《工程竣工施工总结工程竣工监理总结(9篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程竣工施工总结工程竣工监理总结(9篇).docx（34页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 工程竣工施工总结工程竣工监理总结(9篇)有关工程竣工施工总结一 一、工程概况 1、工程地址： 2、装修范围： (1)7楼联排别墅1套(四卫一厨、三室二厅)，建筑面积223; (2)6楼叠加别墅1套(三卫一厨、四室二厅)，建筑面积190; (3)17楼会所 一、二层，建筑面积374.86。 二、承包方式：乙方清包工，全部材料均由甲方供给。 三、工程造价及结算方式 1、清包工费：根据不同工种类别协商确定不同单价(见附件 一)，其中包括木工、泥瓦工、垃圾清运费、材料搬运费。 2、固定工程单价方式，即报价单中工程工程的单价不变，按实际完成的工程量计算工程造价。 四、付款方式 1、工人进场施工后，每隔
2、10天按每人每天20元支付生活费。(依据现场工人考勤表) 2、工程完工以后，乙方凭结算单、验收单和本协议，经甲方现场工程师、总部总工办、采供仓储部、合同造价部等相关部门会审核定，方可根据商定扣除5%的质保金进展付款。保修期_年内无质量问题一次性付清，保修期自工程完工之日算起。 五、施工 1、甲方须向乙方供应图纸壹套,并负责交底工作; 2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商议让甲方认可; 3、施工工程内容的每一主要工序(隐藏工程、构造工程、木工、泥工)须经甲方认可前方可进展下一步工序，并填报分局部项工程验收单(见附件 二); 4、施工质量将根据住宅装饰装修验收标准中规定的内容进展验收
3、。 六、材料 1、乙方应提前8天向甲方供应材料选购规划表，甲方应在7天内准时选购材料供施工队使用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失; 2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用; 3、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方准时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方担当因材料质量引起的损失; 4、乙方应帮忙甲方收货，核对数量和配件的精确性; 5、乙方应做好材料的保管工作，制止闲杂人员进入工地现场; 6、乙方应做好对施工完成成品的爱护工作; 7、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉偷窃现象，按材
4、料价格加倍从人工费中扣除。 七、工期 1、具备进场施工条件后45天内完成。因甲方因素工期拖延，工期顺延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费300 元天。 2、根据甲方总工期要求，由乙方编报分部工程进度表。 八、材料损耗及搬运 1、材料的损耗率分别为：瓷砖2%、石材1.5%、铝扣板7%、木料6%、龙骨6%，乙方装修过程发生的损耗量大于材料实际损耗量，超出局部甲方有权予以在结算中扣除。 2、甲方材料送至工地，乙方任何施工人员应无条件卸车、搬运。 九、垃圾清运 1、垃圾袋装化; 2、垃圾应日日清; 3、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。 十、劳动力治理 1、乙方指定施为工地现场负责人;
5、 2、在合同价内，乙方应供应人次跟随甲方选择材料; 3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必需保持2人以上的施工人员; 4、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十 一、施工机具 1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行担当工具修理费; 2、因工具所产生的易耗品(如钻头、毛刷、砂布、毛巾、切割片、锯片等)由甲方担当。十 二、工地现场治理 1、现场制止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部担当; 2、现场制止吸烟; 3、油漆材料必需和其他材料分开放置; 4、乙方应在保证安全的前提下进展施工，若消失工伤事故，由乙方自行负全部责任。十 三、修理 1、因乙方施
