《建设工程勘测合同建设工程检测合同(16篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘测合同建设工程检测合同(16篇).docx（197页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 建设工程勘测合同建设工程检测合同(16篇)建立工程勘测合同 建立工程检测合同篇一 建立单位：_，以下简称甲方 勘察单位：_勘察院，以下简称乙方 为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建立工程的勘察任务，依据已被正式批准的建立工程规划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建立性质 _ 二、甲方的义务 1.签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的规划任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由
2、建立单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3.甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供给，平坦道路，清理现场，预备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等工程的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住款待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供应(费用由乙方负担);生产现场取温和机具的看管由甲方负
3、责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份(如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四、定金及勘察收费标准及拨付方法 1.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价估计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和
4、图纸，并进展工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。 2.属于特别工程(如自然地质条件简单，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特殊重大，紧急，有特别要求的工程，特殊小的工程等)的收费方法，原则上按勘测工程总技加收2040%的勘察费。 五、甲方违约责任 1.假如由于甲方变更规划，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费
5、或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。 六、乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应连续完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付与直承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 2.由于乙方的责任延迟供应资料，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 七、纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合
6、同治理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 八、其它 本合同自_年_月_日双方签后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委，建委，建行各留存一份。 建立单位(甲方)_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐号：_ 勘察单位(乙方)：_(公章) 代表人：_(盖章) 联系人：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 帐号：_ _年_月_日订 建立工程勘测合同 建立工程检测合同篇二 工程名称：_ 工程建立地
7、点：_ 合同编号：_ (由承接方编填) 托付方：_ 承接方_ 签订日期_ 托付方_(以下简称甲方) 承接方_(以下简称乙方) 甲方托付乙方进展_勘察任务。 依据中华人民共 和国中华人民共和国民法典和建立工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具 体状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商全都，就本工 程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 1.1本工程工程勘察托付文号、日期 1.2工程建立地点 1.3技术要求 其次条甲方按时向乙方供应以下文件资料： 工程名称文件资供应日期 料份数 年月日 一、提交工程工程批准文件(复印件)以及施工或勘 察许可文件 二
8、、提交工程工程的坐标与标高资料 三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件 br 第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果 提交日期 勘察成果名称提交份数 年月日 3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费? 3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特别状况(设计变 更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付办? 4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。 国家规定的取费。 准中没有规定的收费工程，由双方另行议定。 4.2本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙 预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金
9、抵作勘察费);工程勘。 验收、交付成果后15天内，结清全部费用。 4.3双方托付银行代付、代收有关费用。 第五条双方责任 5.1甲方 5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提 供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满意乙方编写勘察 和编制工程预算的根本要求。 若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危害 人身安全时，其责任由甲方负责。 5.1.2若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场工作时， 甲方应派人负责安全保卫工作。 5.1.3派员帮助乙方与有关部门的工作联系，准时为乙方制造并解决。 察现场条件。 如：征购土地、青苗赔偿、撤除障碍物、平坦
10、施工现场、修好通行公 路、接通电源和水源以及排水渠等，并担当其费用。 5.1.4勘察前，依据乙方提出的用料规划，按时预备好各种材料，并担当费用。 5.1.5按时为勘察人员预备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、 饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。 当甲方不能供应。 述条件时，甲方应支付乙方临时设施费用。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际 发生的工作量支付勘察费。 5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙便利 写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。 5.1.8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、
11、转让。 5.1.9由于甲方缘由造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。 5.1.10补充协议中甲方应负的其它责任。 5.2乙方 5.2.1派工程技术人员按任务托付书和设计技术要求进展现场踏勘，决 定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。 5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。 5.2.3勘察过程中，依据场地地形、地质条件和技术标准要求，向甲方 提出增减工程量或转变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。 5.2.4根据国家现行的标准、标准和规程进展勘察，依据托付任务书提 出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。 5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满
