标准版地下车位买卖合同.docx

《标准版地下车位买卖合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准版地下车位买卖合同.docx（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、标准版地下车位买卖合同 6 篇地下车位买卖合同 1甲方(车库出卖人)：_省房地产公司电话：乙方(车库买受人)： 电话：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国道路交通安全法及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：一、乙方通过公开拍卖竞得_小区 幢 号车库，属 结构。二、乙方按规定付清成交款 (大写： )，拍卖佣金 (大写： )。三、甲方统一办理产权证，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积_元。如遇调整物管费标准则按新标准收取

2、。五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定： 1、不准将车库以经营用途使用;2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给_小区以外的住户或单位使用;3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记;4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地;5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响;在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责;小区内禁止鸣号，以免影响小区住户;7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理乙方须与小区物管公司

3、签订车库物业管理委托合同。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理最新车位买卖合同合同。七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：_省房地产公司 乙方： 代表：日期： 日期：地下车位买卖合同 2转让方(以下简称“甲方”)： 身份证号： 受让方(以下简称“乙方”)： 身份证号： 见证方：甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就停车位使用权转让事项，达成如下合同： 一、产权约定本合同所指停车位(停车设施)，系具有独立使用功能的独立建筑空间，并不属于必要附属设施，也未随该建筑地上部分的房屋产权一并转移。上述独立建筑空间并未计入业主公摊面积。甲方保证对以上车位享

4、有合法的占有、使用、收益、处分的权利。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。二、标的本合同所指停车位，位于地下负 层 号，具体停车位置，以平面图确定为准。三、使用期限甲方同意将上述停车位使用权转让给乙方，转让期限自本合同签订生效之日起，至所属土地使用权期限届满时止。四、转让价款1、本合同所指车位使用权转让，总价款为人民币(大写) 元整，乙方付款方式为第 种：(1) 一次性付清全款。乙方于本合同签订当日向甲方付清全部转让价款。(2) 分期支付款项。乙方于签订本合同当日，向甲方支付定金人民币(大写) 元整，剩余款项在本合同签订后 日内全部付清。2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付

5、完毕的，甲方有权解除本合同，没收定金，并将上述车位使用权另行转让给其他业主。五、本协议生效后，甲、乙双方分别向 公司发出权益转让通知书。甲方须无条件配合乙方办理上述车位的落名、产权登记等相关手续(税费及规费由甲方按国家有关政策规定承担)。六、生效条件甲、乙双方对本合同未尽事项应协商解决。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，合同附件、补充合同与本合同具有同等法律效力。七、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。八、契约收存本合同正本一式三份，甲、乙、见证方三方执一份。甲 方： 乙 方： 见证方：电 话： 电 话： 年 月 日地下车位买卖合同 3甲方(卖方)

6、： 乙方(买方)： 身份证号： 身份证号： 联系地址： 联系住址： 联系电话： 联系电话：根据合同法、房地产管理法、国物权法及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买地下车位事宜，甲、乙双方签订本合同，达成如下协议。第一条 合同标的1、甲方将位于开封市尉氏县建设南路天泰欧洲豪园小区地下区号车位(以下简称该车位)售予乙方。该车位面积 及位置编号(见附件一)， 面积以现场实地测量为准。2、该车位的装饰、设备、设施等产品标准及其周边相邻关系，以实际勘查状况为准。第二条 转让价格及付款方式1、该车位单价为：人民币元/平方米。合计总价款为：人民币： 元(大写： 万 仟佰

7、拾 圆整)，此价格不含该车位的物业管理服务费。2、付款方式：一次性付清全款。乙方应于年 月 日前一次性向甲方付清该车位转让费。第三条 交付及交接手续1、甲方应当在乙方付清该车位全部转让款后 内日向乙方交付该车位。2、乙方应在约定的交付日或甲方通知的日期携带本合同和缴清全部车位款的票据按时到甲方通知地点办理该车位交付手续。逾期未到， 由此产生的逾期交付该车位的责任由乙方承担。第四条 其他事项约定1、乙方购买的该车位仅作为轿车类小型车辆停泊专用，乙方不得另 做其他用途。乙方不得任意改变所购买的该车位的用途、外观、结构和各类设施，否则乙方应当立即恢复原状并承担由此产生的一切费用， 给甲方或第三方造成

8、损害的，乙方还应赔偿甲方及或第三方的损失。2、乙方确认在本合同签订前已对该车位施工图上的位置、大小、高度等相关情况已明确无误。3、乙方日常使用时应遵守物业管理规约及地下停车位的管理制度， 且按时足额交纳相应的物业管理费用。4、乙方使用该车位停放车辆时不得占用公共通道，不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行，不得妨碍甲方的物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。因乙方不正确使用该车位或不按甲方的规定使用该车位，给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的， 乙方应予赔偿。5、乙方在地下停车位使用或行驶过程中，不得损坏车道及公共设施(如反光镜、消防箱、管网、线路、房屋结构等)，如造成损坏的，