6、工缘由导致的质量问题，乙方应在_年内无偿修理,一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内准时修理。 2、若因乙方未能按合同准时完成修理，甲方可以安排其他施工队进展修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十 四、合同争议 1、消失争议甲乙双方应先协商; 2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。甲方签章： 乙方签章：签约日期： 签约日期 有关工程竣工施工总结二 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 资质等级： 甲乙双方依据我国法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装修合同，详细条款如下： 1、工程概况： 2、工程名
7、称：*地点*承包范围*承包方式*承包内容 3、工期 4、工程质量标准： 5、工程造价： 6、付款方式：合同生效后，甲方以下方式直接向乙方支付工程款： 7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表九：工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。 8、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。 9、违约责任 1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合
8、同总价的5%为违约金； 2）、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责； 3）、因一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失； 4）、甲方未按期支付其次（三）次工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金； 5）、由于乙方缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延； 6）、由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金； 10、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按以下第_种方式解决： 1。向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁； 2。向合同签
9、订地人民法院起诉。 11、其他详细规定 1）、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）_元（此费用不在工程价款内）； 2）、施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责供应新锁_把，由乙方当场负责安装交付使用。 3）、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。 12、附则 1）、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。 2）、本合同签订后工程不得转包。 3）、合同履行完后自动终止。
10、4）、本合同的附件为本合同不行分割的一局部，与本合同具有同等法律效力。 甲方（签字）乙方： 代表（签字）： 签约日期：年月日 签约地点： 有关工程竣工施工总结三 甲方： 乙方：上海xx公司 依照民法典，甲乙双方遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就该路弄号室装修施工合同解除事项协商全都后，订立本协议： 1、工程地点： 2、工程内容：室内设计和装修施工 3、工程造价：元（大写） 1、甲乙双方均同意解除年日签定的号室装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。 2、甲方支付首期款20元。 3、乙方应收取该工程中水电款等费用合计： 4、本协议生效后甲乙双
11、方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。 5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后_日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在_月_日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。 本协议书在双方签字或盖章后，马上生效。协议书一式贰份，由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件详细等同的法律效力。 甲方：乙方： 全权授权代表： 全权授权代表： _年_月_日_年_月_日 有关工程竣工施工总结四 各位专家、各位领导： 首先，我代表公司向在百忙之中来参与验收庆阳市西峰区南北大街道路改造工程的各位领导、专家，表示热闹的欢送和感谢。陕西航天建筑工程公司承建的庆阳市西峰区南北大街道路改造工程
