《2019年监理工程师建设工程合同管理真题及参考答案解析4092.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年监理工程师建设工程合同管理真题及参考答案解析4092.pdf（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2019 年监理工程师建设工程合同管理真题及参考答案解析一、单项选择题（50 分）【1】：我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。A项目法人负责制 B招标投标制C工程监理制 D合同管理制答案：D解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。【2】：下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。A设计单位 B工程咨询单位C监理单位 D材料设备供应单位答案：A解析：本题考查的是建设工程合同的种类从完成承包的内容进行划分：建设工程勘察合同、建设工程设计合
2、同、建设工程施工合同。合同关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。设计单位属于建设工程设计合同的主体。【3】：下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。A政府机关 B企业法人C项目监理机构 D社会团体答案：C解析：本题考查的是合同法律关系的构成。【4】：下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。A施工合同 B设计合同C买卖合同 D勘察合同答案：C解析：本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，此合同中建筑材料为合同客
3、体。【5】：施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。A表见代理 B法定代理 C指定代理 D委托代理答案：D解析：本题考查是代理的种类。【6】：因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。A由被代理人自行承担责任 B由代理人自行承担责任C由第三人自行承担责任 D由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析：本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。【7】：保证法律关系应当参加的主体至少有（）。A保证人、被保证人 B
4、保证人、被保证人、债权人C被保证人、债权人 D保证人、债权人答案：B解析：本题考查的是保证。【8】：在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。A一般保证 B附生效条件的保证 C连带责任保证 D保证无效答案：C解析：本题考查的是保证形式。【9】：下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A非银行金融机构B国家机关C个人D合伙企业答案：B解析：本题考查的是保证人的资格。【10】：设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的 20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。A合同签字盖章B实际交付C发包人完成实际任务书审批D设计人收到发包人设计基础资料答
5、案：B解析：本题考查的是定金。项目内容概念一方当事人向另一方当事人提供一定数额的金钱作为担保的担保方式形式以书面形式约定生效从实际交付定金之日起生效数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%【11】：建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B投标人在投标截止日前撤回其投标C投标保证金的有效期短于投标有效期D未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金答案：A解析：本题考查的是投标保证金。发生下列情形之一没收投标保证金：1）投标人在投标有效期内撤回投标书2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正3）
6、中标人根据规定未能提交履约保证金4）投标人采用不正当的手段骗取中标【12】：关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A因地震、台风等自然灾害造成的财产损失 B因设计错误或工艺不善引起的财产损失 C 因超负荷造成的电气设备损失 D 因自然磨损造成的设备损失答案：A解析：本题考查的是工程一切险。选项 BCD 均属于建设工程一切险的除外责任。【13】：根据标准施工招标文件，属于施工招标文件主要内容的是（）。A资格预审公告 B申请人须知C招标公告 D资格审查办法答案：C解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。招标文件的组成：（1）招标公告(或投标邀请书)；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4
7、）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准及要求；（8）投标文件格式。【14】：关于标准施工招标文件中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A行业标准施工招标文件应不加修改地引用标准施工招标文件中的“评标办法前附表”B“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序 C“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触 D“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要答案：B解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。评标办法前附表用于表明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。【15】：招标程序中资格预审与资格
8、后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A目的 B时间 C内容 D方法答案：B两者只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同，均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力。【16】：在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A现场踏勘 B召开投标预备会C组建评标委员会 D递交投标文件答案：A解析：本题考查的是施工招标流程。【17】：关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。A两阶段招标只适用于技术复杂的项目B两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D两阶段招标在第二阶段才进行价格竞
9、争答案：D）。A投标人同意延长时，可以修改投标文件B投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金答案：D解析：本题考查的是投标有效期。招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。【19】：依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（A三人以上单数 B四人以上 C五人以上单数答案：C解析：本题考查评标委员会人员组成。）。D七人以上单数评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/
