《土石方运输合同2023年格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方运输合同2023年格式.doc（15页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 土石方运输合同2022年格式【5篇】 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着公平，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商全都同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款： 一：工程名称： 工程地点： 二：工期时间： 1、开工时间：详细以甲方工程部书面通知的 开工时间为准。 2、竣工时间： 三：结算方式： 每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。 四：运输计费： 1、运至弃土场，一公里以内运价元。(运输税后价) 2、超出一公里，每公里加人民币0.80元。(运输税后价) 五：挖机撞车计费： 六：合同签订生效后，甲方需支付乙
2、方进场费：挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元;乙方必需在天内组织台车辆，挖机进场开工。 七：甲方责任： 1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的状况下，发生责任费用由甲方负责。 2、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天，以上损失由甲方担当。 3、协调好工地治理人员，供应足够油料，负责道路准时清理，整平，保证乙方车辆顺当安全行驶。 4、正常天气状况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。 八：乙方责任： 1、合同签订后，乙方必需在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必需听从调度，安全生产;乙方车
3、队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方担当。 2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。 九：未尽事宜双方协商解决 本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律爱护，甲乙双方共同遵守。 甲方：(公章) 乙方：(公章) 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 合同签订日期：年月日 土石方运输合同格式篇2 甲方：_镇场镇：余_ 乙方：阳通乡个体运输户：黄_ 一、甲方修建龙桥乡新_3.2公里水泥路，需要
4、运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方屡次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。 二、详细协商细节工程条款如下： 1、甲方所需用大河沙是王_，甲方给乙方结帐王_，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。 2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。 三、付款方法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清晰。 四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必需在_年_月_日之内全部给乙方结算清晰款项。 五、甲方邀请乙方担当龙桥乡新_3.2
5、公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。 六、乙方在甲方正常施工开头，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干预，除此之外，甲方违约时，甲方必需一次性全部结清前期的一切料款和运费。 七、以上合同是通过甲乙双方仔细考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责担当运输总款的百分之二十的违约补偿金。 八、本合同一式三份，自签字之日起生效。 公证人签字：甲方： 乙方： _年_月_日 土石方运输合同格式篇3 甲方： 乙方： 依据中华人民
6、共和国合同法法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中担当的权利、义务和责任，确保运输顺当完成。双方在自愿、公平、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同： 第一条：工程内容 运输土石方，甲方将依据工程工程所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进展统一安排、治理、调度和指挥，乙方必需听从。 其次条：工程承包运输时间价款及付款方式 1、工程时间为一年，即年月日到年月日。 2、单价以本工程单趟运距为1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。 3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。 4、付款方式：日清月结。 第三条：燃油费用 甲方负
7、责供应充分的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方供应的燃油不得高于市场价格。（燃油必需符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。 第四条：甲方的权利与义务 1、甲方负责工程爆破。 2、甲方统一治理、调度和指挥。 3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。 4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。 第五条：乙方的权利与义务 1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。 2、乙方运输车辆必需听从甲方的统一治理、调度和指挥。 3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。 第六条：其他责任 1、乙方车辆进场后，甲方必需在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。（每
8、月双方可有3天的停工日） 2、甲方在正常工作中不得随便停产，因甲方缘由造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。 3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不担当任何责任。 4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。 5、乙方可依据甲方工程量的要求增加车辆。 6、甲方应根据本合同的其次条商定准时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方担当一切后果与责任。 7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元整。 8、甲方必需保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必需无偿支付乙方的托运
9、费，并担当肯定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。 9、在正常工作中，车辆消失需修理问题，费用由乙方自理。在修理期间，延误甲方工程不得算乙方违约。 10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或削减工作量，甲乙双方必需提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。 第七条：其他商定 1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同商定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。 2、本合同在履行中如发生争议，双方应准时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。 3、本合同未