12、现已完工。自20xx年3月开工以来，在庆阳市市政工程监视治理站，庆阳市西峰区住房和城乡建局以及庆阳市业兴监理工程有限公司的大力支持下，经全体参建人员尽职尽责的细心施工，现已完成合同商定的全部内容，于20xx年5月组织各参建单位进展预验，预验过程中提出的问题现已全部整改到位，现具备竣工验收条件，请各位领导、专家对本工程予以验收。 我就工程施工的根本状况向各位领导及专家作以简要汇报，不当之处请指正。 一、工程概况： 本工程是由陕西市政建筑设计讨论院设计，由陕西工程勘察讨论院勘察，庆阳市盛捷大路检测有限公司跟踪检测，庆阳市业兴工程监理有限责任公司监理、陕西航天建筑工程公司承建施工，该工程位于西峰区中
13、心，道路共长3580.47米，规划红线宽50m，本次实施36米，内容设计及道路工程、电力、电信工程、供热工程、给水工程(包含分质供水)、排水工程(雨水、污水)、照明工程等，本工程于20xx年3月19日开工，20xx年11月18日竣工。 二、工程质量 1、为了保证工程质量，保证施工生产的安全进展，真正做到治理工作制度化、标准化、建立健全质量治理制度和职能治理体系，本工程设立工程经理室、安全组、施工组、测量组、质检组、试验室等6个组室，同时公司为本工程配备了高技术、强治理的工程领导班子，配备工程经理、施工员、技术员、专职质检员组成，质量治理小组，从工程部到施工班组形成层层把关的质量治理体系。 2、
14、切实把好原材料质量关，材料进场前进展原材料复试试验，待检测合格前方可进展使用，杜绝不合格材料进入现场和用于工程实体中。 3、坚持工序质量、自检、互检、交接检制度，实行小组日检，工程部询检、公司月掌握制度，实行奖罚制度，增加工人的质量意识，保证该单位工程无质量隐患，自检合格。 三、完成各子单位工程量如下： 1、道路工程：机动车道沥青面层铺设94368，机动车道沥青基层铺设94368，非机动车道沥青面层铺设26268.9，非机动车道沥青基层铺设26268.9，水泥稳定砂砾120636.9， 石灰稳定土(机动车道12%的96844.58、非机动车道10%的28308.9)，平石7084.6、机非分隔
15、带花岗岩铺装5035.5，人行道花岗岩铺装18832.5，花岗岩路缘石7343米，环保砖8412.28，隔离墩1381个，花岗岩树坑板852套。 2、排水工程： 雨水工程：安装钢筋混凝土钢承口iii级管d=800mm1200mm合计3405米，安装增加钢带聚乙烯螺旋波浪管d=300mm合计728米，检查井48座，收水井146座。 污水工程：安装增加钢带聚乙烯螺旋波浪管d=500mm合计3183.49米，安装增加钢带聚乙烯螺旋波浪管d=300mm合计1300米，检查井118座。 3、给水工程：pe管安装dn=400mm2176米(不含拉管471米)，pe管安装dn=200mm180米，钢筋混凝土
16、检查井：83座。 4、分质供水：pe管安装dn=110mm30176米(不含拉管471米)，pe管安装dn=69mm501.4米。钢筋混凝土井：31座。 5、电力工程：砖砌电力沟：1501.6米，钢筋混凝土电力沟：1120米，电力人孔井：38座，电力支架：(1.6米的3100套，1.2米的2430套)，镀锌钢管安装(d200的11319.8米，d150的23406.8米)，镀锌扁铁5243.2米。 6、电信工程：波浪管110的72173米(不含拉管125米)，7孔梅花管110的37813(不含拉管125米)米，镀锌钢管d125的5100米，人孔井100座。 7、供热工程：黄夹克无缝钢管：473
17、3米(d630、d529、d478、d377、d219)无约束补偿器62个，支架36座。 8、照明工程：led安装路灯203基，景观性箱变3座。 四、安全治理 以工程经理张鹏任组长，全面支持协调安全生产与治理工作，安全员刘美均主要负责施工现场详细工作与落实，组员协作齐抓共管安全生产治理工作，从安全员到工人的生产系统作到纵向究竟，一环不漏，安全生产责任制作到横向到边，人人有责。 安全生产方针的制定与实施： 安全治理以“安全第一，预防为主”的方针进展掌握，并制定出安全生产治理制度，工人安全生产职责，机械设备安全操作治理制度，临时用电安全制度，在施工中对工人进展各种治理制度教育学习，以及对人的担心全
18、行为和物的担心全状态的掌握，作到掌握在先，预防为主。特种作业人员均持证上岗。 贯彻落实安全责任： 全部施工人员入场前均进展三级安全教育，并做好记录卡、各班组、个人均签定安全生产责任书，每周进行安全教育活动，并做好安全教育活动记录，定期进展施工现场安全检查，做好检查记录，施工现场安全检查验收合格。 本工程编制了各项安全施工专项方案，成立应急救援小组，且应急预案齐全。 阶段安全评价： 1、第一阶段完成工程量15%评分90.14分，安全评定合格 2、其次阶段施工三个月评分88.07分，安全评定合格。 3、第三阶段附属工程评分88.67分，安全评定合格。 安全总体评定为合格。 五、验收评定标准 本工程
