《2023年委托书合同模板五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年委托书合同模板五篇.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023 年委托书合同模板五篇委托书合同篇 1签订时间：厂房场地平整合同发包人：法定代表人：联系方式：承包人：法定代表人：联系方式：资质等级：邮箱：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：工程工程承包范围：2、合同价格2.1 场地平整工程单价(含税)为每平米人民币元(大写：角整)，场地平整工程量为平米，合同价格为：元(大写：元整)。(1)此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：30cm 土方平整、机械进出场费、场内外
2、和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。4、合同工期4.1 工程工期：开工日期：年月日，竣工日期：年月日工期总日历天数为：日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为：10 日。)4.2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事件(如高考、运动
3、会、重大节假日)等因素，为不变期间。4.3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。5、工程质量5.1 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。5.2 工程质量符合甲方验收标准。6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务(1)向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。(2)及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。(3)按合同约定向承包人支
4、付合同价款。6.2 承包人的权利与义务(1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。(2)边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);(4)承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不
5、予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。(5)承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。(6)承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。(7)承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其
6、功能造成任何损坏;否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。(9)承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。(10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。(11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。7、安全施工7.1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各
7、项规定，严格按照安全标准组织施工。7.2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。7.3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。7.4 事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。8、环境控制承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。9、验收工程具备验收条件的，承包人应在工程
8、竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。10、违约责任10.1 如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000元违约金。逾期超过 5 天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的 20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。10.2 如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额 2 倍的违约金。10.3 承包人在
9、施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金 10000 元/次。10.4 土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。10.5 因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。10.6 发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期 30 日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的 0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的 5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。1
