《主体劳务分包合同(修改版)43013.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《主体劳务分包合同(修改版)43013.pdf（68页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 1 河南省社会主义学院迁建项目一期工程 同心楼主体劳务工程 施工合同 发包人：泰宏建设发展有限公司直属分公司 承包人：2012 年 月 日 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 2 目 录 一、合同协议书 二、合同承诺函 三、通用条款 四、工程量清单综合单价分析表 五、合同条款 六、材料管理协议 七、安全管理协议 八、治安管理协议 九、消防安全管理协议 十、质量管理协议 十一、环保保证书 十二、后勤管理协议 十三、生活区安全卫生协议 十四现场签证实施流程 第一部分 协议书 劳务作业发包
2、人：泰宏建设发展有限公司直属分公司 （以下简称发包人）K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 3 劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。1工程名称：河南省社会主义学院迁建项目一期工程同心楼工程 2、分包合同内容：工程主体劳务工程，即钢筋、混凝土、模板、脚手架、安全文明施工及其所有配合工程。负责完成进场前的自需临时设施搭建等各项工作（要求有足够并按业主及发包人总工期要求和节点工期要求时间按期或提前完成）。2.1 本合同分包范围：同心楼基
3、础及主体结构施工等。2.2 本合同劳务作业内容：包括但不限于本工程的施工图、图纸会审纪录、设计变更、技术核定单中的从基础开挖配合清理土方、基础垫层（含垫层）、防水保护层、集水坑、所有设备及管道基础（包括塔吊基础、施工电梯基础（含土石方开挖、回填及 100m 内弃运至发包人指定地点）、基础结构起至主体结构出屋面楼梯间顶层、机房、水箱、设备基础、造型等所有施工内容，以及建筑垃圾清运及回收（包含蓄水池、垃圾池、废旧钢材回收池的修筑，场内材料二次及多次转运，成品及半成品保护，小型机具费，材料费（各种辅助材料），安全生产及管理（含所有防护棚的搭设及材料），文明施工，标化工地，材料堆码及守护，环境卫生的辅
4、助工作等全部内容。3工程地点：郑州市金水东路与明理路交叉口 建筑面积：平方米 4合同价款总额：元（人民币）。大写：人民币 元整。5分包工作期限 开工日期：2012 年 月 日 竣工日期：2013 年 月 日 总日历天数为：天 6、劳务作业人数：人。7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）劳务工程单价确认清单；（3）合同承诺书；（4）合同内容；（5）标准、规范及有关技术文件；（6）图纸；K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 4 （7）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件 上述文件规定相互矛盾时，以排列在前的文件为准；同一序列
5、的文件相互矛盾时，以生效时间在后的为准；序列、时间均相同的或在同一份文件规定相互矛盾的，由甲方选择适用，乙方无任何异议。8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。合同订立时间：年月日 合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地 址：住 址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分：合同承诺书 致：泰宏建设发展有限公司直属分公司 1、我公司明确投标报价的所有工作内容均按综合单价进行报价，并接受按此单价进行结算。在施工过程中如遇承包范围调整，我公司同意在结算时按“工程量清单综合单价分析报价表”中规定的单价和实际未完成工程数量之合价
6、自包干总价中扣除。2、我公司的报价已充分考虑了工地周围环境、交通道路、周围地下管网、现场地质条件、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求；并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 5 4、工期承诺：我公司承诺无条件接受投标标段范围内的如下相应节点工期和总工期要求（具体以甲方确定为准）：4.1 工期安排，总工期为日历天，具体工期要求如下：4.1.1 基础施工：桩基、条基、独立柱基年月日开始，年月日完成，共 日历天。4.1.2 施工至0.000：年月日开始，年
7、月日完成，共日历天。4.1.3 主体结构封顶：年月日开始，年月日完成，共日历天。4.2 我公司承诺非我公司原因影响工期累计不超过七天（含七天），结构封顶时间不变。4.3 我公司承诺每延误上述规定的工期 1 天，则补偿贵公司人民币壹万元；结构封顶时间每延误 1 天，则补偿贵公司人民币壹万元。补偿金额上限为人民币贰拾万元整。5、工人工资发放承诺：我公司承诺按时足额发放农民工工资。我公司理解贵公司在工程款支付方面可能出现的滞后，我公司承诺自行筹集资金，保证工人工资按时足额发放。若我公司工人因未按时领到足额工资到贵公司项目部或业主单位或政府有关部门寻衅滋事、讨要工资，所述情况每发生一次，我公司自愿承担
