年货物销售合同范本.docx

《年货物销售合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年货物销售合同范本.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 年货物销售合同范本 2023年货物销售合同范本1 买方：_(下称甲方) 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 传真：_ 电子邮箱：_ 卖方：_(下称乙方) 地址：_ 邮编：_ 电话：_ 传真：_ 电子邮箱：_ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及公平互利的原则，订立本合同。 第一条 名称、品种、规格和质量 1.名称：_ 2.品种：_ 3.规格：_(应注明产品的牌号或商标)。 4.质量，按以下第_项执行： (1)根据_标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业详细标准，如标准、编号和标准名称等)。 (2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式，附件略)。 (3)按双方商定要求执行，详细为：_(应详

2、细商定产品质量要求)。 其次条 数量和计量单位、计量方法 1.数量：_。 2.计量单位和方法：_。 3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_。 第三条 包装方式和包装品的处理 _(应尽可能注明所采纳的包装标准是否国家或主管部门标准，自行商定包装标准应详细可行，包装材料由谁供给，包装费用的负担)。 第四条 交货方式 1.交货时间：_。 2.交货地点：_。 3.运输方式：_(注明由谁负责代办运输)。 4.保险：_(按状况商定由谁负责投保并详细规定投保金额和投保险种)。 5.与买卖相关的单证的转移：_。 第五条 验收 1.验收时间： _。 2.验收方法： _(如采纳抽样

3、检验，应注明抽样标准或方法和比例); 3.验收标准： _; 4.由谁负责验收和试验： _; 5.验收如发生争议，由_检验机构按_检验标准和方法，对产品进展检验。 第六条 价格与货款支付 1.单价：_;总价：_(明确币种及大写)。 2.货款支付： 货款的支付时间：_; 货款的支付方式：_; 运杂费和其它费用的支付时间及方式：_。 3.预付货款：_(依据需要打算是否需要预付货款及金额、预付时间)。 第七条 提出异议的时间和方法 1.甲方在验收中如发觉货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或商定，应在妥当保管货物的同时，自收到货物后_日内向乙方提出书面异议;在异议期间，甲方有权拒付不符合合同规定

4、局部的货款。甲方未准时提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的，视为货物符合规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_日内负责处理并通知甲方处理状况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第八条 声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.甲方为签署本合同所需的内部

5、授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第九条 保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、

6、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十条 甲方违约责任 (1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货局部货款的_%违约金。 (2)甲方未按合同商定的时间和要求供应有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货局部货款金额每日万分之_计算，向乙方支付违约金;如_日内仍不能供应的，按中途退货处理。 (3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同商定日期提货的，应按逾期提货局部货款金额每日万

7、分之_计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并担当乙方实际支付的代为保管、保养的费用。 (4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之_计算，向乙方支付逾期付款的违约金。 (5)甲方违反合同规定拒绝承受货物的，应担当因此给乙方造成的损失。 (6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应担当乙方因此所受到的实际损失。 (7)其它商定：_。 第十一条 乙方的违约责任 (1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货局部货款_%的违约金。 (2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应依据详细状况，由乙方负责包换或包修，并担当修理、调

8、换或退货而支付的实际费用。 (3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并担当因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价局部。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。 篇2：年重庆市商品房买卖合同范本 2023年重庆市商品房买卖合同范本1 合同双方当事人： 甲方(卖方) _ 注册地址 邮编_ 营业执照号码 资质证书号码_ 法定代表人 联系电话 _ 托付代理人 联系电话 _ 托付代理机构 资质证书号码 注册地址 邮编_ _ 法定代表人 联系电话 _ _ 乙方(买方) 【身份证】【护照】【营业执

9、照号码】 国籍 _ _ 通讯地址 _ 邮编 联系电话 _ 【托付代理人】 【法定代理人】 国籍 _ 地址 邮编 联系电话 _ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产治理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖商品房订立本合同： 第一条 本商品房土地使用权状况及工程名称。 本商品房工程的土地使用权为【出让】【转让】【划拨】方式取得，并依法进展了土地使用权登记，取得房地产权证，证书号为_。 该地块土地面积为_，规划用途为_，土地使用年限至_年_月_日止(其中住宅用地使用年限为_年，非住宅用地使用年限为_年)。 本商品房工程【现定名】【暂定名】_。建立

