《劳务承包合同模板八篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务承包合同模板八篇.docx（64页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 劳务承包合同模板合集八篇 工程总承包单位： 四川荣鑫建筑工程有限公司(以下简称甲方) 劳务分包单位： 中江县力源劳务有限公司 (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 1、劳务分包工程概况 工程名称： 欧洲花园二期工程 工程规模： 60000平方米 工程地点： 中江县回龙路口 分包范围：实行场内人工包干，以施工图和招标文件确定的工程内容为准。 2、分包工作期限 以总承包合同商定的工程期限为准。 3、质量标准 按总包合同有关质量的商定、国家现行的建筑安装工程施工及
2、验收标准和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需到达质量评定合格等级。 4、工程经理 41甲方委派的担当驻工地履行本合同的工程经理为 ，职务：工程经理。 4. 2乙方委派的担当驻工地履行本合同的负责人为 ，职务：现场负责人。 5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的工程治理班子，全面履行总包合同，组织实施施工治理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2负责编制施工组织设计，统一制定各项治理目标，组织编制年、季、月施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收； 5.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、
3、工作用水、用电及施工场地； 5.4按时供应图纸，准时交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 5.5按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳； 7、乙方义务 71对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 72严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准；加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业规划，投入足够的人力、物力，保证工期
4、；加强现场治理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 73自觉承受甲方及有关部门的治理、监视和检查；承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局； 74做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款； 75妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施； 76乙方应为下属职工办理职工社保
5、、职工福利及各种社会保险，并支付费用； 7.7乙方须听从甲方转发的发包人及工程师的指令。 78除非本合同另有商定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行总包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 8、安全施工 81乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格执行有关安全文明生产治理规定，负责对现场施工作业人员进展安全教育，负责现场施工的安全治理，严格按安全标准进展施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。 82甲方应为现场施工作业人员办理意外损害保险，支付保险费用；乙方由于现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工
6、现场内需用的安全防护用品，由乙方供应使用规划，甲方负责按使用规划准时组织供给。 83甲方应对其在施工场地的工作人员进展安全教育，不得要求乙方违反安全治理的规定进展施工。如因甲方现场治理不当导致安全事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。 9、材料、设备供给 9.1乙方在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供给规划，甲方按供给规划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供给时间等组织货源并准时交付乙方。如质 量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。 92乙方应与甲方工程都亲密协作，搞好材料节省工作，如消失铺张材料现象，甲方工程部有权予以书面警告直至罚款。 10、劳务酬劳
7、10.1本工程采纳固定劳务酬劳，共计￥2500000.00，大写人民币 贰佰伍拾万元 整。 10.2劳务酬劳的支付 甲方收到建立单位拨付的工程款后，按劳务酬劳总额占工程总造价比例向乙方支付。 10.3本合同劳务酬劳(依据现有施工图确定，结算时按实进展调整)。 10.4甲方与乙方达成的劳务酬劳支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规准时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方担当全部责任和费用，概与甲方无关。 11、施工机具、周转材料供给 甲方供应给乙方劳务作业使用的机具、设备性能应满意施工的要求，准时运入场地，安装调试完毕、运行良好后交付乙方
8、使用。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证工程需要。 12、施工变更 12.1施工中如发生对原工作内容进展变更，甲方工程经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明；乙方根据甲方(工程经理)发出的变更通知及有关要求进展变更。 12.2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的乙方损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延：困变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。 12.3施工中乙方不得对原工程设计进展变更。乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接损失，由乙方担当，延误的工期不予顺延。 12.4因乙方自身缘由导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务酬劳。 13、施工
9、验收 13.1乙方应确保所完成施工的质量符合本合同商定的质量标准。甲方与发包入对乙方的施工质量进展检查验收，当乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。 14、施工协作 乙方应协作甲方对其工作进展的初步验收，以及甲方按发包人或建立行政主管都门要求进展的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。 15、其他 15.1甲方未按商定向乙方支付劳务酬劳时，按拖欠金额向乙方支付每日万分之四的资金占用费。 15.2乙方因自身缘由延期交工，应向甲方支付500元天的工期罚款； 15
10、.3违约责任：本合同签定后甲乙双方均应严格执行，不得违约。否则，违约一方除赔偿守约一方的经济损失外，还应向守约一方支付本合同金额10%的违约金。 15.4争议：甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，和解、调解不成时，可向有管辖权的人民法院起诉。 15.5合同解除： (1)如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳，并赔偿因此而患病的损失。 (2)如因不行抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。 (3)合
11、同解除后，乙方应妥当做好已完工程和剩余材料设备的爱护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付发生的费用，并按合同商定支付已完工作劳务酬劳。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响本合同中商定的结算和清理条款的效力。 15.6本合同自双方签字盖章后后生效，双方履行合同义务完毕付清劳务酬劳后终止。 15.7本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方：中江县力源劳务有限公司 乙方：四川荣鑫建筑工程有限公司 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日年 月 日 劳务承包合同 篇2 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相
12、关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就_（工程）劳力施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条工程承包范围 _ 第三条工程工期 1.规划开工日期：_年_月_日，规划完工日期：_年_月_日，总日历天数_天； 2.主要节点工期：_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度规划安排（包括新调整的进度规划） 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量务必到达_ 第五条组成合同文件及解释挨次 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1.本合同； 2.本合同附件； 3.招投标文件； 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准；
13、 注：上述文件应互为补充，在合同中消失模糊不清或不相全都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条标准标准 本合同适用标准标准：_ 第七条甲方职责和义务 1.负责统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.准时带给由甲方供给的施工机械设备、周转材料。 5
14、.按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条乙方职责和义务 1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、礼貌施工、环境和职业安康安全、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；依据业主或甲方的规划要求（包括调整后的规划），合理组织，科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证工期；担当由于自身职责造成的质量返修、工期拖延