10、3。【20】：下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A联合体投标的，是否具备联合体协议 B资质条件C类似项目的业绩 D项目经理资格答案：A解析：本题考查的是资格预审程序。【21】：某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前 2 位的投标人为甲.乙。甲的投标报价为 5000 万元，评标价为 4990 万元。乙的投标报价为 5030 万元，评标价为 4980 万元，则中标人和中标价格分别为（）。A甲，5000 万元 B甲，4990 万元 C乙，5030 万元 D乙，4980 万元答案：C解析：本题考查的是经评审的最低投标价法。评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算
11、，计算出评标价并编制价格比较一览表。经评审的投标价最低者，评标委员会推荐其为中标候选人。【22】：关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A 一般采用邀请招标方式 B法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目 C在特殊情况下可以邀请两家单位投标D对投标人的资格不进行审查答案：B解析：本题考查的是工程设计招标。A不同类型的建筑材料作为一个合同包 B允许供应商同时投标几个合同包C允许供应商投标一个合同包中的部分产品 D划分的合同包较小，有利于供应商投标答案：B解析：本题考查的是划分合同的基本原则。A以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B投标书中提出的交货期早
12、于规定时间，应给予评标优惠C评标时不考虑运输费用D评标时不考虑其他因素对价格换算调整答案：A解析：本题考查的是材料和通用型设备评标。评标考虑：设备报价+运杂费+运营期间费用材料设备采购评标，一般采用评标价法或者综合评估法也可二者结合使用。综合评标法【25】：关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。A建设工程勘察合同示范文本应当强制使用B承包人必须具备法人资格C勘察工作范围由法规确定D当事人不能约定合同争议的最终解决方式答案：B解析：本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。明确约定合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。采用仲裁时，需注明仲裁委员会的名称。【26】：在建设工程设计合同中，属于设
13、计人责任的是（）。A解决施工中出现的设计问题B提供现场开展工作的必要条件C负责工程项目外部协调工作D支付设计合同的定金答案：A解析：本题考查的是设计人的责任。设计人配合施工工作要求（1）向发包人和施工承包人进行设计交底（2）处理有关设计问题（3）参加重要隐蔽工程部位验收和竣工验收等事项【27】：关于标准施工招标文件合同文本及条款的说法，正确的是（）。A通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化 D通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同
14、无效答案：B解析：本题考查的是施工合同标准文本。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。【28】：关于标准施工招标文件合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。A通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款答案：B解析：本题考查的是标准施工招标
15、文件。按照标准施工招标文件试行规定的要求，各行业编制本行业标准施工合同：（1）不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”；（2）结合施工项目的具体特点编制“专用合同条款”对“通用合同条款”补充和细化，内容不得与“通用合同条款”相抵触【29】：下列合同文件中，列入标准施工招标文件中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A协议书.投标保函、履约保函B投标保函、履约保函、预付款保函 C协议书、预付款保函、履约保函 D工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单答案：C解析：本题考查的是施工合同标准文本。合同附件格式是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。【30】：
16、下列合同文件中，属于标准施工招标文件中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。A专用条款B通用条款C中标通知书D合同协议书答案：D解析：本题考查的是合同协议书。文件类型考核要点合同协议书 1、唯一需要双方同时签字盖章的法律文书2、文件内容：1）明确规定对当事人双方有约束力合同组成文件2）需要明确填写的内容：发包人和承包人的名称 施工的工程或标段 签约合同价 合同工期 质量标准 项目经理的人选【31】：下列合同文件中，属于标准施工招标文件中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。A中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B合
17、同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款答案：C解析：本题考查的是合同文件。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合问条款；（6）技术标淮和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件。【32】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人 B承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方答案
18、：B解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。【33】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。A发包人B由其中一个承包人C由多个承包人分别D组成联合体答案：A解析：本题考查的是明确保险责任。如果一个项目的施工采用平行发包方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别
19、投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。【34】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。A发包人审定 B监理人批准C承包人投标文件提交 D招标文件提出答案：B解析：本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。【35】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A协议书中的签约合同价格 B承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款 C中标通知书中的中标价格 D承包人的投标报价答案：B解析：本题考查的是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承
20、包工作后，发包人应付给承包人的金额。包括履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应于补偿金额。合同价格=签约合同价+变更、价款调整、索赔等费用【36】：关于标准施工招标文件施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。A监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B监理人有权扣除质量不合格部分的工程款 C监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作 D承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正答案：B解析：本题考查的是工程款支付管理。选项 A 错误，监理人在收到承包人进度付款申请但以及相应的支持性证