8、贵公司惩罚性违约金人民币贰万元；若上述情况造成不良社会影响，我公司自愿承担贵公司惩罚性违约金人民币拾万元/次。若上述情况扰乱贵公司正常施工生产或致使施工生产停止，则我公司自愿承担贵公司惩罚性违约金人民币叁万元/次。6、我公司承诺：按贵公司要求进行安全文明施工，若发生安全事故或未按贵公司要求进行安全文明施工，我公司同意将安全文明施工措施费全额自我公司的合同总价中扣除，并承担由此而造成的一切经济损失。7、我公司承诺：在无贵公司书面停工通知的前提下，我公司自行停止施工，此类情况每发生一次，我公司自愿承担贵公司惩罚性违约金人民币叁万元。8、我公司承诺：接受贵公司在施工过程中按工作要求对我公司的安排或调
9、整工作界面，我公司将严格按照投标报价附表清单综合单价和贵司计量进行相应的增减结算。如有违反将视同违约，我公司接受按每发生一次贰万元的处罚。10、我公司同意贵公司在正式合同签署之前或之后，本承诺函始终对我公司具有约束力。劳务承包人：法定代表人（或委托代理人）：K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 6 日 期：年月日 第三部分 通用条款 1、发包人权利和义务：1.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起 28 日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。1.2 上款所述结算程序完成后
10、，发包人应当自结算完成之日起 28 日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。1.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。1.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。1.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。1.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。1.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停
11、工、窝工损失。1.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。1.9 检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。1.10 在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起 60 日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 7 1.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。1.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。1
12、.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。1.14 其它发包人应当承担的义务。2、承包人权利和义务：2.1 组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率 100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2.2 按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。2.3 按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。2.4 按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。2
13、.5 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。2.6 自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。2.7 按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。2.8 做好成品保护工作。2.9 妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。2.10 承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况
14、、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。2.11 配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。2.12 发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。2.13 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 8 2.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照
