工地用工合同范本（5篇）.docx

《工地用工合同范本（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工地用工合同范本（5篇）.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 工地用工合同范本（通用5篇）工地用工合同1 甲方：_ 乙方：_ 依据国家劳动法第三章16、17、19、25、26、33条规定，本着公平自愿、协调全都的原则，签订劳务合同。内容如下： 一、合同期为自_年_月_日至_年_月_日止。 二、乙方担当施工生产任务，按甲方要求的施工质量标准、在安全施工的前提下，按时完成施工生产任务。 三、乙方应遵守甲方规定的施工现场各项治理规章制度、文明施工条例和劳动纪律，详细要求是： 1、每月出勤必需到达_天，每月出勤_天内的按日工资的_%年底结算。 2、签订合同办完临时用工手续。出勤在_天以内的办理临时用工手续的费用由乙方自负，出勤在_天以上的办理临时用工手续的费用

2、由甲方支付。 3、临时工交抵押金_元（在第一个月工资扣除），施工完毕后，一次退还抵押金（出勤中间连续_个月的一律不付）。 4、对于在施工现场不听从领导的正确指挥，违反施工操作规程及铺张施工材料的工人，甲方有权视情节进展罚款处理，情节严峻的予以辞退（工资在年底按日工资_%支付）。对于在工作中表现好的工人，甲方将酌情进展嘉奖。 5、小拿小摸、偷卖施工现场东西，解除劳务合同、扣除抵压金并辞退，依据被盗物品的折价，扣月工资额的_%，工资年底付给。 6、在施工现场不允许擅自离岗。不允许工作中或中午喝酒、打架斗殴，如有此现象发生，将对其解除合同、辞退，视情节轻重处以_元罚款。 7、乙方在施工生产中要爱惜使

3、用工具和设备，如有损坏按价赔偿。 8、乙方在施工中应加强自我安全爱护意识，严禁乱动机械、电气设备，如违章作业，造成事故责任自负。 四、甲方为乙方供应以下劳开工资、福利待遇： 1、劳动酬劳为计时、计件工资，工资按月支付。 2、因公伤、残按劳动安全爱护条例执行。 3、劳动爱护按国家有关规定临时用工规定执行。 4、甲方必需执行国家劳保规定，供应劳动安全和卫生设施，爱护职工的安全和安康。 5、甲方对乙方的试用期为_个月，在此期间如乙方不符合工作要求，甲方有权辞退。 6、乙方在无正值理由状况下，自动退出工作岗位，甲方有权不予支付工资。 7、乙方不得无故解除合同，必需共同遵守，严格履行合同条款，发生争议时

4、双方协商解决。 本合同一式_份，甲乙双方各保存_份。 甲方：（签字）_乙方：（签字）_ _年_月_日_年_月_日 工地用工合同2 甲方：_ 乙方：_ 依据国家有关法律、法规、规章的规定，签于_工程需要，甲乙双方在公平自愿、协商全都的根底上签订本合同。 一、劳动合同期限 本合同为建筑工程劳务临时用工合同，限时自_年_月_日 二、工作内容 乙方同意按甲方工作需要和由乙方自行查找符合条件的工作经甲方认可后从事_工作。乙方应由根据甲方合法要求，按时完成规定的工作数量，到达规定的质量标准。 三、劳动报护和劳动条件 1、甲方必需对乙方进展劳动纪律、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育培训。 2、乙方

5、必需严格遵守安全操作规程，特别工种必需持证上岗。如违章操作，造成损失，扣当事人工资。 四、劳动酬劳 乙方劳动酬劳实行计量制多劳多得，详细工作现场签证结算，平常付生活费，余额春节前全额付清。乙方必需每月与承包人（班组负责人）计算工资，如有异议，当月_号找工程部协调解决，过时将按承包人（班组负责人）核算工资执行。 五、社会保险和福利 乙方为甲方临时聘用职工，其社会保险和福利已经在劳开工资酬劳中一并考虑由其自行交纳和处理。 六、劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规、规章和用人单位依法制定的各项规章制度，甲方有权依照国家有关规定或用人单位依法制定的各项规章制度赐予嘉奖和惩办。工地严禁打架斗殴，如有打架

6、斗殴现象发生，个人罚款至少_元，班组罚款至少_元。 本合同一式_份，甲乙双方各保存_份。 甲方：（签字）_乙方：（签字）_ _年_月_日_年_月_日 工地用工合同3 甲方(总包方)：_ 乙方(分包方)：_ 水电分包：_ 消防分包方：_ 遵照中华人民共和国民法典和国务院建筑安装工程承包合同条例精神，并本着互惠互利原则和为明确双方责任，现经甲、乙双方协商全都，共同签定以下合同条款： 一、工程名称：_学校新建教学综合楼及食堂接建工程 二、工程地点：_市高_区塔园路_号 三、分包工程范围：水、电安装及消防工程 四、工程期限：_月_日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。 五、材料设备供给：安装工程所

