。 5、负责验工计价。 6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施
23、工现场关系;对现场治理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进展检查评比并赐予表彰和奖罚。 7、如因乙方缘由造成的罚款均由乙方全部担当;若因乙方缘由被业主或监理通报，每通报一次罚款1000020230元。 8、在拨付劳务酬劳前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进展代扣、代发和监视兑现。 第十五条 乙方权利及义务 1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场治理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的娴熟工人、治理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满意施工需要。负责编制具体施工方案，报甲方批准后实施。乙方
24、承诺上场的人员、机械设备见附件乙方上场主要人员清单、乙方上场主要机械设备清单。 2、帮助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。 3、自觉承受甲方及有关部门的治理、监视和检查，与现场其他单位协调协作，承受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。 4、协作甲方现场掌握测量及试验工作，熟识图纸，严格根据设计文件、施工标准、施工组织设计、技术交底细心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐藏工程检查以及供应相关技术资料及竣工资料的完成
25、，上报施工规划、报表，遵守甲方工程质量、进度、验工计价等治理方法，协作甲方办理交工验收。 5、乙方的农夫合同工工资必需由甲方代发。乙方按甲方要求每月照实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必需由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行归还，甲方不担当与此相关的任何责任及费用。 6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。 7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工规划，并有保证措施，乙方必需无条件地承受甲方的施工规划安排，并保质、按期完成。准时、精确、真
26、实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。 8、在施工中乙方必需加强环境爱护，防止水土流失，否则由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，若乙方未准时处理，甲方有权托付其他人员进展善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。 9、乙方严格根据技术标准要求掌握好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不管乙方出于任何缘由而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行担当。 10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，若因乙方缘由造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方担
27、当，并在当月计量支付款中扣除。 11、乙方必需确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合标准要求。否则，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进展每次壹万元的惩罚，且甲方可以托付其他单位进展施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。 12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，消失任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。 13、民爆物品的治理必需遵守国家各级民爆物品治理方法和业主的安全治理规定，甲方统一选购，乙方无条件听从。 14、不得将本合同范围内工程向第三方进展分包或转包。 第十六条 自然灾难 由于人力不行抗拒的自然灾难所造成的损失，参照
28、建立单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建立单位或保险公司批复后赐予补偿。 第十七条违约责任 1、乙方承包施工的工程工程制止分包或转包，如经发觉甲方将拒肯定乙方进展计量支付，甲方有权终止合同，乙方必需无条件听从，由此而造成一切损失由乙方担当，乙方无条件退场。 2、在业主组织安全、质量、进度检查中，由于乙方缘由造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方惩罚伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别惩罚壹仟元，;若由于乙方缘由造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方担当。 3、乙方必需按本
29、合同规定的质量、工期要求完本钱合同工程的施工，否则乙方应全部担当业主对甲方的惩罚和甲方对乙方的惩罚。 4、乙方应根据甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设备、人员在合同签订后5天内未能准时到场或不能全部到场，则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元人和伍仟元台机械设备的惩罚，由此引起的一切损失由乙方担当。 第十八条 合同纠纷 在履行合同中若消失纠纷时，双方应公正、合理的进展协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-_省西_路运输法院或_市中级人民法院起诉。 第十九 条 补充协议 本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力
30、。 其次十条 合同的终止与生效 本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满意合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的力量，本合同无效，乙方马上退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期完毕，本合同自行失效。 其次十一条 其他 1、合同签订地点 . 2、本合同壹式伍份，甲方执_份，乙方执_份。 甲方：_(盖合同专用章) 乙方：_(盖章) 甲方法定代表人：_ 乙方法定代表人：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账号：_ 账号：_ 签约地
31、点：_ 签订日期：_ 建筑作业劳务分包合同解除协议书 建筑作业劳务分包合同解除协议书范本篇二 甲方(发包单位)：_ 乙方(承包单位)：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用原则，双方就建立工程劳务作业合作事项协商全都，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程内容、性质及数量：_ 四、工程工期：_ 五、工程质量要求：_ 六、工程造价：_ 七、工程承包方式及取费标准：_ 八、工程价款的拨付及结算方式：_ 九、本工程由甲方按工程施工的进度规划供给材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证
32、。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进展考核前方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收标准、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程质量到达商定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场治理，严格执行建立主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进展安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙
