《工程居间协议合同范文(6篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程居间协议合同范文(6篇).docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 工程居间协议合同范文(6篇)【篇一】工程居间协议合同 甲方： 乙方： 甲方托付乙方为其供应、招揽 工程业务，甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务，经双方充分协商，订立合同如下： 一、甲方托付乙方，为其单位供应、招揽工程业务，双方其他业务，不受此合同约束。 二、乙方负责为甲方供应信息并联系，以促成甲方实际与建立方签订工程合同。 三、酬劳及给付方式：在乙方促成的工程合同签订后，甲方承诺将工程单价 元/平米以外的局部工程款给付乙方作为酬劳；给付方式：建立方每向甲方支付一笔工程款后三日内，甲方即向乙方支付相应的酬劳，以此类推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付
2、，需另给付乙方应付酬劳的日万分之五的滞纳金。 四、乙方保证：在未促成甲方与建立方签订工程施工合同之前，不得向甲方收取任何费用。 五、目前确定乙方为甲方供应的工程为： 六、甲方依据相关法律、法规履行与建立方签订的建立合同，因此合同与建立方发生任何纠纷与乙方无关。 七、甲方依据相关法律、法规合法经营，因甲方违法、违规等缘由造成乙方为其供应、招揽的业务丢失，甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方酬劳。 八、乙方保证为甲方供应业务的合法性，对违法业务，甲方有权拒绝，并不对乙方支付任何费用。 九、本合同对甲、乙双方长期有效。 十、本合同未尽事宜，由双方协商解决。解决不成的，可向原告住宅或被告住宅地
3、人民法院提起诉讼。 十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 双方签字： 甲方： 20xx年xx月xx日 乙方： 20xx年xx月xx日 【篇二】工程居间协议合同 甲方(托付人)：营业执照注册号码： 乙方(居间人)：居间人姓名1、 身份证号码：居间人姓名2、 身份证号码：居间人姓名3、 身份证号码：居间人姓名4、 身份证号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付，负责就X有限公司厂区建立工程工程(以下称该工程工程)，推举给甲方，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与
4、建立单位和总包单位签订该工程工程的分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问效劳，开展对业主方和总承包方进展有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程重要信息的真实牢靠，最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间效劳不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义
5、务，帮助甲方做好各项工程争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系。三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续预备。 3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同商定支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人
6、应当按按商定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包工程合同，并顺当的按施工分包合同商定的时间、商定的内容开工后，收到工程预付款时本合同马上生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费： 4.1本工程居间费用为工程造价(剔除建立单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额%(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事先商定的效劳费标准，即工程签定的合同工程量万元的%计万元(税后)，作为中介人的效劳酬劳。工程结算造价确认后，若有明显差异，最终一期居间效劳酬劳支付时进展相应调整。多还少补。 4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第
7、一次业主支付工程预付款同时交割50%居间效劳费，计万元;工程进展到根据合同工期一半时间即开工令签发开头计算为其次次兑付日，兑付其次笔25%的居间效劳费，计万元;当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间效劳费，计万元(按工程审结价进展调整后支付)。 4.3甲方根据以下支付分流表金额安排，可以现金或者银行本票形式进展分别支付。居间效劳费支付分流表： 五、特殊商定： 5.1甲方取得工程建立施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿承受以下处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停顿工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人效劳费的欠条;追回应兑现的
8、居间人效劳费并按该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人效劳费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.2居间效劳胜利完成后，在工程建立期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次效劳所涉及的相关文件资料，都具有
9、同等效力。六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。 6.2乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，假如20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，协商不成，双方同意提交工程合同签定所在地
10、仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项 9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。 9.2本合同双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人或托付代理人：居间人或托付代理人： 联系电话：联系电话： 合同签订地： 合同签订日期： 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 【篇三】工程居间协议合同 甲方： 乙方： 乙方托付甲方筹划中介XXXXX(XXXX)一级大路建立工程(一标段)K0
11、00+000至K000+000施工工程，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。 一、甲方责成专人负责前期联络、了解状况，查找牢靠关系，联络乙方同工程单位领导见面，并从中筹划，帮忙乙方同工程单位签定施工协议或合同。 二、中介胜利，合同签定之日，乙方付给甲方中介费(工程合同金)额XX%;工程施工单位预付乙方工程款5日内，乙方再付给甲方中介费XX%。 三、甲方帮忙乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方担当，甲方该不负责。 四、甲方帮忙乙方联系业务胜利并签定了有关协议，乙方不能按协议规定按时支付中介费用，同意甲方从工程单位拨付的工程款中代扣。 五、此协议一式两份，从签定之日起生效。未尽事项，另行
12、协商。若有争议，提请XXXX市中级人民法院仲裁。 甲方代表签字:乙方代表签字: 【篇四】工程居间协议合同 甲方（托付人）： 联系地址： 联系电话： 乙方（居间人）： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就引荐衡阳市天嘉置业进展有限公司“天嘉。翰廷 ”消防工程工程给甲方和衡阳市天嘉置业进展有限公司单位直接洽谈，（以下“衡阳市天嘉置业进展有限公司”简称“天嘉置业”）向甲方供应“天嘉置业”的重要信息，并最终促成甲方与“天嘉置业”签订消防工程合同。 2、“居间胜利
