《岩棉板保温施工合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《岩棉板保温施工合同.pdf（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1/5 外 墙 保 温 工 程 承 包 合 同 工程名称：签订日期：2/5 外墙保温工程承包合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）乙方承接甲方 潜山县公交枢纽站建设工程 外墙保温工程，经双方本着公平、公正、自愿的原则共同达成如下协议：一、工程质量：根据甲方和设计要求的质量标准，按照国家现行规范标准的有关规定操作执行。二、开工时间及工期：根据甲方要求制定规定日期，自材料进场施工至工程结束工期为 30天(其中办公楼为 10 天）。三、承包性质：包工、包料 工序：执行最新规范操作规程，即GBB50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范和JGJ144-2004J408-2005
2、 外墙外保温工程技术规程。3/5 材料规格：岩棉板、抹面砂浆、塑料锚栓、耐碱玻璃纤维网格布均符合 DB34/T1851-2013、GB/T25975-2010 检验标准。四、承包价格：1、岩棉板保温系统按 86 元每平方米，要求厚度按图纸施工。2、该承包价格不含脚手架管理费、工地现场垂直运输费、施工过程中水电费及甲方任何管理等工作费用。（乙方负责保温工程的材料运费、送检、分部工程相关资料整理等工作。检测费由甲方承担。）五、工程量：保温面积约 2000，施工完毕后，根据实际工程量计算。六、安全措施：乙方应制定完善的安全措施，如有安全事故，与甲方无关。七、管理要求：1、乙方在进场及施工中应服从土建
3、工程承包单位安排的工程管理人员的管理与监督。2、材料进场乙方将厂家合格证、质量检测报告送甲方。3、乙方应制定安全措施，加强防范，确保施工安全，必须戴安全帽，方可进行施工。九、付款方式：1、保温所有材料进场合格后支付总工程款的 30%；2、办公楼或后勤楼保温层施工完成并验收后支付已完成工程量的 95%；3、总工程价款的 5%等到保温验收一年后付清。4/5 十、违约责任：乙方如在规定的工期内未完成工程，逾期一天按 1000 处罚，如因甲方原因和不可抗力因素，乙方免责。甲方如未按合同约定支付工程款，乙方可有权停止施工，并收取已施工的下欠工程款及相应的银行贷款利息。十一、合同纠纷解决方式：按合同法执行。如发生纠纷，双方可协商解决。如协商不成，由承包方有关仲裁机关或法院裁定。十二、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自盖章之日起即生效，双方应共同遵守。其他未尽事宜，双方另行商定。甲方签字：乙方签字：单位盖章：单位盖章：联系方式：联系方式：5/5