33、方施工作业人员进展施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进展指导、监控，并按规定准时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并准时对其进展卫生等方面工作的指导、监管。 5、根据合同商定，按时足额向乙方支付工程款。 十二、乙方责任： 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作标准和施工验收标准，细心组织施工。 2、按甲方的工期规划要求，仔细编制施工作业规划，每月应按时完成甲方下达的月工期规划。 3、按合同商定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项根底工作。 5
34、、按国家和上海市的有关规定，办理好进场前的标准用工手续。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 建筑作业劳务分包合同解除协议书 建筑作业劳务分包合同解除协议书范本篇三 甲方：_ 乙方：_ 依据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#38#楼工程的水暖工程承包给乙方施工。 第一条 工程名称：_ 其次条 承包范围及内容 括室内外给排水，地热盘管、苯板、钢丝网、镀铝聚酯薄膜敷设等。 第三条 合同工期：_ 第四条 承包方式和合同价款 1、协议价款为： _。 2、乙方必需保证进场作业人员及相应治理人员满意现场施工需要。否则，甲方有权惩罚或将其去除出工地。 2.1承包方式：
35、包工包料。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内水暖工程的全部零用工，水暖工程成品爱护用工，全部办证费用(如暂住证、做工证、安康证、上岗证等)，全部乙方的车旅费、办公费、款待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。 2.2乙方在施工现场的住宿用房由乙方自行租赁，费用由乙方自行担当。 2.3 现场水暖工程施工人员，必需持证上岗，由乙方负责治理，但必需无条件听从甲方治理人员的调度和统一安排。 3、协议价款包括以下内容：乙方根据协议商定的范围完成全部工作并担当违约责任的全部费用。 第五条 协议价款的结算和支付 齐 齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#38#楼工程水暖工程的全部内容，包 1
36、、协议价款的结算：_ 。 1.1乙方按时完成承包的全部工程内容，阅历收为符合合同商定的标准。 2、协议价款的支付：乙方自行垫付至主体工程完工，工程竣工后预留总造价的5%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。 第六条 质量要求 本工程为合格标准，乙方必需严格按图纸及标准要求规定协作土建工程组织施工，质量必需到达合格标准，如乙方施工的质量达不到标准要求，影响甲方其他工程的施工进度、质量或延误甲方其他工程的竣工验收，其一切经济损失均由乙方担当。施工过程中的质量治理按牡丹江大东建筑总公司施工现场质量治理惩罚条例执行。 第七条 安全生产、文明施工及施工治理 1、乙方在施工过程中，必需严格按安全生产操作标准施
37、工并听从现场治理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。 2、乙方在施工过程中不得自行撤除安全装置，必需撤除时，应征得安全员同意前方可撤除，但每天收工时必需恢复原样。 3、乙方施工人员必需听从甲方治理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款1000元。 第八条 工期要求 为了双方共同利益，双方在施工中因相互亲密协作，尽量满意建立单位的工期要求。如乙方未能按规划工期完成工程任务，每拖延一天罚款_元。 第九条 违约责任 1、乙方违约 乙方发生以下状况之一,视为乙方违约： 违反本合同第九条规定的; 乙方施工人员及技术力气缺乏，不能按进度规划保质、保量完成施工任务的; 不能按合同工期竣
38、工的; 乙方在合同履行期间没有正值理由而中止的; 2、甲方违约 甲方无故单方解除合同的，担当 _元(人民币)的违约金。 第十条 甲乙双方工地代表 本工程甲方代表： 负责日常施工的治理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。 本工程乙方代表： 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十一条 附则 1、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。 2、本合同一式两份，双方各执一份。 3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。 4、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协
39、商未达成全都意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。 甲方单位公章： _乙方单位公章：_ 甲方法定代表： _乙方法定代表：_ 身份证号码： _身份证号码：_ 电 话： _电 话：_ 签订日期： _签订日期：_ 建筑作业劳务分包合同解除协议书 建筑作业劳务分包合同解除协议书范本篇四 工程承包人： (以下简称甲方) 劳务分包人： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循互利互惠、自负盈亏、公平自愿、诚恳守信的原则，并鉴于甲方与总包方已经签订的外墙装饰工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 一、 工程名称： 二、
40、 工程地点： 三、 承包范围： 外墙保温、外墙非 保温抹灰施工。(包括设计变更) 四、 承包单价： 基层处理、外墙补洞(挑架、脚手架洞等按标准补)、做灰饼、订钢丝网、甩浆、抹找平层水泥砂浆、涂界面砂浆、抹保温砂浆、抹第一遍抗裂砂浆、压入耐碱波纤网格布、抹其次遍抗裂砂浆、安全文明措施费等全部外墙保温及外墙非保沙灰施工劳务包干价 元/m2。 五、 工期： 本工程的工期要求：40天完成。(不扣除雨天) 六、 付款及结算方式： 1. 工程完工后，按实际施工面积扣除门窗洞口计算工程量。 2. 每月30号，按施工进度申报工程量，阅历收合格，各方面工作都符合甲方要求后由工程部技术员核对工程量，签发结算书。结
41、算工程量的80%。(总体完工后结算10%，其余10%在工程竣工验收后60日内付清)乙方拿到结算书后，报送给工程经理部会计做工资发放表，随甲方自有工人同时进展发放。领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。 七、 甲方职责： 1. 负责根据总包方要求编制的施工方案，统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的掌握、监视、检查和验收。 2. 对乙方操作技术人员进展工程技术交底，保证施工规划。 3. 负责对乙方现场施工的指导和对施工质量的监视。 4. 负责完工后的施工面积收方并办理结算。 5. 负责供应施工用脚手架
42、(电动吊篮)。 八、 乙方职责： 1. 负责组织与工程相适应的劳务施工班组，全面履行分包合同，组织实施劳务施工的各项工作，对工程的工期和质量向甲方负责。 2. 根据甲方的规划要求调配劳动力，负责所属工人的生活效劳和劳动福利。 3. 乙方应听从甲方的治理，严格遵守甲方的一切治理制度，严格根据施工技术交底施工，听从甲方对施工进度，质量及安全等工作的安排、监视和指导。 4. 教育工人遵守甲方制定的有关安全生产，文明施工，质量治理，材料治理，劳务治理等各项规章制度。违者根据各方的相关规定执行处理。 5. 组织技术学习，提高工人的质量意识，确保施工质量，负责对工人进展安全教育和施工安全的治理。 6. 施工过程中由于乙方的缘由所造成的的工程质量事故，所产生的一切经济损失由乙方全部担当。 7. 负责现场所领出材料保管、场内搬运;负责外墙施工所产生的建筑垃圾的清运(运送到指定地点，不能混合在楼层的其他建筑垃圾中，不能污染楼层上的墙地面