7、需主材和辅材均由乙方自行选购。其规格、品牌和质量必需符合设计和建立单位规定要求。 六、技术资料供给：由甲方向乙方施工图各两套。 七、付款方法： 1、乙方每月25号前向甲方供应月报。 2、付款方式参照总承包施工合同商定的付款方式。 八、结算依据： 1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行，并以审核后的施工图预算和决算为依据。 2、本工程施工过程中，如有设计变更时应依据设计部门的设计变更通知书调整总造价。 3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用，乙方办理结算。 4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交治理费(含税)，甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方供应最终

8、结算金额80%的材料发票。 5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取协作费贰万元整(0元)。 九、工程质量、工程验收、工程检修 1、安装工程质量应符合设计和国家标准，要求到达验收合格标准。 2、工程完工经各方面质量检查验收合格后，双方一同向建立单位办理交工结算手续;分包工程详细验收事宜由乙方负责。 3、交工前15天，乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方，并同甲方一道交建立单位和质监机构。 4、工程保修。本工程保修期从建立单位与甲方办理接交手续之日起计算，水、电安装工程为_年。在保修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件准时保修，费用由乙方担当。 十、安全责任 1、乙方进场后，必需严格遵守甲方的规

9、章制度和安全纪律。对其务工人员必需进展遵章守纪和安全教育。 2、乙方在施工中必需实行切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。 3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由肇事方担当，若由乙方务工人员造成的一切安全事故，责任由乙方自行担当。 4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可依据其规章制度和纪律，对乙方赐予肯定的经济惩罚，情节严峻者，直至追究法律责任。 十一、施工工期，严责执行甲方进度规划;依据现场施工状况，听从甲方安排，协作好其他相关工种的穿插作业。 1、如因乙方缘由延期交工，建立单位的工期罚款由乙方负责。 2、如因乙方缘由严峻影响工程施工进度规划完成，甲方有权

10、对乙方进展罚款处理，罚款金额视情节而定。 十二、甲方委派史XX为现场代表，乙方分别委派、同志为现场代表，代表双方履行合同，并商定未尽事宜。 十三、违约责任 1、本合同从签订生效之日起，双方必需全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。 2、双方由于某一方的责任造本钱合同不能履行或不能完全履行，其责任方应担当违约责任，并按合同法有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。 十四、合同份数。本合同一式三份，三方各执一份。 十五、合同期限。本合同双方签章后生效，全部工程交工验收结清工程价款后失效。 十六、未尽事宜，双方协商解决，并签定补充合同。 十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)

11、总包单位：(盖章)_ 分包单位：(盖章)_ 代表人：_ 代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 工地用工合同4 甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方） 依据民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称：_县飞龙铝塑型材销售中心。地点：_县建材市场院内。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。 五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。 六、总工期要求 七、甲方责任 1、

12、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。 2、甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进展，乙方可停顿施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。 八、乙方责任 1、乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。 2、因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格。 九、工程质量、安全及保修 1、乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。 2、凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。 3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修_年。 十、争议及解决方法未尽事宜，甲

13、乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁； 其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：_乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 工地用工合同5 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方在公平自愿、协商全都的根底上，同意订立本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同期限和工作内容 1、以完成肯定的工作（任务）为期限：自_年_月_日至乙方完成甲方指定的工作（任务）后合同即行终止。 2、依据甲方工作需

14、要，乙方同意从事货物搬运工作。依据乙方专长和工作需要，甲方可调整乙方工作岗位，乙方应听从安排。 3、乙方认为，依据乙方目前的安康状况，能依据本合同其次条商定的劳务内容、要求为甲方供应劳务，乙方也情愿担当所商定劳务。 二、工作时间与酬劳 _日内完成，本次劳动酬劳为：_元。 三、违约责任 1、甲方应担当的责任： 甲方违约解除本合同，应赔偿乙方在合同中断期间的经济损失。 2、乙方应担当的责任： 本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。 四、争议处理 1、因履行本合同发生的争议，双方协商解决，协商解决不成的，可以向甲方公司的劳动协调委员会申请调解。调解不成当事人一方要求仲载的，应当自劳动争议发生之日起_日内向_治理局劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提出诉讼。 2、本合同未尽事宜，双方可另协商解决；与今后国家法律、行政法规有关规定相悖的，按有关规定执行。 3、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。 甲方：（签字）_乙方：（签字）_ _年_月_日_年_月_日