21、明文件后的 14 天内完成审核，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。选项 B 正确，监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不合格部分的工程款等；选项 C 错误，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作，选项 D 错误，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，在本次进度付款中支付或扣除。【37】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚
22、不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A28B30C56D60答案：A解析：本题考查的是竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。【38】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后 14 天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。A发包人出具经监理人审核B监理人出具经发包人签认C发包人和监理人共同签认D监理人签认答案：B解析：本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限
23、终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。【39】：关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A承包人应当是独立承包人B承包人的分包工作需要征得发包人同意C承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D承包人的承包工作内容均可分包答案：B解析：本题考查的是对分包工程的规定。通用条款做了如下规定：（1）承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人（2）分包工作需要征得发包人同意（3）承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人（4）分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查（5）发
24、包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本【40】：根据标准设计施工总承包招标文件，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（）的内容为准。A合同协议书 B中标通知书C专用条款 D发包人要求答案：A解析：本题考查的是合同文件。在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件。【41】：根据标准设计施工总承包招标
25、文件，关于责任保险的说法，正确的是（）。A建设工程设计责任险应当由发包人投保B选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D发包人应当为承包人的施工设备投保答案：B解析：本题考查的是保险责任。）。A设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B发包人无权对设计文件进行审查C政府有关部门仅需对设计文件进行备案D承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本答案：D解析：本题考查的是设计管理。选项 A 错误，设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划.增加投入资源并加快
26、设计进度选项 B 错误，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求选项 C 错误，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助选项 D 正确，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。【43】：关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。A货样买卖适用于即时买卖合同 B货样买卖应当封存样品C样品是交付标的物时的质量参考 D样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担答案：B解析：本题考查的是非
27、即时买卖合同货样买卖【44】：建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。A买受人占有材料时 B合同订立时C合同生效时 D买受人支付全部材料价款时答案：A解析：本题考查的是材料采购合同的生效时间。材料在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。【45】：建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。A标的物所在地 B合同订立地C买受人订立合同时的营业地 D出卖人订立合同时的营业地答案：D解析：本题考查的是交货地点确认。当
28、事人没有约定或约定不明确：补充协议按合同有关条款或交易习惯。按照合同有关条款或交易习惯仍不能确定，使用下列规定：（1）标的物需要运输的：出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人（2）标的物不需要运输的：订立合同时知道标的物在某一地点：出卖人应当在该地点交付标的物 订立合同时不知道标的物在某一地点：应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物【46】：根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于伴随服务的说法，正确的是（）。A伴随服务属于辅助服务 B伴随服务属于必然发生的服务C提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围 D提供伴随服务不得收费答案：A解析：本题考查的是伴随服务。卖方被要求提供下列中任
29、一项服务或所有服务：（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行（2）提供货物组装和/或维修所需的工具（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理（5）就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训【47】：根据 FIDIC施工合同条件，关于工程师地位的说法，正确的是（）。A工程师不属于雇主人员 B工程师在合同履行期间独立工作C工程师的权力并不来自于雇主 D工程师应当尽力帮助承包商解决问题答案：B解析：本题考查的是工程师。工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。处
30、理施工过程中有关问题时应保持公平的态度。工程师可以行使施工合同规定或必然隐含的权力，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。【48】：根据 FIDIC施工合同条件，关于工程师助手的说法，正确的是（）。A工程师助手相当于我国的监理员B雇主可以直接向工程师助手指派任务C工程师可以向工程师助手付托部分权力D工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示答案：C解析：本题考查的是工程师助手。助手相当于我国项目监理机构中专业监理工程师。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。承包商对工程师助手的指示有疑义时，直接提交工程师请其