10、1、争议解决因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。12、其他本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。13、附件附件 1 廉洁协议附件 2 营业执照副本复印件附件 3 签约代表授权委托书及身份证复印件附件 4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议(以下无正文)(本页为签字页)发包人：(签章)承包人：(签章)签约代表：签约代表：电子信箱：签约时间：开户银行：账户：监督电话：董事长办公室：电子信箱：签约时间：开户银行：账户：委
11、托书合同篇 2委托人：X，男，汉族，19 年月日生，浙江省武义县履坦下坭村号，身份证号：，联系电话：。因本人工作原因，不能亲自到办理的相关手续，特委托 作为我的合法代理人全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，承担相应的法律责任。现委托上述授权责任人作为我单位在日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。受托人：X，男，汉族，19 年月日生，江西高安人，现住昆明官渡区阮家村，联系电话：。兹委托黄栋在委托人张晓阳诉被告陈望建借款合同纠纷中，担任委托人的代理人。代理权限：特别授权代理。甲方所委托的被调查人乘飞机或其他交通工具到外地，
12、并需要进行调查，乙方向甲方请示同意后，甲方应向乙方增加调查费用，具体数额实报实销。有权代为提出、变更、放弃诉讼请求;有权代为和解、调解;有权代为处理与本案诉讼过程中有关的一切实体及程序事宜。9 月 6 日，原、被告双方签订购销合同一份，合同约定由原告在同年 9 月 7日供给被告约定规格的钢材一批，同时约定带款提货等条款。合同签订后，原告分别于同年 9 月 6 日、9 月 10 日按被告所需供给了价值为 274795.25 元不同规格的钢材，被告在收货后已支付原告货款 228618.20 元，余款 46177.05 元经原告多次催讨，被告至今未付。在庭审中，被告对原告违约金 5649.92 元的
13、计算没有异议。此致 市官渡区人民法院甲乙双方商定的委托期以房屋租出为准。签订委托时，甲方需向乙方出示该房屋的合法有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书，应出示代理人身份证原件和房屋产权人的书面授权书。该授权书是本委托书不可分割的一部分。如果本店房在合同终止之前依法被没收，双方同意本合同遂告终止，双方不得向对方提出索赔。只要承租人还在本商店，承租人必须交纳租金，直至其搬出，把店房还给出租人为止。签订合同授权委托书怎么签，有哪些要注意的事项，下面是为您收集的关于合同授权的委托书范文，希望大家喜欢!委托人：受托人：3 月 10 日委托书合同篇 3甲方：乙方：依照中华人民共和国政府
14、采购法和中华人民共和国招标投标法的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托代理事项达成本协议。一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方代理。二、甲方职责及工作内容1、依法进行政府采购活动。2、委派 1 名分管领导及 1 名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文，经审批的采购计划、资金 及落实情况，项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。4、审定采购工作计划和采购文件等文件，配合乙方答复投标人的质疑。向业主和物业使用人告知物业使用的有关规定，当业主和物业使用人装修物业时，告知有关限制条件，订立书
15、面约定，并负责监督;5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委，并按规定参加评标。7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。8、根据评标报告确定中标、成交供应商，或委托评标委员会确定中标、成交供应商，协助乙方向落标人发致谢函。9、与中标、成交供应商签订政府采购合同，也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。依照中华人民共和国政府采购法和中华人民共和国招标投标法的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托代理事项达成本协议。10、履行合同，办理政府采购国库集中支付申请手续。三、乙方职责及工作
16、内容(如遇不可抗力因素或因政府政策调整等导致本委托书不能继续履行或履行不必要时本委托书则自动解除，双方互不承担违约责任。)1、依法进行政府采购活动。2、编制采购工作计划，根据甲方采购需求，按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件，提交甲方审定后执行。3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格，并送市工程预决算审核所审核。4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。5、发布采购信息和公告。6、组织投标报名，发售采购文件。7、组织投标人踏勘现畅8、采购文件澄清、答疑及修改工作。授权委托书应当编号登记，委托书由存根、正本两部分组成。存根留法
17、律顾问室备查，正本交被委托人作为代理人的法律依据(附件二)。现委托上述授权责任人作为我单位在日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。10、在规定的时间和地点，受理符合采购文件要求的投标文件。11、组织开标、评标会，复核评标报告。12、发出中标、成交通知书，向落标人发致谢函，并在指定媒体发布中标、成交信息。在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。13、组织、协助甲方与中