10、工程规划许可证号为_,施工许可证号为_。 本商品房销售依据。 甲方销售的商品房为以下第 项： 1、现房。房地产权证号：_。 2、预售商品房。商品房预售(预租)许可证号：_，预售商品房批准机关：_。 乙方所购商品房的根本状况。 座落： 区县（市） 镇 路街、巷 号附 号 幢号 总层数 单元 所在层次 房号 构造 (按说明填写) 户型 (按说明填写) 建筑面积（m2） 套内单价 （元/m2） 用途 (按说明填写) 套内 分摊 小计 轴线范围 说 明 1、该商品房户型图见本合同附件一； 2、有关房屋公共部位与公用分摊面积构成说明见附件二； 3、该商品房阳台是封闭式非封闭式 4、该房屋形态是平层错层跃

11、层退台式花园洋房 5、构造分类：钢构造钢筋混凝土混合构造砖木构造其他构造 6、户型分类：单间单间配套一室一厅二室一厅二室二厅三室一厅三室二厅三室三厅四室一厅四室二厅四室三厅五室以上 7、用途分类 住 宅 类：经济适用房一般成套住宅独立别墅联排别墅高档公寓 非住宅类：办公用房摊位门面商场车位仓储用房工业用房 其他用房 第四条 计价方式与价款。 甲方与乙方商定按下述第_种方式计算该商品房价款： 1、按套内建筑面积计算，该商品房总成交金额为【人民币】【美金】_元整，大写：_千_百_拾_万_千_百_拾_元整。 2、按套(单元)计算，该商品房总价款为【人民币】【美金】_元整，大写：_千_百_拾_万_千_

12、百_拾_元整。 付款方式及期限。 本工程商品房预售资金监管银行为_。 乙方按以下第_种方式按期付款： 1、一次性付款：_ 2、分期付款:_ 3、按揭付款:_ 第六条 交房期限及交付条件。 属现售商品房的,甲方应当在_年_月_日前,将商品房交付乙方使用。 属预售商品房的,甲方应当在_年_月_日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将已进展竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。 如遇以下特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据实予以延期： 1、遭受不行抗力，且甲方在发生之日起 日内告知乙方的。 2、 。 3、 第七条 交房手续的办理。 商品房到达交付使用条件后，甲方应当书面通知乙方办

13、理交付手续。双方进展验收交接时，甲方应当出示商品房竣工验收备案登记证，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，甲方还需供应住宅质量保证书和住宅使用说明书。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方担当。 由于乙方缘由，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理： 1._ 2._ 3._ 第八条 乙方逾期付款的违约责任。 乙方如未按本合同规定的时间付款,按逾期时间，按以下方式处理(不作累加)： 1、逾期在_日之内(含此日)，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_的违约金，合同连续履行; 2、逾期超过_日

14、后(含此日)，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。乙方情愿连续履行合同的，经甲方同意，合同连续履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际支付应付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之_(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第五条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;实行分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。 第九条 甲方逾期交房的 违约责任。 除本合同第六条规定的特别状况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，按逾期时间，按以下方式处理(不作累加)： 1、逾期不超过_日，自本

15、合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之_的违约金，合同连续履行; 2、逾期超过_日后,乙方有权解除合同。乙方解除合同的,甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起_日内退还全部已付款,并按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方要求连续履行合同的,合同连续履行,自本合同第六条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房价款万分之_(该比率应不小于上款中的比率)的违约金。 面积确认及面积差异处理。 依据当事人选择的计价方式，本条规定以套内建筑面积(本条款中均简称面积)为依据进展面积确认及面积差异处理。 在房屋交付时,房