31、对该指标予以确认、取消或改变。【49】：根据英国工程施工合同文本（NEC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A带有分项工程表的标价合同 B带有工程量清单的标价合同 C带有分项工程表的目标合同 D带有工程量清单的目标合同答案：A解析：本题考查的是英国 NEC 合同文本。选项 A（带有分项工程表的标价合同）适用于固定价格承包。【50】：美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）的说法，正确的是（）。A承包商不与分包商订立分包合同B不允许承包商将全部施工任务进行分包C采用成本加酬金的计价方式D采用单价合同的计价方式答案：C解析：本题考查的是美国 AIA 合同文本。选项
32、A，承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开；选项 B，CM 承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施；选项 D，风险型合同采用成本加酬金的计价方式。二、多项选择题（60 分）【1】：建设工程合同管理的基本方法有（）。A建立合同管理目标控制B建立合同管理评估制度C建立合同管理行政审查和备案制度D建立合同管理人员执业资格制度E.推行合同示范文本制度答案：AE解析：本题考查的是建设工程合同管理的基本方法：（1）严格执行建设工程合同管理相关法律法规。（2）普及相关法律知识，培训合同管理人才。（3）设立合同管理机构，配备合同管理人员。（4）建立合同管理目标制度。（5）
33、推行合同示范文本制度。【2】：合同法律关系包含的要素有（）。A主体 B内容 C法律规范 D法律事实 E客体答案：ABE解析：本题考查的是合同法律关系的构成：【3】：能够引起合同法律关系产生，变更和消灭的情形有（）。A当事人订立合法合同 B法律对合同形成做出规定C合同一方当事人违约 D行政机关做出罚款 E人民法院对合同纠纷做出判决答案：ACDE解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭：【4】：关于民事代理的说法，正确的有（）。A代理人必须在代理范围内实施代理行为B代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为C代理人以自己的名义实施代理行为D被代理人对代理人的代理行为承担责任E被代理人对代理人
34、不当代理行为不承担责任答案：AD解析：本题考查的是代理关系。代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为。（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。（4）被代理人对代理行为承担民事责任。既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。【5】：民法上“无权代理”主要包括（）的代理行为。A没有代理权 B代理权授权范围不明C超越代理权 D代理权终止以后 E授权代理时限不清答案：ACD解析：本题考查的是无权代理。无权代理包括以下三种情况：【6】：担保法规定的保证合同的主要内容包括（）。
35、A被保证的主债权种类、数额 B债务人履行债务的方式C保证的期间 D保证担保的范围 E债务人履行债务的期限答案：ACDE解析：本题考查的是保证合同的主要内容。（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证担保的范围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。【7】：简明标准施工招标文件使用的项目有（）。A小型项目B设计和施工由同一承包人承担的项目C技术要求复杂的项目D工期不超过 12 个月的项目E对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目答案：AD解析：本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。【8】：根据招标投标法实施条例
36、，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有（）。A工期较长的B技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的C采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的D需要采用两阶段招标的E对实施工程总承包的答案：BC解析：本题考查的是招标方式。【9】：关于招标投标过程中标底的说法，正确的有（）。A招标项目均应编制标底 B一个招标项目只能有一个标底C若招标项目设有标底的，应当在开标时公布 D标底只能作为评标的参考E可以根据标底确定最低投标限价答案：BCD解析：本题考查的是标底。（1）标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容（2）招标人可自行决定是否编制标底（标底非必须）（3）如有标底，一
37、个项目只能有一个标底（4）若设有标底，应当在开标时公布（5）标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件（6）招标人设有最高投标限价时，应在招标文件中明确最高投标限价或计算方法，不得规定最低投标限价。【10】：根据标准设计施工总承包招标文件，发包人应当顺延合同工期的情况有（）。A因国家标准变化而引起的变更B因国家有关部门颁布施工许可证迟延C承包人采购的材料因供货方违约而延误到货D发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查E施工中发现了文物答案：ABDE解析：本题考查的是发包人原因延长合同工期。由于发包人原因导
38、致的延误，承包人有权获得工期顺延和费用加利润补偿的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因【11】：关于设计招标程序的说法，正确的有（）。A设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标B设计招标的内容无具体的工作量C设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标D设置评标因素时不应当过分的要求投标价的高低E评标委员会无权对投标人进行资格审查答案：ABD解析：本题考查的是工程设计招
39、标。一般建设项目按初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于技术复杂而又缺乏经验的项目，可以增加技术设计阶段。对一些大型联合企业，矿区和水利枢纽，为解决总体部署和开发问题，还需进行A通常采用综合评估法 B技术标与商务标同时进行评审C不对投资估算进行评审 D报价的合理性属于设计方案的评审内容 E评标委员会无权对投标人进行资格审查答案：AD解析：本题考查的是建筑工程设计评标。设计招标评标方法通常采用综合评估法，不能用评标价法评标委员会向招标人提出书面评标报告，推荐候选人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人一般情况，如果招标人不接受投标人技术标方案
40、的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。先评技术标，后评商务标，方案不接受，根本不考虑报价标书评审考虑的内容：?设计方案的优劣?投入、产出经济效益比较?设计进度快慢（是否满足建设总进度要求）?设计资历和社会信誉（适用于资格后审）?报价的合理性【13】：在大型工程设备的采购招标中，没有实质性响应招标文件的情形有（）。A投标保证金金额不足B投标保函的有效期不足 C资格证明文件不全D单价计算的结果与总价不一致 E用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致答案：ABC解析：本题考查的是初步评审。下列情况属于没有实质性响应招标文件：（1）未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保
