委托装修合同15篇.docx

《委托装修合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《委托装修合同15篇.docx（89页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 委托装修合同15篇托付装修合同1 托付方(甲方)： 承接方(乙方)： 工程工程：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方打算托付乙方进展居室装潢。为保证工程顺当进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 2.居室规格：房型层(式)室厅厨卫 (1)、室，计平方米; (2)、厅，计平方米; (3)、厨房，计平方米; (4)、卫生间，计平方米; (5)、阳台，计平方米; (6)、过道，计平方米; (7)、其他：(注明部位)，计平方米; 总计：施工面积平方米; 3.施工内容：详见本合同附件 (一)家庭装潢施工内容单和施工图。 4

2、.托付方式： 5.工程开工日期：_年_月_日 6.工程竣工日期：_年_月_日 工程总天数：天 其次条：工程价款 工程价款:(金额大写)元，详见本合同附件 (二)家庭装潢工程材料预算表。 1、材料款元; 2、人工费元; 3、设计费元; 4、施工清运费元; 5、搬卸费元; 6、治理费元; 7、税金(3.41%)元; 8、其他费用(注明内容)元; 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件 (三)家庭装潢工程材料决算清单。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB3130-1999住宅装饰装修验收标准规定。 3.施工中，甲方如有特别施工工程或特别质量要求

3、，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监视部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。 第四条：材料供给 1.乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件 (二)家庭装潢工程材料预算表。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应制止使用。如已使用，对工程

4、造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责选购供给的材料、设备，详见本合同附件 (四)甲方供应装潢材料清单的内容，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供给到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。按甲方供应的材料合计金额的%作为治理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条： 付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付%工程材料款和施工工费的%;当工期进度过半(_年_月_日)，甲方即 其次次付施工工费的%。剩余%尾招待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 第一批进度 其次批进度 第三批进度 进程时间 进程内容 材料款支付比

5、例 应付材料款 施工工费支付比例 应付施工工费 总计 付款地点 付款要求 备注 (增减工程) 甲方付清工程价款，详见本合同附件 (七)家庭装潢工程结算表，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件 (八)家庭装潢工程工程质量保修卡。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停顿施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2.工程施工中如有工程增减或需要变动，详见本合同附件 (五)家庭装潢工程工程工程变更表，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减工程的价款，当场结清。 3.甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价

6、款额的%支付给乙方。 4.甲方在居室装潢中，如向XX行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第六条： 工程工期 1.假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟_日，以装潢工程价款中人工费的%作为误工费支付给乙方元。 2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以连

7、续施工。 4.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不变。 5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。 第七条： 工程验收 1.工程质量验收，详见本合同附件 (六)家庭装潢工程质量验收表，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部完毕后，乙方组织甲方进展竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。 2.乙方通知甲方进展工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进

8、入住，视为验收合格。 3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应准时通知乙方，另定日期。但甲方应成认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用。 第八条： 其他事项 1.甲方 (1)、必需供应经物业治理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进展现场交底。 (2)、二次装饰工程，应全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的 爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。 (3)、如的确需要拆、改原建筑物构造或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时使用

9、公用部位，应向邻里打好招呼。 2.乙方 (1)、应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的托付证书。 (2)、指派(姓名)为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 (3)、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。XX发生，必需尽快负责修复或赔偿。 (4)、严格履行合同，实行信誉工期，假如因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。 (5)、在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲

10、方验收入合格之日算起，为12个月。 第九条： 违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进展补偿。 第十条： 争议解决 1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同商定向仲裁委员会申请仲裁;-人民法院提起诉讼。 第十一条： 合同的变更和终止 1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内

11、容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的%交付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十二条： 合同生效 1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。 3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。 甲方(业主)：(签章)乙方：(签章) 住宅地址：企业地址： XX编码：XX编码： 工作单位：法人代表 托付装修合同2 甲方：_物业治理有限公司 乙方