15、损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和承诺的治理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人务必按国家规定持上岗，技工务必有职业技能操作证，持证率到达100%.特别工种务必有特种作业操作证，持证率到达100% 4.听从甲方和业主的监视、检查、治理；理解甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、礼貌施工、环境爱护等方面的治理：理解甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况； 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。因乙方职责发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥当保管、合
16、理使用甲方带给或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施： 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及职责后果； 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）； 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件；制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；制止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的职责和后果。 10.甲方在资金临时不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不
17、得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第九条环境爱护、安全生产和礼貌施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展安全生产、礼貌施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监视、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全施工标准进展施工；加强对现场操作工人的安全教育；仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保安全生产；随时理解安全检查人员依法实施的监视检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，担当一切职责后果和经济费用。 发生安全事故，乙方应按有关规定马上上报
18、甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进展处理。 3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的治理规定，做到礼貌施工；保证施工现场干净有序，贴合礼貌施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场治理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。 第十条材料、设备供给与治理 1.甲方带给给乙方使用的周转材料实行调拔制，依据工程规划需要向乙方带给。 2.乙方就妥当保管、合理使用甲方供给的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的
19、场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节省。如材料使用超出预算用量，则超出局部的费用由乙方担当；材料节省局部，由甲乙双方按_比例分成。 第十一条承包方式、价格及包含的资料 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的资料： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动爱护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等
20、）；礼貌施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工；预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用； 3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十二条结算方法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%.所承包工程完工后付结算款的_%，余款_%待所承包承包工
21、程完工验收到达合同要求后付清。（结算款支付额以扣除劳务治理费后的数额为基数） 3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务治理费。 第十三条施工验收 1.乙方应按本合同商定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应准时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当准时对乙方施工成果组织有关部门进展初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果证明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方职责。 2.乙
22、方应协作甲方对其工作进展的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作务必乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。（协作第三方工作的费用另外协商） 第十四条工程保修 1.保修范围、期限：_ 2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求资料和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十五条保险 1.乙方负责人务必为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2.保险事故发生时，甲、乙双方有职责实行必要的措施削减损失。 第十六条争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，能够自行协
23、商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后，除非消失以下状况，双方都应连续履行合同，持续工作连续，爱护好已完工作成果； 2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同； 2.2调解要求停顿合同工作，且为双方理解； 2.3仲裁机构要求停顿合同工作； 2.4法院要求停顿合同工作。 第十七条合同履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2.合同履约保证金所含资料应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境爱护、礼貌施工、施工顶峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪守法等。若达不到以上资料所规定的
24、要求，则从履约保证金中扣除必需的金额；若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的资料完成，经有关部门验收贴合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息） 第十八条不行抗力 1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 2.不行抗力大事发生后，乙方应马上通知甲方工程经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 3.因不行抗力大事延误的工作时间相就顺延。 4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能
25、免除拖延履行方的相应职责。 第十九条 1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，能够解除合同。 2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同商定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条合同终止 双方履行合同全部义务；劳务酬劳价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 其次十一条合同份数 本合同一式_份，甲方_份；乙方_份。 其次十二条补充条款_ 其次十三条合同生效 本合同双方商定_后生效。 合同
26、签订时间：_ 合同签订地点：_ 甲方（盖章）_ 乙方（盖章）_ 劳务承包合同 篇3 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本工程的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为_学校教学试验楼工程，地点在_市_。 二、承包方式与要求 该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_工程按_元/（m2、m3、
27、t）的承包单价由乙方进展承包，其承包单价包括以下内容：完成建立方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节省；与其他队伍协作等内容。 四、工程质量与安全 依据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进展返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必需听从甲方治理人员的安排，必需严格遵守安全操作规程，为使工人增加安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进展安全交底教
28、育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方缘由造成的安全事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节省关，不准乱锯、乱丢、铺张材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安治理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从治理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、规划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做
