《建筑工程转包合同协议书样本(4篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程转包合同协议书样本(4篇).docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑工程转包合同协议书样本甲方： 乙方： 丙方：依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的建筑工程施工承包合同转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下：一、甲方与乙方在年月日签订的建设工程施工承包合同年 月 日签订的建设工程施工承包合同补充协议经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的建筑工程施工承包合同、建筑工程施工承包合同补充协议的各项条款。二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为陆拾万元，付款时间为：签订合同之日 年 月 日付款 万元，剩余 万元由内方在 年 月 日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金 万元。三、该转让合同签订之日起，
2、所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工日乙方赔偿丙方违约金万元并赔偿因此所造成的全部损失。四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效甲方： 乙方： 丙方： 年月日建筑工程转包合同协议书样本（二）甲方：(管理层) 乙方：(劳务层)根据工程实际情况，甲乙双方经过友好协商，同意对 年 月 日签订的春城花建筑工程劳务承包合作合同书进行补充，在建筑工程劳务承包合作合同书基础上，就本工程具体
3、施工事宜及有关细节达成一致，订立本补充协议。一、竣工工期与进度控制节点：1、竣工工期：年月日2、进度控制节点： 月份：屋面工程、楼地面工程，主要湿作业与修补作业，提供全部建设单位直包项目工作面，内墙腻子一遍完成。 月份：安装工程，内墙腻子、楼梯抹灰、室外散水，竣工清理等承包范围内的全部工程内容完成，具备初验条件。二、施工条件1、月日之前，满足月日具备初验条件的各工种劳力全部到场。2、乙方必须采取措施保证施工人员、机械的均衡连续施工，保证合同工期。3、乙方须保证建设单位直包队伍的垂直运输等协调工作。三、工程款支付1、工程款支付条件：只有在全部按进度计划控制节点要求的进度完成并经甲方验收合格后方可
4、支付。2、工程款支付方式：第一阶段：月日前支付工程预付款万元.若乙方劳力不能满足施工条件的要求，不予支付。第二阶段：月日前支付工程进度款万元. 第三阶段：月日前支付工程进度款万元.3、若因乙方原因造成月底不具备初验条件，第三阶段工程款直到具备初验条件时方可支付，同时乙方承担由此给甲方带来的一切损失。四、工程质量1、本工程质量要求为合格。2、住宅使用功能及实体测量与观感评定标准均应符合合格标准，满足每户验收质量要求，不得出现超差现象。3、在初验之前，按照每户验收标准进行自检，全部合格后方可报验。五、本协议与建筑工程劳务承包合作合同书有不同之处以本协议为准。其它事宜执行 年 月 日签订的建筑工程劳
5、务承包合作合同书的有关约定。六、本协议与双方签订的建筑工程劳务承包合作合同书具有相同法律效力。双方各执两份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方：(盖章)乙方：(盖章):(盖章): 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 日期：日期：建筑工程转包合同协议书样本（三）订立合同双方：建设单位：(以下简称发包方) 施工单位：(以下简称承包方) 双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称： 第二条：工程地点：第三条：工程承包范围和内容：1、宁夏宝利达化工有限公司 2、设计图纸内的一切要求：外围围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程、饰工程、安装工程、电气工程)第四条：工程价款的支付与结算
6、工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后 日内，由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款，每月在 号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款，工程月度进度款支付按当月的价款总价的%结算。三、工程价款支付达到合同总价款的%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。五、确因发包方拖欠工程款
7、、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。六、本合同造价结算方式： 七、承包方在单项工程竣工验收后 天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件 天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。第五条：工程期限及施工准备(开工、竣工时间)根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天(日历天)，自 年月日开工至年月日竣工验收。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1. 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.