19、验收评定标准以现行国家验收统一评定标准城镇道路工程施工与质量验收标准(djj1-20xx)为依据。 六、质量评定及保证资料 1、全部进场材料均有出厂合格证及复试报告单及保证资料齐全。 2、该工程隐藏工程验收单，技术复核验收单齐全、班前安全交底、安全教育、文明施工资料齐全。 3、技术资料共检查584个检验批，合格584个检验批，其中： (1)道路路基分部共220个检验批，合格220个检验批; (2)道路基层分部共56个检验批，合格56个检验批; (3)道路面层分部共21个检验批，合格21个检验批; (4)非机动车道基层分部共28个检验批，合格28个检验批; (5)非机动车道面层分部共28个检验批
20、，合格28个检验批; (6)人行道分部共70个检验批，合格70个检验批; (7)附属构筑物分部(包括电力、雨、污水、分质供水、电信、照明、供热工程)共161个检验批，合格161个检验批。 本单位工程的七个分部工程总体评价为：“合格”。质量保证资料齐全，分部观感质量评定为“好”。 本工程经公司自检质量等级符合验收标准，望各位领导及专家对该工程予以评定验收。 最终我代表工程部对前来参与该单位工程竣工验收的各位领导，专家表示诚心的感谢。 陕西航天建筑工程公司 20xx年x月x日 有关工程竣工施工总结五 广州市公安消防局： 我单位集资建立的xxx工程，由xxx工程公司承建，xxx设计院负责设计，xxx
21、xxx市建立工程质量监视站负责质量跟踪监视，并托付xxxxxxxxxx消防工程监理有限公司担当现场监视，并由xxx消防设施检测单位于20xx年11月245日完本钱工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现已具备竣工验收条件，工程详细状况汇报如下： 一、工程概况（建筑类别、总平面布局和平面布置）： 1、x与广场路穿插口，南邻广场路，北邻飞鹏巷，西朝信河街，东邻居民区。属居民集中区域，为消防重点掌握单位，本工程建筑物为地下一层、地上十八二十二层，独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下局部5
22、252.34m2。总建筑高度分别为：64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m，三层层高为4.50m；地下室一层高度分别为：机动车库5.60m；设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口，设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房，地上二层三层商场局部设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房，正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级：一类高层建筑及地下室，耐火等级为一级，北侧商业局部为二类多层建筑，耐火等级为二级。 3、主体构造采纳全现
23、浇钢筋砼框架框支剪力墙构造，地下室连体，地下室设有汽车库，非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所，三层设为架空层（技术层）、露天局部设屋顶花园等休闲场所；四层及以上为住宅。 二、建筑内部装修状况： 三、安全疏散与消防电梯状况： 四、消防水源、消防电源状况： 五、消防工程设施状况： 1、本工程消防报警系统采纳消防中心掌握系统，由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防播送和消防电话等系统组成。消防中心设在d-1栋一层，消防中心采纳集中报警掌握器掌握。 2、本工程联动系统为集中掌握，联动掌握台设在一层消防掌握中心内，联动功能主要有：火灾报警后停
24、顿送排风机，翻开排烟口和正压送风口，启动排烟风机和正压送风机，火灾确认后接通警报装置，1015秒后接通紧急播送，组织疏散，同时启动消防水泵、喷淋泵，电梯迫降至底层。 3、消防掌握室的联动规律和手动功能： a、手动按钮动作时，马上联动消防设备。 b、消防栓按钮动作时，马上启动消防泵和喷淋泵。 c、烟感、温感、水流指示器等报警时，应确认前方可联动消防设备。 d、消防紧急播送扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层。 e、消防掌握室应有各消防设备的启停启发，并能手动掌握各消防设备的启停。 f、消防掌握室内的消防播送应能手动开启，也可自动开启,设有话筒，也可放录音带。 g、消防中心应设有
25、消防支队的直通专用电话，在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。 六、工程施工过程： 我公司建立了各部门及各级治理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的工程自检制度，分工明确，责任到人。对整个工程施工程序进展严格的掌握，在每个分项施工前，进展严格的技术交底，并依据技术交底要求和验评标准进展检查、验收、做到跟踪同步，各项技术复核工程，自行复核合格后，报请质监站，建立单位和监理单位平行验收，在符合设计要求和验收标准的规定后，再进展下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件，对不合格，杂乱产品拒之门外（主要消防材料生产厂家及选购数量见附表1）。 七、工程存在问题：无 有关工程