15、劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。2.15 在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起 60 日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。2.16 其它承包人应当承担的义务。3、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务
16、不及时造成停工、窝工累计超过8 小时。4、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后 7 日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于 7 日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：（1）第十一条（3）、（4）、（5）项；（2）发包人同意的其他情况。5、不可抗力：5.1 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结
17、束后 48 小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔 7 天向发包人通报一次受害情况。5.2 不可抗力结束后 14 天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。5.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。5.4 承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。6、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起 7 日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。K2MG-
18、EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 9 一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在 7 日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。7、事故处理：7.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。7.2 承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。7、施工变更：7.1 施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知，并
19、提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：7.1.1 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；7.1.2 增减合同中约定的工程量；7.1.3 改变有关的施工时间和顺序；7.1.4 其他有关工程变更需要的附加工作。7.2 由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。7.3 由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的 5%），延误的工期不予顺延。8、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人
20、出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在 22.4 款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。9、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。10、争议：发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；调解要求停止合同工作，且为双方接受；K2MG-EHSWI+04
21、-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 10 仲裁机构要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。11、合同解除：11.1 承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。12.2 发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。12.3 发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。停止工作超过 28 天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。12.4 承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履
22、行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。12.5 如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。12.6 本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。12.7 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。12.8 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结
23、算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。13、合同终止 双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 11 第四部分：同心楼主体劳务项目合同清单确认单价表 序号 计价项目名称 单位 单价 （元）施工界面 项目施工单价 安全文明施工合同等级管理补偿费用 质量验收合同等级管理补偿费用 合价（+）1 同心楼 M2 26 2.0 2.0 30.0 1、结构、建筑、安装施工图、变更等设计文件中的所有模板制作安装拆除工程。2、包含如：主体中
24、“厨厕导墙、构造柱、压顶、过梁、窗台板、圈梁”等二次结构模板；附属零星工程模板【如：水沟、井、生化池等】等。3、所含工作内容：详后。3 同上内容，与多层区分界线为：临多层区方向高层的外墙边延长线。3 计时工 工日 甲方季度公布1、仅指合同外用工。2、合同外用工，按 9 小K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 12 价 时/工日计算工日数。3、所含工作内容：详后。第五部分 合同内容 发包人：泰宏建设发展有限公司直属分公司 （以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况，遵循平等、
25、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。第一条：乙方资质情况 1资质证书号码：2发 证 机 关：3资质专业及等级：劳务分包 级 4复审时间及有效期：第二条：劳务工程分包概况 1.工程名称：河南省社院迁建项目同心楼主体劳务工程 2.工程地点：郑州市金水区金水东路与明理路交叉口 3.劳务分包工程承包范围及内容：见协议书 2.2 款 第三条：合同文件及解释顺序：见协议书第 7 款 第四条：劳务分包合同价款及工作内容 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 13 一、本劳务分包工程合同价款采用固定综合单价方式计算（见工程量清单综合
26、单价分析报价表）。具体说明如下：1.本工程的甲、乙双方的工作内容划分详见第二条第 3 款中及第四条第二款约定的内容；2.在基础施工阶段，基础超深发生的人工、辅材及工具费用等，均在乙方承包综合价中由乙方承担；3.图纸上的预留、预埋、植筋，与水电安装配合的楼板洞、墙洞等，以及水电安装修改增加洞的修补所需的人工、辅材及工具等均已包括在乙方综合单价中；4.工程量计算依据施工图纸和建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）的计算规则及河南省 2008 年清单定额工程量计算规则进行计算（外墙保温厚度不计算建筑面积）；5.以上价格除完成本合同承包范围内约定的包括施工图、施工措施、规范、安全技术
27、交底及定额等规定的所有工作内容外，并负责履行在质量保证期内所应承担的各项义务。乙方在充分熟悉了甲方提供的施工图纸及相关报价资料，并了解了施工现场的具体情况后，经双方一致确定的综合单价是双方的结算单价。无论何时乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格。6.本工程发生的合同外零星用工按技工 160 元/工日，普通工 100 元/工日计算，每工日按 9 小时计。二、本合同综合单价包括但不限于以下工作内容：1.乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费（含工资、津贴、补贴加班等）、材料费（投标人提供辅助材料等，甲供材料的装卸，与承包范围有
28、关的材料的二次及多次转运费等）、机械设备（包括配电控制箱盘及线缆等）、工具用具费、办公、生活用水电费、施工管理费、企业管理费、保险（含为建筑工人购买的养老保险等一切保险）、利润、国家及地方政府税收（含上缴个人所得税）、外地进当地的施工管理费及规费，预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家及地方政府政策的改变引起的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量及安全标准所需要的费用；隐含的为完成该项目而必须发生的费用等。2.乙方向政府各部门缴纳的相关费用（如果有），包括施工中发生环境保护、治理及采取措施等所发生的费用。3.为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。4.因施