18、标、成交供应商签订政府采购合同。14、答复供应商质疑，并协助监管部门处理投诉事项。四、乙方免费代理甲方的委托，在采购过程中发生的与项目有关的费用由乙方承担。五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取，甲方不得参与标书收入分成。六、未尽事宜，双方另行协商解决，所签订的补充协议为本协议的组成部分。七、本协议一式肆份，双方各执壹份，其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效，有效期至双方协商解除本协议之日止。甲方：乙方：法定代表人(或委托代理人)法定代表人(或委托代理人)调查费用：合同签定首付款元整;调查终结后付款元整;总计：元整。
19、调查结束后，乙方向甲方按合同规定的调查内容提交相关资料。签字：签字：年月日年月日委托书合同篇 4甲方:(以下简称甲方)乙方:郑州东升家政服务有限公司(以下简称乙方)为了确保日常保洁工作的顺利进行,甲乙双方本着共同协作,互惠互利的原则,经充分协商制定本合同。一、委托管理范围:(1)1-7 号楼 14 个单元的步梯、电梯、楼梯玻璃、走廊、地下室、扶手、天台、及附属物的擦拭、巡视保洁。(2)外环境:硬质地面、花坛、绿化带、水系、地下停车场及附属物的擦拭、巡视保洁。(3)公共区域、外环境,商铺外围的卫生保洁。二、委托管理标准:地面整洁、无明显杂物、无积水,卫生间无异味、卫生洁具无明显污迹。(具体见附表
20、:清洁标准)三、人员配备:人。四、委托管理资金:1、甲方向乙方提供管理资金元/月。2、支付方式:每月日前支付上月清洁费。五、委托管理期限:自年月日起至年月日止。六、双方的权力、责任、义务:1、甲方:(1)为乙方提供乙方必须的材料存放用房;(2)保证乙方清洁作业所须的水电供应。(3)按合同规定支付给乙方有关款项。(4)对乙方的工作有监督、检查、建议权。2、乙方:(1)接受甲方委托,认真按照合同组织安排清洁工作。(2)乙方应虚心(来自:)接受甲方的监督和检查。(3)乙方要加强员工的思想教育,严守工作纪律。七、合同的更改、补充和终止:1、经双方协商一致,可对本合同条款进行修改、更改和补充,以书面合同
21、为准。2、合同期满自行终止,如续订合同,同等条件乙方有优先权。八、本合同自签订之日起生效。九、本合同一式两份,具同等法律效力。十、甲乙双方如对本合同有争议,经调解不成的、均有权提出诉讼。甲方:(盖章)乙方:(盖章)签字:签字:年月日年月日委托书合同篇 5甲方（委托方）：乙方（受托方）：公司甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行网络招商页面策划。为保证项目顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同。一、项目任务1.1 任务一：乙方对甲方网络招商开展专项策划，编写招商页面主题文案；1.2 任务二：乙方根据甲方已确认招商页面主题文案，进行网页设计制作。二、委托项目进度2.1 第一阶段：编
22、写策划文案2.1.1 为期四个工作日，乙方通过对甲方提供的资料进行整理和分析，根据甲方市场推广需要，编写招商页面主题文案。2.1.2 策划时间自甲方全额付款后，按照乙方要求提供资料后的下一个工作日起算。2.2 第二阶段：网页设计制作。2.2.1 为期三个工作日，乙方根据甲方已确认招商页面主题文案和甲方 CI规范的要求，进行网页设计制作。2.2.2 策划期自甲方联络人以书面形式对第一阶段的策划成果予以确认的下一个工作日起算。2.3 策划工作各阶段按程序顺延，但实际执行中有一定的交叉，总体累计时间不超过七个工作日。三、甲方责任与权利3.1 甲方须为乙方工作及时提供所需的背景资料和信息，并以书面形式
23、指派一到两人作为项目联络人，负责配合乙方工作；3.2 在乙方提交各阶段成果之后的二个工作日，对乙方提交的阶段性方案给予书面确认或提出书面的指导性意见；四、乙方责任与权利4.1 乙方须按计划进度完成各阶段策划任务，及时与甲方沟通并请甲方确认；在乙方提交各阶段成果之后的二个工作日，甲方若无确认回函，乙方可视为甲方对所提交的方案已确认；4.2 乙方须按甲方提出的指导性和标准性要求修改和完善各阶段成果，乙方按甲方要求对文案或平面设计进行修改的时间不计算在总体累计时间之内。4.3 保守甲方的商业机密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同履行中涉及的保密内容。五、合同金额及付款方式5.1 本合同总金额为人
24、民币伍佰捌拾元整（￥580 元整）。5.2 付款方式：签订合同后三日内，甲方向乙方全额支付策划与设计制作费用。5.3 赠送连锁中国分类下排位，广告形式为（图片/文字链）规格：；使用期限为月日至月日止，仅限于本项目制作的招商网页。六、成果归属与冠名宣传6.1 乙方将其最终策划成果于项目结束之日正式转给甲方，所有未被接受的策划方案仍归属乙方；6.2 乙方对策划成果保留其冠名权；七、违约责任7.1 由于甲方原因致使本合同无法履行或中断，乙方终止本项目策划，不予退还甲方所付费用；7.2 由于乙方原因中断本合同履行，乙方收回前期的策划成果，同时退还甲方所付费用；八、合同终止8.1 本合同履行完毕自动终止；8.2 一方违约并承担责任后自动终止；8.3 任何一方无权单方面终止本合同，因不可抗力或者甲乙双方一致同意终止本合同时，须以书面形式确定。九、合同争议本合同履行过程中出现争议时，甲、乙双方本着友好协商原则解决，并以补充协议形式载明；协商不成时，任何一方可向人民法院起诉。十、合同生效日10.1 本合同和合同附件经双方盖章，签字后生效。10.2 补充合同与本合同具有同等的法律效力。10.3 本合同（包括合同附件、补充合同）一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）合同签约地：签约日：月日