26、竣工施工总结六 甲方： 乙方: 楼外墙外保温工程，由乙方(yifang)担当施工。为明确双方责任，本着公平互利、协商全都的原则，签订本合同，供甲、乙双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点：市区 三、工程承包的范围和内容： 1、楼外墙做外保温系统，包括聚合物粘结砂浆、聚苯乙烯泡沫塑料板、聚合物抹面砂浆、玻璃纤维耐碱网格布、锚固钉等整个保温系统的施工。墙面采纳厚苯板(容重/m3)，按标准做法施工。 2、保温面积暂按,综合价为元/(包工包料。)，最终按实际施工绽开面积进展结算。 四、工程造价：总计约为万元。 五、工期要求： 1、开工日期：依据甲方要求(须具备进场条件并且提前10天通知乙方)
27、 2、施工周期：天 3、因不行抗力造成的工期延误，不计算在工期范围内。 六、工程价款支付： 施工队伍进入现场甲方支付工程总价款的30%作为预付款;工程完成90%付至工程总价款的70%;施工完毕后，进展实际面积测量，付至实际工程款的85%;通过验收，付至实际工程款的95%，保修金5%一年内付清。 七、工程结算： 竣工验收完毕10日内，乙方按甲方签证认可后的实际施工面积提交结算报告。乙方提交结算报告后一个月内，甲方审查完毕结算报告并予以结算。 八、质量验收 1、乙方在每一道工序施工完毕后，报监理及工程部进展隐藏验收，合格并经甲方签字前方可进入下一道工序施工。 2、全部工作施工完毕后，统一进展竣工验
28、收。 九、材料供给、质量保证、承诺：本工程材料全部由乙方选购供给。 1、乙方选购供给的材料必需是保证质量的产品，所选购供给的材料设备必需符合设计要求和国家规定的技术标准，与供应的样品全都。材料进场后，由乙方供应检测报告及产品合格证。 2、承诺： 按材料使用性能，在正常气候条件和不受非正常空气污染的条件下，秋山系统25年内保证不丢失粘结力、不剥落、不脱落、不碎裂。 在承诺期内，若系统消失质量问题，乙方负全部责任，并负责准时处理所消失的问题;超过承诺期限，若系统消失问题，乙方负责有偿修理。 十一、双方责任： 甲方： 1、催促土建施工方确保按规划、按要求准时供应乙方所需的作业面。 2、为乙方供应施工
29、用水电及材料、配件、设备等的仓库和办公室。 3、负责组织图纸交底、会审和施工方案的审定工作。 4、派驻工地代表，对工程进度、质量进展监视、检查、隐藏验收、办理签证等手续。 5、协调乙方与土建施工方的相互关系。 6、解决应有甲方解决的其他事宜。 甲方工程负责人： 乙方： 1、乙方人员必需听从甲方的现场统一治理。 2、负责派技术人员在现场对本工程施工进展全过程指导。 3、根据甲方的要求，组织现场治理班子。 4、在工程开工前，负责对土建施工方所施工的基层进展验收。 5、负责供应施工组织设计(或施工方案)一式三份，交甲方审查。 7、组织人员细心施工，确保工程质量和合同工期。 8、根据有关规定准时提交施
30、工技术方案竣工验收技术资料一式五份(包括产品出厂合格证、产品检测报告等)，帮助甲方做好建筑节能备案验收工作。 9、组织竣工验收、办理竣工结算。 10、履行本协议书中的承诺，在保修期及材料质量承诺期内，对属于乙方责任的质量问题负责无偿修复。 11、听从施工现场的安全文明施工治理和土建施工方的协调工作，做好现场施工人员安全及监视工作。 乙方工程负责人： 十二、违约责任： 甲、乙方未履行自己的各项义务，应担当违约责任，并赔偿因违约给对方造成的直接损失。 十三、争议解决方式： 甲、乙方未履行合同发生争议，首先应协商解决。协商不成时，向市经济合同仲裁机关申请仲裁，也可向区人民法院提起诉讼。 十四、本协议
31、一式四份，甲、乙双方各留二份，双方签字盖章后生效。工程验收合格、保修期满、合同价款结清后失效。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法人代表：法人代表： 托付代表：托付代表： 联系电话：联系电话： 年月日 承建单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 根据中华人民共和国合同法和建筑装饰装修合同示范文本的标准，结合工程详细状况，双方本着公平诚信、互惠互利的.原则达成如下协议： 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、建筑面积： 2、工程地点： 3、构造类型： 其次条 施工方式及范围 4、施工方式： 5、施工范围： 第三条 合同工期 6、合同工期：自 年 月 日起进厂做施工预备工作，从 年 月 日开工至 年 月