9、乙方应负责进行修复或赔偿。6、甲方或物业公司检修、维护管道需借用该车位时，乙方必须无条件配合;检修方应事先通知乙方，并安排好其他临时泊位，确保乙方可以停车。乙方不按要求进行配合工作的，应承担由此造成的损失。7、乙方车辆在停车位内损坏或丢失的，甲方或甲方委托的物业服务公司不承担任何赔偿责任;但有义务协助乙方向公安机关报案并配合公安机关对案件进行调查和处理。8、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方独立承担赔偿和修缮责任。第五条 违约责任1、乙方应当按照本合同第二条的约定按时、足额支付该车位的转让总价款。

10、(1) 乙方逾期支付转让总价款不超过 30 天(含 30 天)的，每逾期一日， 乙方应向甲方支付本合同约定转让总价款 0.5 %的逾期违约金。(2) 乙方逾期支付转让总价款超过 30 天的，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付转让总价款 30%的违约金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到达乙方之日起，本合同终止，甲方有权另行处置该车位;甲方不行使解除权的，不免除乙方每日应当向甲方支付本合同约定转让总价款 0.5 %的逾期违约金的责任。2、本协议生效后，甲、乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的， 违约方须按本合同的有关条款之规定承担违约责任，并按转让总价款的 10%向守约方支付违约金。

11、3、本合同对违约责任另有约定的，从约定。第六条其他事项约定1、因不可抗力或者相关机关行政行为导致合同不能履行或履行迟延的，双方均不负违约责任。2、其它未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，双方均可向该车位所在地人民法院提起民事诉讼。3、本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，自双方签字或者盖章之日起生效，具有同等法律效力。甲方(盖章)： 乙方(签字)：法定代表人(签字)：签约日期： 签约日期： 地下车位买卖合同 4转让人：企业营业执照号码： 法定代表人：联系电话： 受让人：身份证号码：详细住址： 小区 号楼 单元 室联系电话：根据中华人民共共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法

12、律、法规的规定，转让人和受让人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就地下停车位使用权转让事宜达成如下协议：一、车位基本情况该车位位于 小区地下 层 区 号，规格为 。二、计价方式、价款及付款方式转让人与受让人约定车位以“个”计价。该车位总价款为人民币 万元整(小写： 元)。受让人在本合同签订时一次性付清全部价款。三、转让人保证该车位没有产权纠纷。因转让人原因造成该车位发生债权债务纠纷的，由转让人承担相应责任。四、交付时间转让人应在 年 月 日前向受让人交付该车位。五、使用承诺1、受让人使用该车位期间，该车位仅作车辆停泊专用，不得另作他用，不得随意改变该车位的性质、外观、结构和各类设施，若有损

13、坏或由此发生事故，受让人除应承担恢复原状的费用外，还应承担相应的赔偿责任并承担后果。2、受让人在使用该车位期间，有权与其他权利人共同使用与该车位有关的公用部位和设施。3、受让人使用该车位停放车辆时，不得占用公共通道。4、转让人检修、维护管道等基础设施需借用该车位时，受让人必须无条件配合。5、如遇战争等紧急事态，政府需征用该车位时，受让人必须无条件服从。六、权益约定1、本合同转让人只进行车位使用权转让，无需产权登记;受让人购买该车位使用权的年限，与其在 小区所购房屋的土地使用权年限相同， 但不享有该车位占用范围内的土地使用权。2、在受让人所购房屋的土地使用年限内，受让人转让房产的，车位使用权应一

14、并转让。受让人不得向非 小区业主转让车位使用权。七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;协商不成的可依法向人民法院提起诉讼。八、本合同一式二份，转让人与受让人各执一份，自双方签字盖章之日起生效。转让人： 受让人：(签字盖章) (签字盖章) 年 月 日 年 月 日地下车位买卖合同 5转让方(以下简称“甲方”)： 身份证号：联系电话： 住址：受让方(以下简称“乙方”)： 身份证号：联系电话： 住址：(注：双方有效身份证均复印在背面)根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规规定，甲乙双方及中介方在自愿平等、协商一致的基础上，甲方自愿将自己合法拥有的停车位以及该车位的相关权益