41、函出证银行不符合招标文件要求；（2）超出经营范围投标；（3）资格证明文件不全；（4）投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书；（5）业绩不满足招标文件要求；（6）投标保函的有效期不足；（7）不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围。【14】：在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有（）。A选址意见书 B场地规划红线图C场地工程勘察报告 D有关水、电等供应情况的资料 E有关公用设施的资料答案：AB解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。选项 CDE，属于初步设计阶段需发包人提供的资料和文件。【15】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责
42、有（）。A独立处理单价的合理调整和索赔批准 B在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作 C依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务D决定发包人与承包人有关合同争议的处理E按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项答案：ABE解析：本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。1、受发包人委托对施工合同的履行进行管理（1）在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。（2）在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项。（3）承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。（4）在合同规定的权限范
43、围内，独立处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。2、居于施工合同履行中的核心地位（1）公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项（2）除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或被授权的监理人员处取得指示。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；承包人的各种问题也首先提交监理人。（3）“商定或确定”条款规定，总监理工程是在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程应认真研究审慎“确定”【16】：关于标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A承包人以基准日期前的市场价
44、格编制工程报价B长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E基准日期即为投标截止日答案：ABD解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项 C，承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价；选项 E,通用条款规定的基准日期指投标截止日前第 28 天。【17】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式投保的，当发生保险事件时，对于损失赔偿不足的部分，采取的处理原则有（）。A不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任
45、方赔偿B保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿C不足的部分由发包人全部承担D永久工程损失的差额由发包人补偿E临时工程和施工设备等损失由承包人补偿答案：ADE解析：本题考查的是保险金不足的补偿。（1）保险金额小于工程实际价值，损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。价值，发生损失时保险公司按实际损失相应百分比赔偿。【18】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（）。A组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底B核对工程资料，进一步收集相关的地址、水文等资料C编制施工组织设计和施工进度计划D编制施工环保措施计划E负责测设和
46、管理施工控制网点答案：CDE解析：本题考查的是承包人的义务。【19】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有（）。A是否列入已标价的工程量清单 B是否在招标阶段已经确定的价格C是否在合同履行阶段必然发生 D承包人是否必然获得支付E是否包括在签约合同价内答案：BCD解析：本题考查的是工程款支付管理。（1）暂估价发包人在工程量清单中给出，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程金额，属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够、质量标准尚未最终确定、投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报
47、价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。（2）暂列金额暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。暂列金额与暂估价均属于包括在签约合同价内的金额【20】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（）。A永久工程的损失 B施工设备损坏C停工损失 D施工场地的材料和工程设备 E承包人的人员伤亡损失解析：本题考查的是不可抗力。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程
48、设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。【21】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。A监理人的指示延误 B发包人提供的材料和工程设备提前交货C异常恶劣的气候条件 D法规变化引起的价
49、格调整 E隐蔽工程重新检验质量合格答案：AE解析：本题考查的是索赔管理。选项 B 错误，发包人提供的材料和工程设备提前交货只能索赔相应的费用；选项 C 错误，异常恶劣的气候条件只能索赔工期；选项 D 错误，法规变化引起的价格调整。【22】：根据标准施工招标文件的施工合同文本通用合同条款，承包人竣工清场的主要义务有（）。A就交付工程的使用功能向发包人交底B拆除临时工程，清理，平整复原场地C保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅D施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场E施工场地内残留垃圾已全部清除出场答案：BDE解析：本题考查的是竣工验收管理。承包人的清场义务，工程接收证书颁发后，承包人应
50、对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。【23】：关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有（）。A分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬B分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用C分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设