29、工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。5.施工方内部生产的临时设施建设费（扣件池，模板、钢管及钢筋等堆放架等相关工作）；生活区乙方工人水电费按承包方产值 0.85%从工程款中扣除。6.其他分项工程与之配合发生的配合费（含配合甲方指定分包的配合费）。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 14 7.以下所列的工作内容，其发生费用均包含在合同价内，包括但不限于以下工作内容：7.1 砼工程 7.1.1 所有现浇层、基础、梁、板、柱等砼的筑捣固及找平压实（不少于两遍）且压纹顺直、楼面平整度必须达到楼面验收优良（观感评分“好”、不用砂浆找平、天棚达到不
30、抹灰质量要求）标准、厨卫间达到可直接做防水层的要求；包括模板的冲洗、润湿、砼泵机（管）安装拆除清理维护、施工逢清理、砼的养护及成品保护（包括成品钢筋）、架空跳板、架板的搭设、拆除等相关工作。7.1.2 养护、保护材料的提供、保管和回收，施工中和完工后的楼面清扫（特别是落地砼的及时清理回收）。7.1.3 现场搅拌零星砼（除商品砼外的所有砼）砂的筛选，石子冲洗，搅拌机的提供及前后台运输、计量、搅拌，即直到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（包括水泥的搬运等）。7.2 模板工程 根据本工程的施工图、设计变更、技术核定单中所有的现浇构件及现场预制梁板的模板制作、安装、拆除；材料清收（含杂物及铁钉的清
31、除）、堆放、保管；乙方自备部分材料（包括高强对拉螺杆(含止水螺杆)及配套套管、山型卡、蝴蝶扣、拉片、铁钉、铁丝、垫片、脱模剂、混凝土垫块及内撑、步步紧等辅助材料）、圆盘锯、刨木机、各种小型电动机具、手工用具等，具体内容如下：7.2.1 认真熟识设计施工图、设计变更、技术核定单，严格按施工方案、技术交底、进度计划、文明施工要求进行翻样和施工；合理使用木材，认真进行模板配制，在定点位置进行加工（严禁材料长材短用、大材小用，锯路、刨面必须刷防腐漆，禁止带手提电锯进入作业面）、编号、钻孔、上螺杆、卡具、上套管及模板内撑配置、拼缝贴封口胶，模板现场组装、支撑、校正、加固，砼浇筑时看护模板、加固，即模板支
32、撑架的搭设、加固、拆除及修理。7.2.2 模板、木枋、架料、扣件等所有模板工程所用材料的现场内二次及多次水平、垂直运输及上下车装卸（周转材料（钢管、扣件等）的检尺计量。【即：乙方需派 3 人以上配合甲方材料库房人员对进场或出场时的钢管、扣件进行量尺、清点数量，如乙方拒绝派工或滞后派工，甲方有权另外安排人员进行检尺计量，其费用由乙方承担】。）；拆模后的模板、木枋、架料、扣件等所有材料的清理、刷脱模剂、起钉子，并在指定时间、地点分规格、品种、分类堆码整齐；扣件的清洗，钢管的校直，易损材料的修整利用；楼层上的模板废料（包括木屑、碎渣）渣子等清理干净，并在规定的时间内运到指定地点堆放。7.2.3 拼缝
33、处墙面、梁、柱面镶嵌密封条，板面拼缝粘密封条，模板的编号、钻眼、上螺栓、上套管及模板内撑的放置，混凝土内实外光，构件无蜂窝麻面、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，如经发现则处以 500-1000 元惩罚性违约金/次；并由乙方负责处理达到质量要求为止，所发K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 15 生的人工、材料费用由乙方承担。7.2.4 剪力墙、梁等内撑、吊模垫块制作安放（用砂浆（砼）制作或自购成品），禁止使用钢筋头做内撑或垫块。7.2.5 乙方必须派有技术和经验的测量人员进行施工测量放线、弹线、有效控制标高及轴线，且必须经甲方专业工程师检查验收签字后方能进
34、入下道工序。甲方在施工过程中仅提供测量控制轴线（井字型）和标高控制点，其余测量工作将由乙方自行完成，甲方进行监督与检查，出现的测量错误将由乙方承担责任。7.2.6 保证现场文明施工，模板、钢管、扣件等周转材料堆码达到规范化、标准化的要求（钢管按规格、尺寸，模板木枋按规格、尺寸，扣件、对拉螺杆、山形扣、整体堆放），若不按规定码放，现场发现一次，将处以每次 1000 元的惩罚性违约金，并无条件整改。7.2.7 乙方退场前，应负责派人配合甲方将现场的钢管、扣件予以清退完毕。如乙方退场后尚有剩余钢管，则甲方可以安排其他人员完成清理上车，费用由乙方承担。现场使用的钢管、扣件在进场或退场时的检尺及上下车工
35、作，均为乙方负责检尺及上下车工作，且不另计费。7.3 钢筋工程 根据本工程的施工图、设计变更单、技术核定单中所有钢筋工程放样、制作、安装、焊接，包括电渣压力焊、闪光对焊、预留、预埋件（不含玻璃幕墙预埋件制作）、架力筋、植筋、焊条、焊料、绑扎（包括钢筋保护层垫块、架立筋安装固定）、机械连接的扯丝和安装、配合取样、送检等工作（机械连接套筒材料及其他技术服务费、套丝机租赁费由发包方负责），具体内容如下：7.3.1 乙方根据甲方施工方案、措施、进度计划、技术交底、提供运转良好的钢筋制作机械、机具（电渣对焊机、竖焊机、切断机、弯曲机、调直机、车丝机等）和工具，其费用均包在含综合单价内。组织技术熟练遵章守