32、 日止竣工，共计 天。工程竣工按主体施工单位的施工规划进展，但不得影响主体施工单位的工程进度。设计变更引起的工期按规定进展调整。详细每栋楼的开工日期按工程部出具开工令为准。 第四条 质量标准 8、工程质量：根据主体施工单位工程质量验收标准等级标准。 9、结算方式：按保温面积 估算，最终以实际保温面积绽开结算。 10、合同施工价款：本外墙保温以单价 元(不含税金)计算。外墙真实漆以单价 元(不含税金)计算。 11、本工程包工包料。双方如对工程量存在争议，以审计为准。(按后期实测实量的面积计算)。 第五条 甲方工作 1、开工前五天，向乙方供应经甲方确认的施工图纸及做法说明一份，并向乙方进展现场交底
33、。主体交接，需修整另行计算，为乙方无偿供应临时设施、施工中所需的水、电及材料堆放简易场地。施工用脚手架由 方担当。 2、指派 为甲方驻工地代表，负责监视合同履行，对工程质量、进度进展监视检查，办理验收、变更、签证手续(变更必需经公司盖章生效)和其他事宜。 第六条 乙方工作 1、参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。 2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。根据要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。 3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场治理的规定，确保施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的
34、扰民问题与四周单位(住户)的关系。 4、施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物构造及各种设备管线。需要变更的局部及图纸以外的签证必需经甲方认可盖章，否则无效。 5、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对所完成的工程成品进展爱护(乙方竣工后甲方应准时组织验收，原则上从竣工之日起不超过10天)。 6、乙方听从甲方和监理监视，施工质量应符合甲方设计要求。 第七条 关于工期变更及逾期竣工的商定 1、如因甲方未按商定完成前期工作，影响工期，工期顺延。 2、如因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 3、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗力因素影响，导致
35、连续停工12小时以上工期相应顺延。 4、因大风、下雨不良天气影响施工质量的状况下，不能施工;室外温度低于5的时间段不允许施工，工期相应顺延。 第八条 关于工程质量及验收的商定 1、乙方承诺确保用于工程的全部材料符合国家及当地建立主管部门规定的标准要求，承诺聚苯板厚度不小于 cm，单位容重不小于 kg/m3。(按工程设计要求)。 2、甲方应向乙方供应符合国家验收标准的墙体。 3、乙方应严格根据建立部建筑安装工程质量检验评定标准、xx省建筑安装工程质量检验评定标准实施细则、外墙外保温工程技术规程(jg14420xx)以及国家现行、相关的标准、标准、规程进展施工。 4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方
36、验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期，工期予以顺延。 5、施工人员、施工设备和材料进场后，乙方抓紧时间进展施工，工程进度款依据进度规划及乙方实际完成工程量支付，甲方如不能准时付款，工期顺延，并支付乙方的损失。 第九条 工程承包款结算的商定 工程进度款支付方法：工人、材料进场，甲方支付总工程款的 %，约 元人民币，按工程进度支付。每月25日书面报当月完成的工程量，下月5日支付以完成工程量 %工程款。 第十条 关于材料供给的商定 1、乙方不得将不符合质量要求或规格有差异的产品用于本合同工程; 2、全部材料进场后
37、，须经监理人员及甲方代表抽样检验，符合商定标准前方可使用。 第十一条 有关安全生产和防火的商定 1、甲方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计标准。 2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、标准，并遵守甲方的规章制度，确保安全施工。施工中如有发生工伤事故或对甲方、第三人人身财产造成损害，由乙方担当全部赔偿责任。 第十二条 违约责任 1、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的工程成品，如造成损失，照价赔偿。 2、未经甲方同意，乙方擅自拆改建筑物或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款