12、(业主)： 丙方(施工单位)： 兹就乙方托付丙方在甲方治理的_花园社区内进展乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，详细条文如下，系叁方共同遵守： 1.应留意之事项 _花园社区为一个高级商住物业，治理公司必需严格管制各项装修工程，以使_花园社区能成为高尚而环境美丽的高级物业，并祈达成以下目的： (1)促使物业价值日增; (2)削减火警发生及因擅自加建或改装而引致之安全及卫生问题; (3)避开扰及邻居; (4)削减日后物业保养难题; (5)确保遵守_市政府及房管机关有关法规。 业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进展工程。若有任何疑问，应向_市政府及有关房管机关

13、查询。 2. 装修及施工工程守则 单元的业主如需在该单元内进展装修，业主及其所雇用的施工单位必需严格遵守治理公司的有关规定和安装标准进展装修工程，不得损及社区房屋的建筑构造。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于： (1) 在对该单元进展装修前，业主必需向治理公司提出书面申请(申请表如附件)，并供应该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸(包括但不限于平面配置图、水电施工图)和资料。在不影响社区房屋构造、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，治理公司会对业主的申请进展审批，审批工作自资料完整的申请表提交後叁个工作天完成，若有资料欠

14、缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批; (2) 施工单位或装修公司在进展装修前必需对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险“和“安装工程第三者责任险“(安装工程期间)。 投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。 未经治理公司批阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准开工。 (3) 施工单位人员进入社区，经治理公司批准并办妥各式出入通行证前方可施工;施工单位人员进入社区必需遵守治理公司对于门卫保安要求的作业规 登记等手续。 (4) 业主经治理公司同意对该单元进展装修后，业主须与治理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、堵

15、塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施; (5) 进展装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品肯定留神保管及使用，不行抽烟，以免发生灾难。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时去除和运走; (6) 治理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合治理公司的审批规格。如发觉有违章施工状况，治理公司可要求业主和施工单位马上停工，并实行相应步骤订正和补救违章施工状况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与治理公司无涉。 (7) 因装修施工或其他任何行为引致他人受伤或财物损失均由业主负责。 (8)其他

16、制止工程 业主不得 (1)转变任何渠道、管井及其他公共装置; (2)悬挂或装设任何物件于窗外(绿化植栽除外但须留意安全); (3)更改楼宇主要构造(如支柱横梁、构造墙、楼面及天花); (4)装置神位或任何物体于单位外; (5)更改原有屋外设计及外貌，例如不行击穿外墙装置空调机或其他用途; (6)在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。 (7) 空调机 社区全部单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，治理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、安置于非指定位置(尤其是外墙墙面)。 (8) 电视天线 客厅及仆人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因

17、此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。 (9) 抽气风扇 社区全部单元内厨房及不直接采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。 (10) 遮阳篷帐及檐篷 任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。 (11) 门窗 全部业主不得撤除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不行改装装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。 (12)装修工程施工时间： 为避开装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安静，施工时间订为上午08：00至晚上20：00时，在此时段以外时间制止施工，如因特别状况需要在规定时段以外时间施工，必需先向治理公司申请施工许可，经审批通过以后才准许施工(但肯定要遵

18、循审批时要求的条件)。 托付装修合同3 托付房屋精品装修合同书 合同编号：_ 发包方：_ 托付代理人：_ 单位：_ 住宅地址：_ 联系电话：_ 承包方：_ 法定代表人：_ 注册地址：_ 联系电话：_ 依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上，为保证工程顺当进展，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程地点：_市_区_路_号_楼_室。 1.2住房构造：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。 1.3工程承包方式，双方商定实行以下第_种承包方式： 乙方包工、包全部材料 乙方包工、局部包料，甲方供应局部材料 乙方包工、甲方包全部材料

19、1.4总价款：_元，大写：_。其中：材料费：_，人工费：_，治理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。经双方认可，变更施工内容，变更局部的工程款按实另计。 1.5工程期限_天开工日期_天_月_日竣工日期_天_月_日 1.6工程内容及做法。 其次条施工单位资格 乙方是经过工商行政治理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建立行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。 第三条材料供给 3.1按合同商定由甲方供应的材料、设备，甲