12、意设计和施工的要 求。 5.2.6补充协议中乙方应负的其它责任。 第六条违约责任 6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍赔 还定金。 6.2甲方未按合同规定日期准时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付 勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日， 应减收勘察费千分之一。 6.3由于乙方缘由造成勘察成果质量低劣，不能满意设计技术要求时， 勘察费用由乙方担当。 第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应准时协商解决。 协商不成时， 当地人建立行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_仲裁委员。 仲裁(双方不在本合同中商定仲裁机构或事后又没有达成书
13、面仲裁协议的，可向人 民法院起诉)。 第八条其它事宜。 第九条本合同未尽事宜，由双方当事人准时协商签订补充协议，有关协议。 电报、电传、技术争论纪要等均为本合同的组成局部，与本合同具有同等效力。 第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报工程所在地省级建立行政 管部门规定的审查部门审查。 双方认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门 请鉴证。 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。 本合同正本一式八份，双方各执四份。 托付方单位名称：_承接方单位名称_ (盖章)(盖章) 法定代表人：_法定代表人：_ 单位地址：_ 单位地址：_ 邮政编码：_ 邮政编码：_ 电话：_电话：_ 电传：_ 电传
14、：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 银行帐号：_银行帐号：_ 建立工程勘测合同 建立工程检测合同篇三 建筑安装工程勘察合同 建立单位： 合同编号： 工程名称： 工程地点： 保密程度： 一九_年_月_日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建立单位：_，以下简称甲方； 勘察单位：_勘察院，以下简称乙方。 为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地 完成国家建立工程的勘察任务，依据已被正式批准的建立工程规划，经双方充分协 商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一，工程地点及建立性质 _ _ 二，甲方的义务 1.签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批
15、准的规划任务书复印件， 提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必需向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的 勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建立单位托付、设计单位填写的 勘察技术要求及附图。 3.甲方必需在一九_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、 电供给，平坦道路，清理现场，预备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明 细表）。 4.甲方必需在一九_年_月_日乙方进入现场前，办好 征地，拆迁，砍树，采青苗等工程的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察 人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住款待所，饭店
16、，费用由甲方负担。甲 方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施 工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供应（费用由 乙方负担）；生产现场取温和机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负 担。 三，乙方的义务 乙方应于一九_年_月_日进入现场勘察，一九_年_ _月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质 报告书一式_份（如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如 因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四，定金及勘察收费标准及拨付方法 1.本工程按
17、国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价估计为_ _元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方 支付相当于勘察费的30的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的 30；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并 进展工程结算，甲方极取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付 勘察费。勘察费用的支付均由建立银行办理托收承付。 2.属于特别工程（如自然地质条件简单，技术要求高，勘察手段超过现行标准， 特殊重大，紧急，有特别要求的工程，特殊小的工程等）的收费方法，原则上按 勘测工程总技奂邮眨玻啊矗埃目辈旆选！ br 五，甲方违约责任 1.假如由于甲方变更规划，或供应的资
18、料不精确，或未按期供应勘察、设计必 的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按 方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重 设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙 偿付违约金。 六，乙方的违约责 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应连续完善勘察，并依据造 的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设 费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外 还应付与直承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 2.由于乙方的责任
19、延迟供应资料，时间达_天以上的，每延迟 天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 七，纠纷的处 本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同 部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定 合同治理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 八，其 _ _。 本合同自一九_年_月_日双方签字后生效，全部勘 建立工程勘测合同 建立工程检测合同篇四 工程测量、工程物探 工程名称： 工程地点： 合同编号： (由勘察人编填) 勘察证书等级：建立部甲级勘察证202307-kj号 发包人：_ 勘察人： 签订日期：_ 中华人民共和国建立部监制 发包人
20、 勘察人 发包人托付勘察人担当具体工程勘察任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：具体工程勘察。 1.2工程建立地点： 1.3工程规模、特征：建筑物高层，局部设一层地下库，及挡土墙(抗滑桩)边坡。 1.4工程勘察任务托付文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求： 1.5.1按现行的国家标准岩土工程勘察标准(gb50021-20_)、高层建立岩土勘察规程(jgj72-20_)、建筑工程地质钻探技术标准(jgj87-92)土工试验方
