安装承包合同范文汇编6篇.docx

《安装承包合同范文汇编6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装承包合同范文汇编6篇.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 安装承包合同范文汇编6篇 甲方（工程承包人） 乙方（劳务分包人） 1、劳务内容 甲方（工程承包人） 乙方（劳务分包人） 依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平自愿、公正、诚恳信用的原则上，鉴于工程承包人已经签定工程总承包合同，双方就劳务分包事项协商，达成全都，订立本合同。 1.1劳务分包人资质状况 1.2劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称：工程地点： 分包范围： 1.3分包工程期限 开头工作日期： 完毕工作日期： 年月 日 总日历工作天数 天 1.4质量标准 根据总（分）包合同有关质量的商定，国家现行的建筑工程施工及验收标准和建筑安装工程评定标准

2、本工作必需到达质量 合格 。 1.5总（分）包合同 工程承包人应供应总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印 件一份，供劳务分包人查阅。 1.6图纸：工程承包人应在劳务分包开工天前，向劳务分包人供应图纸 1 套，以及与本合同工作有关的标准图纸 1 套。 2、工程承包人的义务 2.1组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向分包人负责。 2.2在年日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。 2.3负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制季度、月施工规划，物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、

3、安全生产、文明施工，监视检查和验收。 2.4组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集治理及交工验收。 2.5统筹安排，协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施，工作用水。用电及施工场地。 2.6按时供应图纸，准时交付应供材料、设备所供应的施工机械设备，周转材料安全设施保证施工需要。 2.7按合同商定，向劳务分包人支付劳动酬劳。 2.8负责与发包人监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 3、劳务分包人义务 3.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作，未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规

4、及有关规章制度。 3.2劳务分包人依据施工组织设计总进度规划的要求，每月底前 天提交下月施工规划，有阶段工期要求的提交阶段施工规划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工规划，以及与完成上述阶段、时段施工规划相应的劳动力安排规划。经工程承包人批准后严格实施。 3.3严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，科学安排作业规划，设入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场治理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工，担当由

5、于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 3.4自觉承受工程承包人及有关部门的治理、监视和检查，承受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况，与现场其他单位协调协作，照看全局。 3.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作。 3.6劳务分包方负责办妥消防报检，验收手续。 3.7做好施工现场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完成局部的产品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款。 3.8妥当

6、保管、合理使用工程承包人供应或租赁给劳务分包人使用的机具，四周材料及其他设施。 3.9劳务分包人必需听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。 3.10除非本合同另有商定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总（分）包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 311制止转包或再分包，劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给其他人，否则劳务分包人将依法担当责任。 3.12劳务分包方应充分预见本工程施工中可能存在的一切非不行抗力风险，并做好足够的保全措施，亿利于工程的施工并保证整体施工质量。 3.13劳务分包方与其他专业施工方亲密协作，不得相互推诿，否则

7、甲方有权终止合同，一切损失由乙方负责。施工过程中，因劳务分包方未通知各穿插施工单位先行施工而造成返工，返工费用全部由乙方担当。 4、安全施工与责任 4.1劳务分包人应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格根据安全标准进展施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成的责任和因此而产生的费用，由劳务分包人担当。 4.2乙方应遵守国家级地方主管部门，业主，总包，监理对于该工程的各项治理制度，由乙方缘由造成甲方被惩罚的，甲方按惩罚结果双倍惩罚乙方。 5、保险：劳务分包人必需为从事危急作业职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有

8、人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 6、材料设备的供给、保管、使用 6.1劳务分包人在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备、配件供给规划，经确认后工程承包人应根据供给规划要求的质量、品种、规格、型号数量准时供货。 6.2劳务分包人应妥当保管、合理使用工程承包人供给的材料，设备。因保管不善发生丧失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 7、劳务酬劳的计算及支付 7.1本工程的劳务酬劳采纳以下方式计算：（不含材料） 安装承包合同 篇2 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关

9、规定，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围和内容： 其次条 工程期限 1、本工程合同安装总工期为 2、本工程开工日期以构件进场时间为准。 第三条 工程合同总价 总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为 元(大写 )如有变更，以实际面积结算。 第四条 材料、设备供给 1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的钢构造及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。 第五条 工程质量和检查验收 承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关标准、规程进展施工，并承受发包方现场监

10、理工程师监视检查。保证安装质量，假如发包方发觉安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。 第六条 工程价款的支付与结算 1、本合同签订后，承包方进场安装主钢构造时，发包方支付合同总价的 %的预付款，构造安装完毕，发包方支付 %的进度款，彩板安装完毕，发包方支付 %的进度款。 2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后 天内，全部余款全额支付完毕。 第七条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方应准时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请