36、纪的工人入场，特殊工种必须持有有效证件（如焊工、电工等）上班，并将证件交给甲方验存（存复印件）。7.3.2 乙方提供工程所需的辅材，包括但不限于扎丝、焊条、麻绳等；保护层垫块由乙方自行采购。7.3.3 塔吊（吊车）配合钢筋卸车分规格堆码并标识、配合清点，钢筋成品或半成品的垂直和水平运输，场内二次及多次转运、堆码。7.3.4 向甲方提前提供钢筋配料单，并经甲方审批后方可下料；施工过程中的自检、互检、专检报验工作。对业主、监理、质检、甲方提出的各种问题无条件及时整改返修，直至满足验收要求，所延误的工期损失由乙方承担。7.3.5 所有预埋铁件、铁马凳制安、所有剪力墙钢筋和后浇带钢板网、止水钢板的固定
37、焊接。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 16 7.3.6 劳务承包人必须配备专门材料负责人，对承包人在甲方领用及归还材料负责，钢筋损耗率必须控制在 1.0%以内，超出损耗部分由投标人按材料市场价赔偿并外加 10%的采购及管理费用，节约部分按项目与劳务 5：5 比例分成。上述费用在主体结构工程款和结算中直接兑现。7.3.7 钢筋加工场内及楼层内余料清理以及卫生清洁工作。7.3.8 乙方所提供的机械（具）保养维修和操作，保证正常运转。7.3.9 混凝土浇筑以及水电安装施工配合的钢筋跟班守护、维修、绑扎工作。7.3.10 施工现场所有钢筋废料由甲方处理，乙方不
38、得自行运出场外处理，否则相关损失由乙方承担。甲方处理废料时由甲方、乙方双方共同清点确认钢筋废料的数量。7.3.11 未经甲方书面同意，乙方不得将钢筋用于工程实体外的任何部位。7.4 脚手架工程：7.4.1 乙方必须按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）相关构造要求和安监站相关要求和规定进行搭建和拆除。7.4.2 本工程所有脚手架工程搭设和维护，包括上楼马道、安全通道、上料及卸料平台、施工电梯安装脚手架（包括施工电梯门制作、安装）、悬挑架的工字钢及卸载钢丝绳安装拆除、钢管刷漆、踢脚板及安全挡板和分层标识板刷漆，及退场前的安全围护栏杆、密目封闭安全网、“四口五临边“、施
39、工通道口、施工电梯门、楼梯栏杆、水平防护等安全与文明设施搭拆。7.4.3 所有工序、工作都必须符合 郑州 市标准化文明施工的要求。7.4.4 按施工方案进行水平防护的搭拆，上、下料平台及梭槽的搭拆。7.4.5 要求做到现场验收及检查符合国家标准及文明施工要求，并一次性验收合格达标。7.4.6 保证现场文明施工参照模板工程中安全文明施工执行。7.5 临时设施搭建及基础施工：按照甲方施工方案的要求，搭设所需临时生产设施（钢筋加工棚、木工加工棚等）、施工塔吊和施工电梯以及其它施工机具设备的基础、所有机具设备的水电管线安装配套辅助工作、隔离栏（网）搭拆、机械设备以及小型机具的安装等（搭建临时设施的辅助
40、材料及所需机具费用均由承包人承担）。7.6 施工管理、安全生产管理及文明施工：7.6.1 施工管理：施工期间为强化质量管理，达到“合格”和“郑州市级安全文明标化工地”的要求，提高安全生产管理、文明施工的意识，乙方必须建立现场管理班子，根据工程情况配备足够管理人员，至少包括项目负责人、生产负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、材料负责人，施工管理人员必须满足现场施工需要，班组作业必须由班组长带班作业，安全管理人员配置必须满足国家规范（建质200891 号文要求（作业人员 50 人以下的，设 1 名专职安全员；K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 17 5
41、0 人200 人的，设 2 名专职安全员；200 人以上的，设 3 名及以上专职安全员并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于总人数的 5）。所有管理人员必须持证上岗、常驻现场负责施工管理及相关工作，并每天进行现场安全生产、文明施工检查（包括宿舍和厕所及环境卫生）其检查结果报甲方备案。7.6.2 乙方应当依照国家和省、市的现行关于安全生产及文明施工的各种法律、法规、条例等规定进行生产和管理，建立健全安全生产管理体系，按要求配备专职安全员。对从业人员进行安全生产教育和培训，建立规范的从业人员培训教育档案，未经教育培训合格的人员不得上岗作业。乙方从业人员必须遵守安全生产法律、法规
42、、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。负责对进场班组人员每周进行一次安全生产、文明施工、质量控制培训教育，并作出书面记录（所有人员必须签字），及时报送甲方，每缺少一次将给予 200 元处罚。7.6.3 乙方负责施工现场的文明施工，每一层楼完工后做到材料收捡干净并回收利用；乙方必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求，收捡清除建渣或材料、工具时，必须装袋打包从楼梯或机械吊运下楼至甲方指定地点按文明施工要求堆放，严禁往外或楼下抛掷，否则按泰宏建设 河南省社院项目部 工程标准化文明施工细则严重处罚。7.6.4 基础阶段，基底泥浆等杂物清理：基础垫层施工完毕至基础钢筋施工完毕
43、并移交下道工序前，此期间，基底的一切杂物、积水、泥土（浆）等的“多次的反复的重复的”清理均由乙方自行负责【包含：因暴雨、跨方、施工行人等原因产生的。注：基础以外环境边坡的跨方因素除外】。如乙方拒绝清理或拒绝重复清理，则甲方可以安排其他人员完成，甲方将以实际发生费用的双倍在乙方工程款中扣除。7.6.5文明施工场容场貌清洁卫生工作：施工过程中乙方作业部位的多次重复的清洁卫生工作。现场考察、或观摩会等举办现场活动时，文明施工场容场貌的集中整治工作【如：材料物资整理、清洁卫生等】。施工前后，作业面上的一切杂物、积水、泥土（浆）等的清理。7.6.6 乙方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜
44、、衣帽及工具用具摆放整齐。7.6.7 机械操作人员：所有机械操作人员由乙方自理并持证上岗。7.7 乙方自备的机具及材料、劳保用品如下：7.7.1设备类：砂轮切割机（片）、钢筋制作安装系列机械、焊接设备及其配套的电线电缆焊钳面罩等、模板制作安装系列机械、布料机、振捣器、振动棒、平板振动器、收平用磨浆机、吸尘器、打磨机（片）、空压机、抽水泵、乙方办公室以及宿舍的空调、电风扇等除“塔吊、电梯”以外的所有乙方使用的设备。7.7.2配电类：三级施工电线源、三级配电箱及配电板、夜间施工照明线、灯具（灯泡）。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 18 7.7.3工、用具类
45、：钢筋制作安装系列工用具、行规要求自带的工、用具、斗车、工作灯、水管、对讲机、手动葫芦、焊接工具（含：一次线、二次线、焊钳、面罩）、抬桶、抬杠、抬绳、撮箕、灰桶、十字镐、鼓风机、灰板、砂板、灰盆、铝合金尺枋（木尺枋）、箩筐、靠尺、铁铲、铲把、手推车、水平尺、电锤、电钻、钻头、切割机刀片、砂轮打磨机、砂轮片、工具式脚手架如高凳制作、模工工具、行规要求自带的工、用具、对讲机、焊机及焊接工具（焊钳等）及面罩等保护用品、自制铁爬梯等除“吊斗、灰盆、索具”外的所有乙方作业需用的工用具。7.7.4安全及劳保用品类：安全帽、安全绳、安全带、手套、工作鞋、劳保服装、雨具等其他劳保用品、清凉饮料水、十滴水、茶叶
46、等乙方作业需用的所有安全及劳保用品。7.7.5低值易耗材料：铁丝、钉子、扎丝、焊条、广线、扫帚、棉纱、拖布、手套、胶皮管（浇水用）、粉笔、墨斗（墨汁）、铅笔、职工宿舍用的棕垫、草垫、水平管、线坠、盒尺、花岗石垫块、铁丝、钉子、焊条、双面胶、广线、扫帚、棉纱、拖布、手套、胶皮管（养护及浇水用）、水平管、粉笔、墨斗（墨汁）、铅笔、职工宿舍用的棕垫、草垫、十滴水、线坠、盒尺、模板内寸、模板用的砼垫墩、PVC导管、防雨彩条布或塑料薄膜、养护用麻、等乙方施工作业需用的所有辅料。7.7.6安全及劳保用品类：安全帽、安全绳、安全带、手套、工作鞋、劳保服装、雨具等其他劳保用品、清凉饮料水、茶叶等乙方作业需用的
47、所有安全及劳保用品。7.7.7周转材料：卡具制作；模板用的高强对拉螺杆（螺帽）等除了“钢管、扣件、顶托”以外的乙方施工作业需要的所有周转材料。7.7.8 乙方自备所有施工机具、设备（须提供具有相应租赁、安拆资质的公司证明）、工具、用具、配电箱、电线、电缆、材料、安全用品、工作服（按泰宏 CI 要求制作）及劳保用品须合格并符合现行安全标准要求。8.配合现场临时用水、用电（甲方提供部分）的安装、改线、拆卸等用工。9.由于乙方失误所造成的返工，乙方应无条件返工，返工费用由乙方自行承担，同时甲方追究因乙方失误返工造成的经济损失，并对乙方按造成的经济损失的双倍处违约罚金。10.工程整改期及工程保修期内发
48、生的以及在工程交验时自身施工范围内的所有配合用工。11.乙方应按照政府有关部门规定需缴纳的费用。12.自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。13.物资管理工作内容：所有自身使用物资（设备）的“进场下车和退场出场上车”。水平、垂直运输及场区内的二次及多次转运。并按照“三一法”堆码整齐。【包含：塔吊无法整困吊运时采用分散吊运用工；以及其他项目部调拨本班组使用物资时的上车】。本合同单价包含了乙方使用甲方调入的“旧钢材以及本工程的加工短料”使用补偿费。【注：乙方应按照甲方要求，科学合理使用甲方调入的旧钢材以及加工短料回收利用，如乙方拒绝使用或未使用，则甲方有权在乙方K2MG-EHSWI+04-0
49、01 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 19 工程款中扣除 500010000 元的废旧材料使用补偿费】。如发现乙方为逃避使用短料而将本可以回收利用的较长的加工短料“人为恶意切断”成无法使用的废料时，则甲方将处以乙方 1000050000 元的处罚。14.场地二次、多次调整的工作：因施工需要，现场发生二次、多次场地调整时相关“设备、物资、材料”的搬迁。15.成品保护职责：乙方应搞好成品保护管理，如乙方的成品被其他分包单位破坏或污染，均由乙方自行返工自行修复，不得要求甲方承担费用。16.现场“窝工、中途停工、多次进场退场”的约定：本合同单价已经综合考虑了因各种因素造成的乙方人员“窝工“、“中
50、途停工”、“多次进场退场”等工期不连续而给乙方带来的损失费用。发生时，乙方不得要求甲方承担责任或费用。17.工期赶工费、季节【冬雨季、夏季】施工费：本合同单价已综合考虑了“工期赶工费、季节【冬雨季、夏季】施工费”，如因赶工期，导致下雨天搭设遮雨篷进行施工用工。乙方应满足甲方的“工期赶工、或特殊季节期间足够的劳动力以及雨季施工遮雨措施”等要求。并不得要求甲方调整费用。22.本工程如发生因塔吊吊臂覆盖不全、或塔吊及人货电梯拆除后的“人工转运作业”时，甲方将不予另计费用。第五条：工期 1.工期管理目标：执行“三快管理”【进场快、安装快、快速掀起施工高潮】，进场日期：年月初，以甲方实际通知为准；工期要