10、尽事宜，经双方协商达成全都后，可另行签订书面补充协议。 4、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。 甲方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 土石方运输合同格式篇4 甲方：_ 乙方：_ 依据国家合同法和有关法律、法规的规定，结算时间状况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下： 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程范围：_ 四、付款方式： 1、土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算。每立方米元，此价格为综合价。公里以外按每百米0.13元/立方米计算。 2、每天结算一次，每
11、天早上8点收前一天票(牌)，乙方将全部车辆的票(牌)交与甲方(甲方出具收据)，经甲方和工程部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。 五、甲方的责任和权利 1、乙方机械设备进场后，甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。 2、甲方以每升6.8元油价供乙方使用，结账时扣除。 3、甲方负责道路修理，倒土场的清理、平坦，确保乙方的正常施工。 4、甲方给乙方供应驾驶员必需的车辆停放，修理和保养场地。 5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路线畅通。 6、甲方向乙方供应技术指导有关施工要求。 7、甲方负责安排施工任务，说
12、明平台作业地点及运输去向。 8、甲方应准时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，准时协调外部供给，确保油料供给。 9、甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算。 10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进展教育，或赐予经济惩罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。 11、如甲方消失问题，造成乙方不能施工，甲方应担当乙方每台自卸车每天元，挖掘机每天每台的损失费(如因不行抗拒的自然缘由造成的停工，甲乙双方不追究) 12、乙方车辆进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车元，挖掘机每台元，15天内间续扣除。 六、乙方责任 1、乙方要听从甲方治理人员安排，亲密协作
13、甲方工作，按指令装卸，不得乱装、乱卸，否则甲方有权按承建方工程部规定对违规车辆罚款5000元，并对违规车辆扣押20天。 2、乙方在施工中不得随时跳槽，无故不出工，乙方不得纵容、煽开工人停工、滋事、骚扰甲方，若上述状况造成工期延误，由乙方担当由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除全部运行车辆及挖掘机装运的款项，并担当甲方的一切经济损失。 3、若甲方连续两天不能按时结清工程款，乙方有权停工。如乙方有特别状况自愿退出工程工程，可提前30天当面告知甲方，不承受电函之类的告知，乙方必需由相等数量的车辆补充，乙方车辆退出，如提前一天退出，扣除车辆30000元工程款项，并担当由此给甲方造成的经济损
14、失。 4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项，乙方有义务帮助甲方维护甲乙双方的利益。 5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌)，欺瞒甲方一经发觉，甲方有权扣除乙方全部车辆及装机实际运营的全部款项，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。 6、后车厢无挡板扣除3立方。 7、乙方车辆在运输机施工中消失的一切伤亡事故于甲方无关，费用由乙方担当。 七、因自然因素造成的.停工，双方都不担当责任。 八、在合同履行期间，甲、乙双方发生事故，双方友好协商。 九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土石方
15、运输合同格式篇5 甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、工程工程名称： 二、工程工程地点： 三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。 四、工期： 本工程工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候特别、政府行为、任何第三方干预或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 以车厢容积为标准
16、算方（加高局部另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价） 甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在其次个工作日的17点前，根据乙方前一天的总运输款支付全款。 六、双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活动板房供乙方使用，并担当这两个板房的费用）。 2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切 费用全部由甲方担当。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、
17、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，准时按施工进度进展技术监视指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 （二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从治理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规章，严禁酒后驾车
18、和超速行驶，做到文明礼貌，优质效劳。乙方对其所供应的车辆司机自行治理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地治理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。 6、乙方供应
19、的车辆必需满意甲方的以下要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体安康的驾驶员。 七、特殊商定 1、施工过程中，如遇石方需要甲方进展爆破，造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。 2、施工过程中，如遇石方需要甲方进展爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要担当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进展转移的除外。 八、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款到达三天，则从第三天开头，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 九、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方代表：乙方代表： 身份证号码：身份证号码： 联系电话：联系电话： 签订时间：年月日签订时间：年月日