8、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;3. 在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上(每次连续小时以上)，影响正常施工;4. 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;5. 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 人力不可抗拒的因素而延误工期四、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水
9、、用电计划，送发包方。第六条：工程质量标准一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：1. 由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2. 隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;3. 承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;4. 承包方在施工中发生质量事故，应及时报
10、告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;5. 工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第七条：承包形式及材料设备供应一、承包形式为包工包料，工程中所用机械全部由承包人提供。二、承包人所供应、采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程， 承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料
11、、设备方承担。第八条：发包方义务：1. 开工前天，甲方给乙方施工图一式份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行)2. 负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作， 负责监督工程质量。3. 按协议负责按期拨款。第九条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据， 开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据， 承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更
12、设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第十条：承包方义务1. 按协议分工负责材料供应。2. 编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前天交甲方一式二份。3. 按施工图负责组织施工，按期竣工。4. 竣工后，天内按规定将竣工资料整理好交甲方。5. 保证
13、施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。第十一条 工程验收竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和 有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第 号通知印发的建筑工程保修办法(试行)执行。第十二条：违约责任及奖励条款一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，发包人按每推迟一天为 元处罚
14、承包人。第十三条：附则一、本合同一式 份，合同附件 份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。第十四条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁
15、; 二、向发包人所在地的人民法院起诉。发包方：(盖章)承包方：(盖章) 年月日建筑工程转包合同协议书样本（四）甲方：(以下简称“甲方”)乙方： 身份证号： (以下简称“乙方”)甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商， 在平等自愿、互惠互利的基础上，对创业城二期续建九标段三栋(11 区 .4.7.8.9.10.11.12.13.32.33 .34.35号楼)工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。工程内容：1、工程名称：创业城二期续建工程2、工程地点：乘风庄 3、工程十三栋楼总造价万元(即人民币元，最后以实际结算价为准)。协议内容：甲方将“创业城二期续建九
16、标段十三栋楼(11 区3.4.7.8.9.10.11.12.32.33.34 .35楼)”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。一、甲方聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，聘请期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给建设单位之日止。乙方承诺按甲方与建设单位签订的合同内容执行。二、双方的权利与责任1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到建设方认可的，一切后果及经济责任全部
17、由乙方承担，与甲方无关。5、乙方向大庆油田房屋开发公司交付合同履约金(万元)人民币。招标代理费按照规定支付。6、乙方负责与建设单位方进行协调，保证工程顺利地进行。7、如建设单位拖欠应付工程款等款项违反施工合同约定的，由乙方决定是否通过诉讼等方式解决。如乙方决定通过诉讼方式解决的，甲方必须提供相应的手续，因诉讼所产生的费用全部由乙方承担。8、乙方就该项目全额风险独立经营，自行承担亏损的风险和享有经营收益。乙方的经营收益是指建设单位支付的工程款项扣除施工成本、应交甲方管理费、税金等之后的余额。9、工程竣工后，若建设单位未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止
18、。10、工程要根据安全生产条例和劳动法的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理，乙方为施工人员购买工伤、意外保险，需要甲方配合的， 甲方不得拒绝。11、乙方每个月以书面形式向甲方汇报一次工程进度。l2、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的%向甲方赔偿名誉损失。13、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。14、甲方于开工前通知乙方。15