29、工。如全部违反规定者，参照工程部相关规定惩罚。 六、付款方式与工期 该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期掌握点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。 七、双方权力与义务 （一）甲方 1、甲方有权对乙方进展资格
30、审查，对乙方违反合同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。 2、甲方依据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同商定和业主付款状况支付劳务费。 4、甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立安康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。 （二）乙方 1、乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。 2、乙主必需按甲方的要求进展安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程消失的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责
31、。 3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应供应人员名单、身份证。 5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进展违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6、为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1、以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。 2、如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3、属于乙方自备设备，自带工具用
32、具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方：_ 代表：_ _年_月_日 乙方：_ 代表：_ _年_月_日 劳务承包合同 篇4 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成全都。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条 工程承包范围 工程承包形式为大清包工程。由根底垫层清理土方开头至工程完工交付使用清理保洁完成，按施工图纸及图纸会
33、审、甲方通知(除室外塑钢门窗制作、安装，防水施工，有线电视、电话、可视对讲安装、但包括弱电预埋、屋顶太阳能系统、入户门安装的全部人工费，机械费，周转材料费，二次倒运费，材料装卸费，安全生产、文明施工费用。防盗护栏外加工归甲方。各种管道进户散水外1.5米以内归乙方施工。配电总配电箱下口以内归乙方施工。楼梯护栏归乙方焊制加工。由甲方安排施工的单项工程乙方必需积极协作施工。工程大致做法，地下一层，地上六层，砖混构造住宅楼。1、2、3#楼筏板根底，4、5、6、7、8、9、10、11#楼桩以上承台及筏板;外装贴保温板，一层窗台下外墙面砖，以上外墙涂料;内装墙面抹灰，顶棚找平及墙面刮白水泥腻子两道，厨房、
34、卫生间内墙面砖;地下室、楼梯间水泥地面;厨房、卫生间地面面砖;及水暖、电安工程;具体做法按施工图纸、图纸会审、甲方通知、工程洽商、设计变更等。 第三条 工程工期 1.规划开工日期：_年_月_日，规划完工日期：_年_月_日，总日历天数180天; 2.主要节点工期：主体封顶90天，装修90天_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度规划安排(包括新调整的进度规划)。 第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需到达优良工程 第五条 组成合同文件及解释挨次 组本钱合同的文件及优先解释挨次如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准; 注：上述文件应互为补充，在合
35、同中消失模糊不清或不相全都时，按上述挨次解释，不能清晰解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条 标准标准 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项治理目标，组织编制施工规划、物资需用量规划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的掌握、监视、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不听从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.准时供应由甲方供给的沙子、碎石、水泥、钢材、商品混凝土、混凝土空心条板、室内门、室内门框、砖、装修
36、材料、水暖电安装材料等施工材料，水、电费。 5.按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用电。 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 8.施工用水甲方部置水管到现场，阀门以下由乙方负责;施工用电甲方布置到二级配电箱上口，三级箱及开关箱、电缆由乙方负责。 9.现场施工工人的工资发放由乙方造册、制表，甲方负责监视工人的工资资金使用状况及实际发放状况，工人签字后的工资表报甲方一份备案。手续不齐全停顿下次工程款的拨付。 10.甲方使用乙方清工按每市场价格实际状况支付，下次甲方拨款时支付。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法
37、律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量到达商定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的规划要求(包括调整后的规划)，合理组织，科学安排作业规划，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按要求和承诺的治理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率到达100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率到达100% 4.
38、听从甲方和业主的监视、检查、治理;承受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境爱护等方面的治理，承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况; 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理使用甲方供应的材料。 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所商定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施
39、工人配备必要的劳动爱护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。乙方工人住宿的床具由乙方负责。 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体安康、技术娴熟等条件;制止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;架子工种不得超过50岁;制止使用不法人员，乙方应担当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金临时不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 11.乙方负责绑丝、铅丝、电焊条、拉片，螺栓管，各种气体等全部低值易耗品选购及费用。 12.乙方提前10天向甲方上报材料规划，以给甲方选购材
40、料的时间，如供应材料规划不准时，造成窝工，乙方自负。 13.乙方不得将本工程转包给他人，必需由乙方承包作业。否则乙方将依法担当责任。 14.乙方在签订合同时，必需供应企业资质证书、营业执照、安全资质、治理人员的花名册，以上证件加盖乙方公章，甲方存留。乙方需将其劳务人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、身份证号码)及身份证复印件、特别工种复印件，一并作为本合同附件。 15.劳动保证金由乙方支付，退回后返回乙方。 第九条 环境爱护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进展安全生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监
41、视、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全施工标准进展施工;加强对现场操作工人的安全教育;仔细落实安全措施，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患，确保安全生产;随时承受安全检查人员依法实施的监视检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进展处理。 3.乙方就严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工;保证施工现场干净有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担
42、当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场治理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。 第十条 材料、设备供给与治理 1.甲方供应给乙方使用的材料实行调拔制，依据工程规划需要向乙方供应。 2.乙方就妥当保管、合理使用甲方供给的材料(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丧失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。分成。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价。承包方式为大清包，承包价格 396 /平方米，包括地下室面积其他按国家规定规定执行。承包价格不包含税款。 2.承包价格所包含的内容