11、仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第八条 附则 其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。 本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。 本合同正式本 份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 安装承包合同 篇3 建立单位：_（以下简称发包方） 施工单位：_（以下简称承包方） 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条工程名称 _。 其次条工程地点 _。 第三条建筑面积 _。 第四条工程价款及付款方法 _。 第五条工程期限（开工、竣工时间）

12、_。 第六条工程质量标准 _。 第七条承包形式及材料设备供给 _。 第八条发包方义务 1开工前_天，甲方给乙方施工图一式_份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可托付乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行） 2按协议分工，开工前_天甲方办好材料供给并交乙方签认。 3负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监视工程质量。 4按协议负责按期拨款。 5_。 第九条承包方义务 乙方负责： 1按协议分工负责材料供给。 2编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3按施工图负责组织施工，按期竣工。 4竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5

13、保证施工质量，严格根据国家施工验收标准进展。 6_。 第十条违约责任及嘉奖条款 _。 第十一条其他帮助条款 _。 第十二条本合同正本_份，承包方、发包方各一份，报送_各一份。 第十三条合同有效期及合同争议解决 _。 第十四条附表及其他具有合同效力的文件 _。 发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 安装承包合同 篇4 同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，依据中华人民共和国经济合同法和建立安装工程承包合同条例及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称

14、： 电站机电设备安装工程 二、工程地点： 三、工程内容： 详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是依据甲方供应的工程量清单和局部设计图纸进展的报价，合同总价为： 。工程结算以施工图工程量为根底，依据最终完成的工程量及单价进展结算。 五、工程工期： 依据甲乙双方商定，乙方在 年 月份进场施工，年 月 日前完成电站全部机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不行抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方缘由造成工期延误，则相应责任方根据每月元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。 六、付款方式： （1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生

15、产、生活设施及人员进场。 （2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派消失场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并根据比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保存金在工程竣工验收后满一年未发觉质量事故甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、供应施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进展施工图会审及技术交底。 2、甲方供应乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。 3、甲方帮助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。 乙方： 1、严格按设计施工图纸、规程、标准及甲乙双方签订的技术协议进展施工，不得随便更改设计，若消失责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责

16、。 2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。 3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，敬重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。 4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收： 1、乙方在机电设备的安装过程中，严格根据设计图纸要求和有关标准、标准进展施工，确保工程质量到达设计图纸和标准要求，如未到达标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。 2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的”依据。 3、乙方在施工过程中，无条件听从监理工程师和业主的质量检查，凡具备掩盖条件的

17、工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进展中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进展验收，验收合格后，方可进展下一道工序施工。 4、由乙方自行选购的设备材料，必需供应材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。 九、安全治理： 1、乙方必需仔细贯彻国家的有关安全生产法规，坚固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全治理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全治理工作，强化安全技术措施的实施，并承受甲方和地方安检部门的监视和检查。 2、加强施工现场对特别工种人员的安全治理工作，坚持持证上岗。 3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出重大

18、隐患通知书、整改指令并限期和马上整改。假如乙方在接到通知的规定时间内，没有进展整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进展罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。 4、对于从事高空作业的施工人员，必需设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危急地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。 5、乙方必需重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。假如施工中发生因乙方缘由的人员损害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不赐予经济补偿。由于乙方的缘由造成对第三者的损害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不担当任何责任。 十、违约、仲裁：

19、 1、甲、乙各方不得无正值理由（除不行抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按经济合同法和建立安装工程承包合同条例追究其经济责任，违约方必需赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进展惩罚。 2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方担当。 十一、其他： 1、以下文件均作为本合同的组成局部，具有同等的法律效力。 1）设计图纸及招投标文件的技术要求。 2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。 3）设计变更通知等技术文件。 2、乙方必需对现场的施工人员进展人身保险，保险费由乙方自行担当。 3、乙方在施工

20、期间应加强内部职工的教育和治理，整治好生活设施和四周的环境卫生，敬重当地的民风民俗。当发生冲突时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。 4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。 十二、合同份数： 本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。 甲 方：乙方： 法人代表（托付人）：法人代表（托付人）： 联系电话：联系电话： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 安装承包合同 篇5 甲方：庆阳市宏百建筑安装工程有限公司当庄队居民安置小区工程工程部乙方：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建立工程质量治理条例等法律法有关规定甲方：将以下工程分包给乙方负责施工，为明确各自的责任义务和权利，