16、屋建筑面积以有资质的房屋测绘机构实测面积为准,照实测面积与合同商定面积有差异的,除法律、法规、规章另有规定外按以下商定处理： 1、合同商定房屋总面积与实测面积误差在3%以内(含3%)的,据实结算,多退少补。 2、合同商定房屋总面积与实测面积误差超过3%的,乙方有权退房。 乙方退房的，甲方应在乙方提出退房之日起30日内，将已收房款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。 乙方不退房的，实测面积大于合同商定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)的，房屋差价由乙方补足;超出3%局部的房屋差价由甲方担当，产权归乙方。实测面积小于合同商定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)的，房屋差价由甲方据实返还

17、乙方;超出3%局部的房屋差价由甲方双倍返还乙方。 面积误差比=(实测面积-商定面积)/商定面积100% 经规划部门批准的设计变更造成的面积差异，双方不解除合同的，应当签订补充协议。 第十一条 甲方关于房屋产权状况的承诺。 甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方缘由，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由甲方担当全部责任。 若出售的商品房设有他项权利的，甲方应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知乙方。 第十二条 规划、设计变更的商定。 经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致以下影响到乙方所购商品房质量、使用功能或使用环境的,甲方

18、应当在有关部门批准同意之日起10日内将变更内容书面通知乙方： (1)该商品房构造形式、户型、空间尺寸、朝向; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; 甲方未在本合同商定时限内通知乙方的，乙方有权退房。 乙方应当在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。15日内未作书面答复的，视同承受变更。 乙方退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还给乙方，并按银行同期贷款利率付给利息。 乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。如双方在30日内未能达成补充协议的，双方同意解除本合同，并按上款退房的商定处理。 第十三条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。 甲方交付使用的商

19、品房的装饰、设备标准应符合双方商定(附件三)的标准。达不到商定标准的，乙方有权要求甲方根据下述第_种方式处理： 1、甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。 2、_ 3、_ 第十四条 甲方关于根底设施、公共配套建筑正常运行的承诺。 本工程物业治理用房为_m2,位于_幢_单元_房号_,轴线范围_。 甲方承诺与该商品房直接关联的以下根底设施、公共配套建筑按以下日期到达使用条件： 1、于_年_月_日前通水; 2、于_年_月_日前通电; 3、于_年_月_日前通气; 4、_ _; 5、_。 假如在规定日期内未到达使用条件，双方同意按以下方式处理： 1、_; 2、_。 第十五条 关于合同登记和产权登记的商定。 现售

20、商品房的，自本合同签定之日起30日内，向所在地的区县(市)房地产交易治理部门申请办理合同登记备案和房地产权证。 预售商品房的，自本合同签定之日起10日内向所在地的区县(市)房地产交易治理部门申请办理合同登记备案;在商品房交付使用后60日内，应办理房地产权证。 办理合同登记备案和房地产权证，由【双方共同】【甲方】【乙方】到房地产交易治理部门办理。如由单方办理的，另一方应予以无条件协作。 如因甲方的责任，致使乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按以下第_项处理： 1、乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起30日内将乙方已付房价款退还给乙方，并按已付房价款总额，依照人民银行同期贷款利率

21、向乙方赔偿损失。 2、乙方不退房的从逾期之日起，甲方按已付房价款总额，依照人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。 3、 第十六条 保修责任。 乙方购置的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同的附件。甲方自商品住宅交付使用之日起，根据住宅质量保证书承诺的保修范围和保修期限担当相应的保修责任。 乙方购置的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式具体商定保修范围、保修期限和保修责任等内容。 因不行抗力或者非甲方缘由造成破坏，甲方不担当责任，但可帮助修理，修理费用由乙方担当。 第十七条附则。 该商品房所在楼宇的屋面使用权、外墙面使用权、楼宇的命名权按有关规定执行。 乙方在使用期间不得擅自转