20、方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续 3.2按合同商定由乙方供应的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。 第四条工程质量 4.1本工程执行_、_和市建立行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 4.2本工程由_方设计施工方案。 4.3甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 4.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。 4.5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程工程时须提前与乙方联系。在签订工程工程变更单后，方能进展该工程的施工。由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私

21、自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。 4.6施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同商定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同商定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。 第五条工程验收 5.1双方商定在施工过程中分以下几个阶段对工程质量进展验收：_。 乙方应提前_天通知甲方参与验收，阶段验收合格后应填写工程验收单 5.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续 5.3本工程自验收合格双方签字之

22、日起保修期为_年。验收合格签字后，填写工程保修单。 第六条工程款支付方式 6.1双方商定按以下第_种方式支付工程款： 本合同签订后，开工前_至_日，甲方支付相当于总价款_%的工程款 完成_%的工程量之日后的_日内，甲方支付相当于总价款_%的工程款 竣工验收后_日内，甲方支付相当于总价款_%的工程款。 竣工验收合格_年后或双方商定的保修期满，甲方支付相当于总价款_%的工程款。 甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。 6.2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减局部的款项。 6.3双方款项往来，均应出具收据。施工完毕，甲方全额付清应付款项后，乙

23、方应当出具合法发票。 6.4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的_%的保修基金。竣工验收合格后_年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。 第七条有关安全生产和防火商定 甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 第八条工程监理 8.1本工程甲方托付监理，应与监理单位签订监理合同

24、。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。 8.2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互穿插。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务的大事时，总监理工程师应作出公正的处理。 8.3为保证施工正常进展，甲乙双方应敬重总监理工程师的打算。对总监理工程师的打算有异议时，按协议条款的商定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任连续履行给予前任的权利和义务。 第九条施工图纸 双方商定施工图纸实行以下第_种方式供应： 9.1甲方在开工日期_天之前按协议条款商定的日期和份数，向乙方供应

25、完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方商定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。 9.2甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式_份，甲方、乙方、施工队各执一份，设计费_元由甲方支付。 9.3使用境外图纸，不能满意施工需要时，双方应在协议条款内商定复制、重新绘制、翻译、购置标准图纸等事项。 第十条乙方驻工地代表 乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同商定的权利，履行合同商定的义务： 10.1乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。 10.2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急

26、且无法与甲方代表联系的状况下，可实行爱护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的追加合同价款，相应顺延工期责任在乙方，由乙方担当费用。 10.3乙方代表易人，乙方应于易人前_天通知甲方，后任连续履行合同文件商定的前任的权利和义务。 第十一条甲方工作 11.1甲方应在开工前_天，向乙方供应经物业治理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进展现场交底。全部腾空或局部腾空房屋，去除影响施工的障碍物。对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明使用留意事项。 11.2做

27、好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 11.3如的确需要拆改原建筑构造或设计管线，负责到所在地房管部门或物业治理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。 11.4不拆动室内承重构造，如需拆改原建筑的非承重构造或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续 11.5施工期间甲方仍需局部使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作 11.6参加工程质量和施工进度的监视，负责材料进场、工程竣工验收。 第十二条乙方工作 12.1施工中严格执行安全施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工程 12.2严格执行本市有关施工现场治理的规定，不得扰民及污染环境

28、12.3爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通 12.4保证施工现场的干净，工程完工后负责清扫施工现场。 12.5参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。 12.6指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应准时书面通知甲方。 12.7乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。 第十三条工程变更 工程工程或施工方式如需变更，双方应协商全都，签订书面变更协议，同

29、时调整相关工程费用及工期。 第十四条工期延误 14.1对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延： 工程量变化或设计变更 不行抗力 甲方同意工期顺延的”其他状况。 14.2因甲方未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。 14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 14.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。 第十五条违约责任 15.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对

30、方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失 15.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责 15.3因一方缘由，造成合同无法连续履行时，该方应准时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失 15.4由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元甲方未按合同的商定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。 15.5由于乙方缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延 15.6由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲

31、方支付违约金。 15.7甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构造及共用设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并担责任。 15.8乙方擅自拆改原有建筑承重构造或共用设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责并担当责任。 第十六条合同的变更和解除 17.1合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 17.2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。 第十七