19、、乙方在取得工程款后，应将全部工程款用于本工程，如果甲方发现乙方挪用工程款，甲方有权解除本协议，将工程收回重新组织施工(由甲方委托评估机构评估已做工程造价)，或者由甲方扣除下期工程款(相当于工程总造价的%) 作为乙方违约的违约金。16、在该工程完工并移交甲方前，乙方承诺保障甲方不承担任何属于乙方在施工过程中发生的因人身伤亡或财产损失所致的责任，保障甲方不承担任何属于乙方施工人员引起之诉讼、控告、索赔的责任及可能发生之相关费用。上述一切责任及费用均由乙方承担。17、为保证本项目能按期完工，建设单位拨付给甲方的工程款实行专款专用， 除甲方特别授权外，乙方不得以借款或其它形式向建设单位支取工程款。1
20、8、建设单位拨付给本工程的款项，甲方在工程款到甲方户上后两天内甲方扣除管理费后拨付给乙方。三、乙方向甲方上缴管理费、质保金按下列方式支付：1、乙方按工程总造价的%向甲方上缴管理费，该款项在建设单位支付的工程款中由甲方直接扣取。2、乙方向甲方支付工程总造价的 %作为质保金;质保金在工程竣工验收合格、甲方与建设单位签订承包合同中约定的关于工程质量保修(养)期满移交给业主，并把(甲方)要求提供的资料原件移交给(甲方)后，一次性无息支付给乙方。(不提供清单所列资料，质保金不予退还，清单附协议后)3、工程施工所涉及的税金由乙方负责在当地缴纳，缴纳营业税时应同时缴纳个人和企业所得税;4、乙方凭发票、交纳税
21、款凭证(银行小票)收据向甲方申请工程款; 四、违约责任1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。2、未经甲方书面同意不得私刻甲方公章、项目章和财务章等与工程相关的印章，不得以甲方的名义对外签订合同。如乙方违反甲方规定，甲方可单方面终止协议书，并处以协议造价%的赔偿金，情节严重者，甲方将追究乙方刑事责任。3、如乙方在工程施工过程中擅自停工，导致工程未完工，则甲方有权选择有工程评估资格的会计师事务所进行评估，经评估后由甲方重新组织施工，同时甲方有权保留追索乙方擅自停工所造成的损失的权利。4、如乙
22、方施工期间与其雇用的施工人员存在欠薪行为或人身伤亡事故损害赔偿争议，或拖欠供应商的材料货款等经济纠纷在工程竣工之前仍未处理完结， 甲方有权在工程款项中直接扣留工程款项用于清还欠薪或做为人身损害赔偿金、材料货款等支付给相关人员，乙方对此不得提出任何异议。五、其他1、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决;协商不成，可向甲方所在地黑龙江省大庆萨尔图区人民法院提起诉讼。甲方：乙方：(盖章):(盖章): 代表人：代表人：签约日期：签约日期：电话号码;电
23、话号码：甲方：武汉新八建设集团有限公司乙方(实际施工方)：武汉阔达网络信息有限公司甲方承建武汉体育运动学校弱电工程，现委托乙方施工，为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案施工，各项工程项目的工作内容，具体为网络、电话、广播及监控工程的综合布线及设备安装调试。(体操馆网络，电话，有线电视及游泳馆桥架由甲方提供材料并施工)二、方式甲方需根据乙方负责施工的上述工程最终与业主预算总价及工程项目追加款对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价(减去甲方施工的项目直接结算费用)%为施工责任管理费，各类税费均由甲方另行缴纳。三、组织领导：1) 乙方必须服从
24、甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任： 1、甲方责任：1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款，甲方严格按照工程进度支付乙方工程款，每拖延一日甲方按照工程
25、款总价 %支付乙方违约金。3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到国家标准。2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。3) 工人进入施工现场必须戴好安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。4) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审
26、批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。6) 具体施工作业中必须配备所需安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等安全设施，并且必须符合所在地有关施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工。8) 乙
27、方不得将依据本协议书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。9) 工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验标准。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工， 返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。由于甲方施工项目造成质量问题，乙方不予承担责任。六、工期：1. 施工工期从至.2. 乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或
28、期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价向甲方支付罚金。七、付款方法：1) 合同签订后，甲方按乙方所完成施工进度，综合布线完工后，甲方应付给乙方结算价(暂按预算总价)的 %工程款即 待设备全部安装完工后，甲方应在三天内付给乙方结算价的 %工程款即 。待业主验收合格后，甲方应在三天内付给乙方结算价的 %工程款即 。2) 质保金：质保金按乙方工程结算价的 %扣除，待工程完工并通过竣工验收半年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知 24 小时内派人修理。八、其它：1) 若甲乙方无正当理由单方终
29、止本协议书，除承担由此给双方造成的经济损失外，还应向一方支付工程总造价%的违约金。2) 若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、乙方对本协议书上述各条款具有解释权十、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。甲方： 乙方： (实际施工方)：代表： 代表： 经办人：施工责任人：签约日期：年月日