38、)，由乙方负责赔偿。 3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自开工，造成损失由甲方负责。 4、因一方缘由，合同无法连续履行时，应准时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十三条 争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，因协议未尽事宜，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进展调解。 2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向人民法院起诉。 第十四条 附则 1、本协议未尽之处，双方另行协商解决。 2、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式 份，甲、乙双方各执 份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人： 法
39、定代表人： 授权代理人： 授权代理人： 年 月 日 年 月 日 有关工程竣工施工总结七 广州市公安消防局： 我单位集资建立的工程，由工程公司承建，设计院负责设计，*市建立工程质量监视站负责质量跟踪监视，并托付消防工程监理有限公司担当现场监视，并由消防设施检测单位于20xx年11月245日完本钱工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。 工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现已具备竣工验收条件，工程详细状况汇报如下： 一、 工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置)： 1、 与广场路穿插口，南邻广场路，北邻飞鹏巷，西朝信河街，东邻居民区
40、。属居民集中区域，为消防重点掌握单位，本工程建筑物为地下一层、地上十八二十二层，独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下局部5252.34m2。总建筑高度分别为：64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m，三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为：机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口，设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房，地上二层三层商场局部设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房，正压送风机房及消防水池设计容量18m3等
41、设施。 2、 建筑类别及耐火等级：一类高层建筑及地下室，耐火等级为一级，北侧商业局部为二类多层建筑，耐火等级为二级。 3、主体构造采纳全现浇钢筋砼框架框支剪力墙构造，地下室连体，地下室设有汽车库，非机动车库。 一、二层设有商场、办公区等公共场所，三层设为架空层(技术层)、露天局部设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。 二、建筑内部装修状况： 三、安全疏散与消防电梯状况： 四、消防水源、消防电源状况： 五、消防工程设施状况： 1、本工程消防报警系统采纳消防中心掌握系统，由自动报警系 统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防播送和消防电话等系统组成。消防中心设
42、在d-1栋一层，消防中心采纳集中报警掌握器掌握。 2、本工程联动系统为集中掌握，联动掌握台设在一层消防掌握中 心内，联动功能主要有：火灾报警后停顿送排风机，翻开排烟口和正压送风口，启动排烟风机和正压送风机，火灾确认后接通警报装置，1015秒后接通紧急播送，组织疏散，同时启动消防水泵、喷淋泵，电梯迫降至底层。 3、消防掌握室的联动规律和手动功能：a、手动按钮动作时，马上联动消防设备。b、消防栓按钮动作时，马上启动消防泵和喷淋泵。c、烟感、温感、水流指示器等报警时，应确认前方可联动消防设备。d、消防紧急播送扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层，e、消防掌握室应有各消防设备的启停启发，并能手动掌握各消防设备的启停。f、消防掌握室内的消防播送应能手动开启，也可自动开启,设有话筒，也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话，在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。 六、 工程施工过程： 我公司建立了各部门及各级治理人员的质量责任制，明确各自的质量责任，建立完善的工程自检制度，分工明确，责任到人。对整个工程施工程序进展严格的掌握，在每个分项