15、一并转让给乙方。现双方就转让相关事宜达成以下协议：第一条转让车位(以下简称该车位)位于x 地下停车场第号，该车位为划线分割，无隔断墙无封闭，车位具体位置和相关参数以甲方与小区房地产开发商签订的购买合同上的数据为准。第二条甲乙双方商定该车位转让价格为人民币￥ 元整，大写 ，初次取得产权证明的相关费用由甲方承担，产权由甲方转让给乙方之后产生的相关费用由乙方承担。第三条双方一致同意本协议签订当日乙方向甲方一次性支付该车位全额转让价款。甲方收款人签字：，收款日期：。第四条所有款项付清后本协议自动生效，车位转让即成事实。在双方均在场的情况下由乙方对车位进行验收，乙方如无任何异议，视为该车位情况符合本协议

16、约定，甲方完成车位交付，上述车位的占有、使用、收益、处分权归乙方行使;甲方及继承人无权另行处置该车位， 不得再次转卖他人或用作抵押或用作财产继承或用作财产分割等任 何权利，如甲方与其他第三方发生产权纠纷或债权债务关系使得乙方无法如本协议约定获取该车位的所有权，即视为甲方违约。第五条甲方应于合同签字生效当日，将上述车位的原购买合同及房地产开发商开具的收款收据一并交予乙方保管，并有开发商或第三方为见证。转让后甲乙双方须到该小区所在的物业公司备案，办理移交手续。第六条甲方的承诺和保证1、甲方保证自己对该转让车位拥有权，权属清晰，无争议;未被判决、裁定限制出售，也未设置抵押，并已取得其他共有人的同意;

17、没有经济和民事纠纷，转让该车位不存在法律上的障碍;也不涉及其他第三方的权利。如有上述情形，视为甲方违约。2、在该小区房地产开发商能够办理车位产权证书时，乙方要求甲方过户，甲方或甲方继承人应无偿无条件积极协助乙方到房屋权属登记机关办理手续。产生的所有费用全部由乙方自行负责。3、本协议签订前该车位物业管理费用及其他应当缴纳的费用已经全部交清，如有尚未缴纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。第七条甲乙双方有责任按照协议条款自觉履行。如违反本协议约定， 违约方应向守约方全额偿还该车位转让价款及违约金，违约金商定为人民币￥ 元整，大写 。第八条甲方丈夫(妻子)，身份证号：也同意将该车位转让给乙方。 第九条本协

18、议未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本协议具有同等法律效力。第十条本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成时， 双方同意仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第十一条本协议自甲乙双方签字之日起生效。第十二条本协议正本一式三份，甲乙双方各执一份，物业小区执一份， 具有同等法律效力。甲方签字： 乙方签字： 日期：地下车位买卖合同 6 甲方：乙方：联系住址： 联系住址： 联系电话： 联系电话： 身份证： 身份证：根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方协商，签订本合同。乙方现购买甲方转让车位 个，经友好协商，甲乙双方就车位具体购买事宜签订协

19、议如下：一、转让车位使用权内容1、乙方有偿购买甲方出让的地下 号车位，车位大小及位置编号以车位现状为准。2、该车位总价款为人民币 拾 万 仟 佰 拾 元整，￥ 。 购买车位以个为准，不按面积大小计，但维修基金需以房产局实测面积交费。二、付款方式1、乙方采用一次性付款方式。乙方于 年 月 日前一次性付清车位有偿转让费。2、乙方迟延付款，经甲方书面催告三日内仍未支付完毕的，甲方有权解除本合同，并可将上述车位另行转让给其他业主。三、交付日期暂定年月日四、逾期违约责任甲方如未按期交付车位，乙方有权要求甲方按银行同期存款利率支付已付车位有偿受让费利息;如逾期十天甲方仍未交付车位，甲方应支付车位有偿受让费

20、 0.1%的违约金给乙方。五、使用权限1、乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。2、甲方在签订本合同前已告知乙方所受让车位目前无法办理产权登记，乙方对此已完全理解并接受，并且无任何异议。若将来具备登记条件时，乙方自行办理车位产权登记，并提供相关证明文件;登记时需支付的相关费用，由乙方自行承担。3、该车位为机动车停泊专用，乙方不得另作他用，不得用任何材料在车位上进行搭建，不得擅自改变内部设施和墙体结构，因违规而导致乙方及其他住户人身伤害和经济损失的，均由乙方承担全部责任。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度，且交纳相应的管理费用(电费、清洁、保安、设备维修等)。4、车位的物业管理费为每月每个 50 元。车位的物业管理费不包含在车位款中，由乙方另行支付给物业管理公司。六、联系方式双方承诺合同中所提供的联系地址、电话等真实有效。七、本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。八、本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。九、本合同经双方签字后生效。甲方： 乙方：签约日期：签约日期：标准版地下车位买卖合同