21、双方自愿达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程工程名：西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程 2、工程地点：黄官寨当庄队 3、工程面积：约41000m2 4、施工范围和内容：给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。 5、合同价款：约9160000.00元 6、材料质量及品牌：施工所用材料的质量要求必需符合国家标准及行业标准 7、承包方式：包工包料 8、质量等级：合格 9、开工竣工日期：20xx年5月30日开工，估计30xx年11月30日竣工 二、甲方的责任、义务 1、甲方严格执行，建立工程质量治理条例等法规对该工程治理，担当局部协调职责。 2、甲方根据建筑工程施工及验收标准

22、及本工程行业标准进展验收。 三、乙方的责任、义务 1、乙方应严格根据国家的有关法律、法规及行业标准文明施工，保证工程质量 2、乙方必需根据工程设计图纸，国家标准和甲方质量要求进展施工，在施工过程中发觉设计图纸有过失的，应当向甲方提出意见建立。 3、图纸变更必需经甲方报设计人员同意，甲方签字认可后执行 4、乙方必需对所承接的工程建立质量体系来进展施工治理，并承受甲方对该质量体系进展的审查，如消失不符合状况，所造成的损失由乙方自行担当。 5、乙方在施工治理中，明确施工人员，必需经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件，方可上岗，否则后果自负。 6、乙方必需保证安全施工，由乙方造成的安全事故由乙方负

23、责。 四、竣工与保修 1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进展验收 2、建立工程的保修期，自竣工验收合格后按相关规定期限进展保修。 3、保修期内发生的工程质量问题，乙方在接到通知规定期限内来人进展修复。 五、工程结算 1、结算依据： 2、工程进度款的支付：合同签订后甲方前期不向乙方付工程款，安装工程量完成60%以后，甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款，其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%，保修期满结清剩余工程款。 六、违约责任 1、乙方要严格按甲方要求的工期施工，并验收合格交付使用，由于乙方施 工缘由造成该工程工程无法验收，造成一切后果及损失由乙方担当。 2、甲方应按合同商定时

24、限按期付款，否则视为违约，并担当全部违约责任，造成一切后果及损失由甲方负责 3、双方若发生纠纷，应协商解决，若协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼，解决纠纷。 七、合同的变更、补充、解除 1、本合同不能单方面进展变更，假如需要变更，双方协商达成全都方可变更 2、其它未尽事宜，比双方协商达成全都后签订补充合同。作为本合同附件，本合同具有同等法律效力。 3、本合同的终止在双方完全履行之后，方可解除合同 4、合同的权利义务终止，不影响合同中结算和维保条款的效力。 八、本合同经双方签字盖章后生效。 九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。 甲方(签字盖章)乙方(签字盖章) 签约日期: 年月日 安装承

25、包合同 篇6 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依据中华人民共和国合同法及国家的有关法律，法规的规定，甲乙双方在公平、自愿、公正、诚恳信用的根底上，甲方就的供热事宜与乙方达成全都意见。特签订本合同，以此共守。 第一条、合同期限：合同承包年限为期半年，承包时间：自20xx年10月20日至20xx年4月20日止。 其次条、详细内容： 1、承包价格，包括两局部第一是乙方自行向营区供暖户每平方米收取35元取暖费；其次是在供暖期内补给乙方人民币30万元。即大写人民币叁拾万元整。 2、乙方享受补贴后然料费、水电费、炉锅检验费，锅炉水垢清洗费、烟道除尘费、劳保费、税费、锅炉工工资等都由乙方

26、担当。 3、向供暖户收取取暖费乙方可以自行组织时间和人员收取，补贴局部在承包期内分三次给付即20xx年11月20日前付人民币10万元，20xx年1月20日前付10万元，20xx年3月20前付人民币10万元。 4、维护、保修效劳：合同期内乙方负责甲方锅炉设备系统的保修、维护，如设备系统发生故障，乙方必需在12小时内通知乙方，并准时实行必要措施防止故障扩大，削减损失，确保锅炉安全，有效的正常运行。 5、甲乙双方的权利与义务：在供暖期内乙方必需保证供暖户室内温度到达18度，如因温度上不去收不上来取暖费甲方盖不负责；如因其他缘由供暖户不交取暖费甲方负责协调；司炉工必需持证上岗，供暖期间锅炉工所消失的一切安全责任、人损坏都由乙方负责。乙方应自觉遵守甲方的治理制度，担当在合同过程中的防火、防盗等到安全责任，乙方建立锅炉房各项治理制度，仔细做好锅炉运行各项参数的记录。甲方如不能按合同支付乙方承包款，导致停炉，由甲方负责。 本合同一式三份，甲乙双方及经济全同治理部门各执一份，自双方签字后生效，具有同等法律效力。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日