21、法标准(jb50123-1999)、广西膨胀土地区建筑勘察设计施工规程及勘察合同书执行。 1.5.2勘察人依据场地及建筑物布置状况，按区域划分及边坡进展区域性和单工程评价。对各区域应供应建筑物场地的持力层承载力;每一土层的名称、物理力学指标、厚度、坡向及岩石的风化程度等勘察标准中规定的数据。勘察人对整体工程地质、地形、地貌、水文等参数作出综合评价。依据标准布孔外，依据现场地形的变化可在单体建筑内加密钻孔。 1.5.3确定持力层以下有无不良地质，并作出结论。 1.5.4供应泥岩0400kpa的压缩曲线。 1.6承接方式详勘全部的一切工作内容及综合单价包干(包括进出场费、检测、测试费、成果资料、基
22、槽验收等费用)按实际完成工作量结算。 1.7估计勘察工作量按国家现行规程标准及本工程的实际状况共布置钻孔个，其中，多层建筑布置钻孔个，估计进尺米;高层建筑布置钻孔个，估计进尺米，挡土墙(抗滑桩)边坡布置钻孔个，估计总进尺米。 其次条：发包人应准时向勘察人供应以下文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、
23、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作合同生效后，进场日期以发包方通知为准。发包人发出开工令之日起，第一阶段总工期为天(按土建出图栋号范围)其中：野外工期为天，室内土工试验和资料整理天内出中间资料;其次阶段在完成第一阶段中间报告后天内完成全部勘察工作并提交勘察成果
24、资料，提交日期作为工期的结算依据。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及结算方式 4.2.1本工程勘察以“综合单价包干”方式、挡土墙(抗滑桩)边坡、多层住宅综合单价元/m;小高层、高层综合单价元/m，结算时按“实际完成工作量综合单价”计取(经双方核实认可签字后)。国家规定的收费标准中没有规定的收费工程，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察预算造价为￥元;(大写玖拾元整)，合同生效后设备进场实际工作后7天内，发包人应向勘察人支付预算造价
25、的%作为定金，计￥元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察工作外业完毕双方核实工程量后五个工作日内，发包人向勘察人支付预算造价的%，计￥元;勘察工作完成，提交勘察成果资料给甲方，15个工作日内与甲方核对实际完成工程量，出结算结果后5个工作日内支付到工程勘察结算总造价的%;各标段基槽验收合格后10个工作日内，发包人支付该标段工程勘察结算总价的%;各标段楼房竣工验收合格后5个工作日内支付该标段工程勘察结算总价的%。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资
26、料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决现场的工作条件和消失的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、撤除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进展的有关问题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进展保健防护，
27、并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料规划，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7勘察人的工作人员所需的生产、生活条件，由勘察人自行负责。 5.1.8由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。 5.1.9发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、
28、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的工程;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2勘察人责任 5.2.1勘察人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进展工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单位时，勘察人应担当全
29、部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直承受损失局部的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。 5.2.3在工程勘察前(合同签定后三天内)，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术标准要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。 5.2.5在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6本合同有关条
30、款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条：违约责任 6.1由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时，其返工勘察费用由勘察人担当。 6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进展勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进展勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算造价50%的勘察费计￥元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应归还未支付勘察费的千分之一逾期违约金。 6.4由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每
31、超过一日，应减收勘察费的千分之一。 6.5本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条：其它商定事项： 8.1勘察人勘察工作过程中发包人应派有专人与勘察人保持联系，为了不影响施工进度，在每完成一个钻孔施工，发包人应在终孔时进展检查签字确认，若勘察人通知发包人进展验收，发包人在2个小时之内不到现场验收，勘察人视为发包人已同意验收确认，影响工期按实际影响时间顺延。工程结算以发包人委派现场人员签字确认的工作量为依据，并盖“工程技术专用章”为准。 8.2发包
32、人向勘察人支付勘察费用，每支付一次，勘察人应向发包人开具有效正式发票，并且在开具发票后，发包人以转帐方式支付勘察费用。勘察人应按结算总额开具发票。 8.3若遇不行抗拒的自然因素，勘察工期可相应顺延，但必需办理工期顺延手续，在24小时内签证延顺工期，否则发包人不予认可。 8.4勘察人供应的勘察工作组织及勘察方案作为本合同的附件。 8.5勘察人应积极协作建筑基槽验槽工作，应随叫随到工地解决问题。勘察人接到发包人通知后应在商定时间内到达工地现场，若勘察人没能按时到达工地现场时每超过一个小时按延误半天的工作日时向发包人支付500元/每半天违约金，以此类推(不行抗力因素除外)。 第九条：本合同发生争议，
33、发包人、勘察人应准时协商解决，也可由当地建立行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。 第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建立行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到工程所在地工商行政治理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式六份，发包人肆份、勘察人贰份。 发包人名称：勘察人名称： (盖章)(盖章) 法定代表人：(签字)法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字)托付代理人：(签字) 住宅：住宅： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 建
34、立行政主管部门备案：鉴证意见： (盖章)(盖章) 备案号：经办人： 备案日期：年月日鉴证日期：年月日 建立工程勘测合同 建立工程检测合同篇五 （岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探） 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ （由勘察人编填） 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 中华人民共和国建立部 国家工商行政治理局监制 2022年三月 发包人_ 勘察人_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建立地点：_ 1.3工程规模、特征：