13、”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同，视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况等。乙方有义务帮助甲方对“天嘉置业”公司进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于“天嘉置业”公司的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。 3、乙方在甲方与公司单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和“天嘉置业”公司单位进
14、展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为30万元。 2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间酬劳10万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“天嘉置业”公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方全部并可自由支取。 3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，20个工作日
15、内，乙方没有促成甲方与“天嘉置业”公司签订工程承包合同，视为乙方居间不胜利，乙方应将居间酬劳万元退还甲方。 4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方商定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进展挂失处理。 5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间酬劳后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。 五、居间酬劳的担当 居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支
16、出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、诚信原则 1、假如甲方与xxxx公司在本合同托付期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与xxxx公司进展协商并签订股份转让协议，否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。 2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同，居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。 3、本合同的有效期（托付期）为20个工作日（自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必需积极推动xxxx公司与甲方进展实质性洽谈，并帮助
17、甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。 七、本合同解除的条件 1、当事人就解除合同协商全都； 2、因不行抗力致使不能实现合同目的； 3、在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务； 4、当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行； 5、当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 八、合同终止 1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时
18、，本合同终止。 九、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。 十、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 十一、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 【篇五】工程居间协议合同 甲方（托付人）:xxx 联系地址：x
19、xx 联系电话:xxx 乙方（居间人）:xxx 联系地址:xxx 联系电话:xxx 甲乙方依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就工程工程（以下称该工程工程），引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的承包施工合同。 2、“居间胜利”是指甲方与建立单位就该工程签订书面的工程承包施工合同。 二、甲方义务 1、甲方负责供应真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的承包
20、施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则逾期每日按未支付金额的向乙方担当违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 3、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为工程承包施工合同金额的。 2、居间酬劳在甲方与乙方引荐的建立单位签订工程工程承包施工合同后的日内付清。 3、甲方可以转帐
21、或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方担当违约责任。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至xxxx年x月x日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事
22、项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 甲方：（盖章）：xxx乙方（盖章）：xxx 法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人：xxx xxxx年x月x日 【篇六】工程居间协议合同 甲方（托付人）_ 乙方（居间人）_ 依据中华人民共和国合同法及中华人民共和国劳务法的规定，公民在按劳安排的原则下经甲乙双方共同协商，本着合同有效、互惠、互利、自愿的原则，甲乙双方承诺如下： 一、甲方托付乙方联系_工程合同完成
23、后，乙方以完成托付事宜。 二、付居间费准时限，从居间合同签进场后，甲方并付进场通知单2日为准，（甲方）施工方：第一次交付好处费_万元正，油料由市政甲方供应，工程完工施工方将居间费用一次性付清。 1、施工方每甩一方土居间人抽去_角钱。 2、施工方每运出一方土居间人抽去_块钱，此款工程完毕，一次性付清。此款不含个人所得税。无论合同名称、地点、负责人发生任何变化，托付人付给居间人的居间费都要加约履行。 托付方（施工方）向居间方供应一份施工方和发包方合同作为依据。 三、违约责任： 1、如发生严峻纠纷托付方和签约方不能解决时可提交居间方在本地法院提前诉讼，（诉讼费由甲方施工方担当。） 2、由于居间方在承
24、揽工程业务活动中投入了大量资金，时间和人力，托付方自愿向居间方自付业务费、劳务费及中间费，如托付人顺当签订施工合同进场后，该居间合同已经形成托付方必需支付给居间业务费，作为给居间人的经济补偿，无论托付方与发包方发生任何纠纷，托付方赐予居间的业务费不能以任何理由借口向居间方所退该业务费。 3、由于居间人负责居间义务，在托付方与发包方签订合同后，居间人已经履行完成了居间任务，该工程合同履行与居间方再无关系。 4、未尽事宜，双方协商补充。（如托付方不按时支付，居间人可恳求甲方收回合同）。 四、居间劳务费在工程促成合同签订后，甲方要向居间方按三次交付费用_元，此费用在居间费中扣除，剩余局部按工程进度付清，甲方必需成认居间费用的有效性和合法性。 五、甲乙双方共同遵守合同商定，如违约甲方应赔付给对方肯定的违约金，按工程合同居间费的总额的_%赔付违约金，（甲方在施工安全相关的法律责任上，居间人概不负任何责任），大合同签订后，本合同执行同等法律效力。 六、本合同从签订日期生效。 七、本合同一式_份，甲乙双方各执行_份。 甲方（章）_ 身份证号码：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日 乙方（章）_ 身份证号码：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日