32、条垃圾清运 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_地点，甲方负责支付垃圾清运费用_元。 第十八条声明及保证 甲方： 18.1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 18.2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 18.4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 18.1乙方为一家

33、依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 18.2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 18.4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十九条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的

34、除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 其次十条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 其次十一条通知 21.1依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形

35、式，可采纳_传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 21.2各方通讯地址如下：_。 21.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 其次十二条争议的处理 22.1本合同受_国法律管辖并按其进展解释。 22.2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按以下第_种方式解决： 提交_仲裁委员会仲裁 依法向人民法院起诉。 其次十三条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 其次十四条补充与附件 本合同未尽事

36、宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 其次十五条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力合同副本_份，送_留存一份。 甲方：_ 乙方：_ 托付代理人：_ _年_月_日_ 法定代表人：_ _年_月_日_ 签订地点：_签订地点：_ 托付装修合同4 托付方季建平（以下简称甲方） 受托方 （以下简称乙方） 甲方就托付乙方代为选购 奥康品牌男皮鞋 事宜

37、，在双方友好协商，公平互利的根底上达成如下协议： 第一条：货物名称.规格型号.数量单价等； 其次条：合同金额：本合同项下奥康男皮鞋的总价款为人民币 第三条：付款方式：甲方支付订金人民币5000元。乙方负责开具第三方需要发票（税费由乙方支付）。发票开具总额为 95576 元人民币，以上款项由第三方支付到达乙方账户后5日内乙方退还甲方订金及利润26521元。 第四条：交货地点：丽水市商贸物流城14幢10号，之后由乙方负责包装寄送到甲方指定地点内，有关运输费用由 甲方 支付。 第五条：交货日期：收取订金后25日内。 第六条：甲乙双方的责任与义务： 1、乙方负责选购合同项下货品，并保证合同的相关货品符

38、合国家标准，负责尺码调换。 2、货物叫甲方验收后，准时与甲方办理相关财务结算手续 第七条：合同争议的解决方式： 本合同在执行过程中发生的争议，有甲乙双方协商解决，协商不成的由被告所在地法院解决。 第八条：其他; 一、 本合同自签字盖章后生效； 二、 本合同的”全部附件具有与合同一样的法律效力； 三、 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方; 经办人; 经办人： 开户行及账号 ：开户行及账号： 年 月 日 年 月 日 托付装修合同5 xx：以下简称甲方 xxx：以下简称乙方 兹为甲方托付乙方担当室内装饰设计工作，双方同意遵守以下条款： 一、 室内装饰工程地点： 合计 平方

39、米 二、 室内装饰工程设计工程 三、 乙方承受托付书后，应随即进展现场勘测，并依据甲方供应资料办理以下 事宜： 1、提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)。 2、编制初步设计文件。 3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。 4、编制工程概算及施工说明书。 5、帮助甲方招标及签订工程承包合同。 6、与施工单位负责人商讨工程中的问题。 7、供应工程需要的详图。 8、监视指导工程施工。 9、施工时，解释图纸和帮助解决技术上的疑难问题。 乙方提出的设计方案必需经甲方审核，参照甲方意见进展修改，以不违反合同规定为原则，在协商根底上到达双方满足。 四、总设计费计人

40、民币 元。这是依照工程概算造价的 %计算(其中：设计费 %，施工监视指导费 %)。 五、设计费付款方式; 1、签约时，付总设计费的20%， 2、交初步设计图时，付总设计费的30%; 3、交施工设计图时，付总设计费的40%; 4、完工时付总设计费的10%。 以上每项款目都应一次付清。 若施工设计图已完成，而工程非因设计缘由未能进展时，则第3、4项甲方应一次付清。 若甲方提出特别要求，而使乙方必需出差时，甲方应付出差费。 甲方无正值理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，按每日付总设计费的.千分之一计算付滞纳金。 六、平面配置及袜步设计图应于签约后 日交付，全部施工设计图应于签订合同后 日完成(即应于 月 日交图)。 乙