22、变该商品房的建筑主体构造、承重构造和设计用途。除本合同及其附件另有规定者外,乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共局部和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。甲方不得擅自转变本工程根据规划批准建立的公共建筑和共有设施的用途，如甲方随便转变公共建筑和共有设施用途，应根据国家有关规定担当法律责任。 乙方同意，因该物业治理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，马上房屋交甲方在前期物业治理效劳合同中托付的物管企业统一进展治理并遵守房屋使用公约。乙方应根据国家和我市有关规定缴纳物业专项修理资金。 第十八条 争议解决方式。 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事

23、人协商解决;协商不成的，按下述第_种方式解决： 1、申请重庆仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。 第十九条 合同效力。 本合同自双方签订之日起生效。未尽事项，可由双方商定后签订补充协议(附件四)。合同附件与本合同具有同等法律效力。 本合同连同附件共_页，一式_份，其中甲方、乙方双方各持一份、合同登记机关一份。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 【法定代表人】： 【法定代表人】： 【托付代理人】： 【托付代理人】： (签章)(签章)*年*月*日 篇3：年超市合伙合同范本 2023年超市合伙合同范本 甲方： 乙方： 经甲、乙双方充分协商，就合伙从事“神木县浩宇超市，”自愿达成如下协议： 双方同

24、意信守： 第一条：合伙宗旨：共同合作，合法经营，利益共享，风险共担。 其次条：合伙名称：神木县浩宇超市 经营地址：神木县东兴街南段 第三条：合伙经营工程和范围：烟酒副食、日用百货、预包装食品零售。 第四条：合伙期限暂定五年，自本合伙协议签订之日起计算。合伙期限届满，经各合伙人协商全都可以续展延长经营期限，也可以依据市场状况提前终止合伙经营。提前终止合伙或者延长合伙经营应须提前六个月取得各合伙人的全都意见，在期满前办理完毕有关手续。 第五条： 出资金额、方式期限。 1、 神木县浩宇超市总投资肆佰万元(￥4000000.00元)。 2、 甲方以现金方式出资叁佰贰拾万元(￥3202300.00)，占

25、总投资总额的80%。 3、 乙方以现金方式出资捌拾万元(￥800000.00)。乙占投资总额的20%。 4、 合伙人的出资，于*年*月*日以前交齐。 5、 本合伙出资甲方占投资总额的80%，乙方占投资总额的20%，作为确定盈余安排和债务担当的根底。 6、 合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随便恳求分割，合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人全部，届时予以返还。 第六条：合伙人的分工、权利与义务。 1、 甲、乙协商全都共同推举甲方作为合伙负责人，全面负责合伙业务的日常经营与治理。客户协调，业务开拓等事宜，并享有每月1500元的工资待遇。 2、 乙方享有对财物账日的监管权利，对于涉及财务，账目以及

26、借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过1000元额度(500元以下的应各自记账、留存凭证、定期对账)，应须甲乙双方协商全都方可进展。 第七条：盈余安排与债务担当。 合伙各方共同经营、共同合作，共担风险，共负盈亏。 1、 盈余安排，扣除店里的水、电、暖气、租金、职工工资、税金等日常经营费用，剩余的按双方的投资比例安排，平均安排预支每月5日前结算上一月的账目，进展盈余安排。 2、 债务担当，合伙债务先以合伙财产归还，合伙财产缺乏清偿时，由各合伙人按投资比例分担，任何一方对外归还后，另一方应当按比例在10日内向对方清偿自己应负担的局部。 第八条：违约责任： 1、 合伙人未经其他合伙人全都同意而转上其财产份额的。假如其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退伙处理，转让人应赔偿其他合伙人因此而造成的损失。 2、 合伙人违反本协议导致合伙损失的，应当对其他合伙人担当。 赔偿责任。 第九条：经协商全都，合伙人可以修改本协议在对未尽事宜进展补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。 第十条：合同争议解决方式。 凡因本协议有关的一切争议，合伙人之间其同协商，如协商不成，可在刑事法院处理。 第十一条：本合同一式两份，合伙人各执一份，本合同经双方合伙人签字，盖章后生效。 合伙人甲方签字：*年*月*日 合伙人乙方签字：*年*月*日