《加工承揽合同汇总十篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加工承揽合同汇总十篇.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 加工承揽合同汇总十篇 托付方：_纺织器材厂（甲方） 承揽方：_电镀厂（乙方） 1加工的工程、产品名称、规格_数量_价格、交货期： 工程 产品名称、规格单位数量单价 （元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架_以上只_万_万_万淬火综条支_万_万_万合计 2质量标准： 乙方依据甲方供应图纸规定的技术要求和质量标准进展加工。在加工工艺过程及运输中甲方供应的加工件允许损坏千分之_，但损坏件必需归还甲方。 3原料供给： 加工用锌块由甲方供给。 4交货方式： 由乙方负责来回运输，运费由乙方自负。 5质量验收方法： 完成加工后由甲方按质量标准验收。 6结算方式： _。 7违约责任： 甲方托付乙方加工镀
2、锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之_交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。 甲方：_纺织器材厂 法定代表人：（盖章）_ 地址：_ 银行帐号：_乙方：_电镀厂 法定代表人：（盖章）_ 地址：_ 银行帐号：_年_月_日 加工承揽合同 篇2 定作人： 签订地点： 承揽人： 签订时间：年月日 第一条 加工物、数量、酬劳、交货期限 加工物规格计量、酬劳、交货期限及数量 数量 名称、型号单位、单价金额合计 合计人民币金额（大写）： （注：空格如不够用，可以另接） 其次条 定作人供应的材料 材料规格
3、计量 数量质量 供应日期 消耗定额 名称型号单位 （注：空格如不够用，可以另接） 第三条 承揽人对定作人供应的材料的检验标准、时间及提出异议的期限： 第四条 加工物的技术标准、质量要求： 第五条 承揽人对定作物质量负责的期限及条件： 第六条 加工物的包装要求及费用负担： 第七条 定作人供应技术资料、图纸的时间、方法及保密要求： 第八条 承揽人发觉定作人供应的图纸、技术要求不合理的，在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。 第九条 定作人（是否）允许第三人完成加工物的主要工作。 第十条 加工物的交付方式及地点： 第十一条 加工物的检验标准、方法、地点及期限： 第十二条 酬
4、劳的结算方式及期限： 第十三条 定作人在年月日前交定金（大写）元。 第十四条 本合同解除的条件： 第十五条 定作人未向承揽人支付酬劳的，承揽人（是否）可以留置加工物。 第十六条 违约责任： 第十七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政治理部门调解；协商或调解不成的，按以下第种方式解决： （一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第十八条 其他商定事项： 定作人（章）： 承揽人（章）： 住宅： 住宅： 法定代表人： 法定代表人： 居民身份证号码： 居民身份证号码： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 开户银行： 开户银
5、行：鉴（公）证机关（章） 账号： 账号： 经办人： 邮政编码： 邮政编码： 监制部门： 印制单位： 加工承揽合同 篇3 合同编号：_ 签订地点：_ 签订时间：_年_月_日 定作方：_ 承揽方：_ 第一条加工物、数量、酬劳、交货期限 工程名称及内容_ 计量单位_ 数量_ 工作量_ 酬劳_ 交付期限_ 单价_ 金额_ (注：空格如不够用，可以另接。) 其次条技术标准、质量要求： 第三条承揽人对质量负责的期限及条件： 第四条定作人供应技术资料、图纸等的时间、方法及保密要求： 第五条承揽人使用的材料由_人供应。 材料的检验方法：_ 第六条承揽工程中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是
6、： 第七条工作成果检验标准、方法和期限： 第八条结算方式及期限： 第九条定作人在_年_月_日前交定金(大写)_元。 第十条定作人解除承揽合同应准时书面通知承揽人。 第十一条定作人未向承揽人支付酬劳或材料费的，承揽人(是/否)可以留置工作成果。 第十二条违约责任： 第十三条解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成的。 按以下第_种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 定作方(公章)_ 承揽方(公章)：_ 签订地点：_ 签订地点：_ _年_月_日 _年_月_日 加工承揽合同 篇4 承揽方：_ 定作方：_ 定作方托付承揽方加工_，
7、经双方充分协商，特订立本合同， 以便共同遵守。 第一条 加工成品： 品 名规 格单 位 数 量 备 注 其次条 加工成品质量要求：_ （加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据） 第三条 原材料的供应方法及规格，数量，质量：_ （，用承揽方原料完成工作的，承揽方必需依照合同规定选用原材料，并承受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，削减价款或退货。 ，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格供应原材料。承揽方对定作方供应
8、的原材料要按合同规定准时检验，不符合要求的，应马上通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方供应的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。 ，原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。） 第四条 技术资料，图纸供应方法：_ （承揽方在依照定作方的要求进展工作期间，发觉供应的图纸或技术要求不合理，应当准时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停顿工作，并准时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。 ， 承揽方对于承揽的工作，假如定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。 ， 定作方应当按规定日期供应技术
9、资料，图纸等。） 第五条 价款或酬金：_ （价款或酬金，根据国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。） 第六条 验收标准和方法：_ （，根据合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。 定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发觉质量缺陷的定作物或工程，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等缘由而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。，当事人双方对承揽的定作物和工程质量在检验中发生争议时，可由法定质量监视检验机构供应检验证明。） 第七条 交（提）货的
10、时间和地点：_ （， 交（提）定作物期限应当根据合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。 ，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；托付运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必需留给定作方以必要的途中时间；双方另有商定的，按商定的方法计算。） 第八条 包装要求及费用负担：_ 第九条 运输方法及费用负担：_ 第十条 结算方式及期限：_ 第十一条 其他：_ （如： 依据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。
11、定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权恳求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。 依据国家有关规定，经当事人双方商定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以恳求返还。等等。） 第十二条 承揽方的违约责任： 一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。 二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定
12、作方仍旧需要的，应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理；少交局部定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。 三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并担当因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。 四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金_元；（合同中无详细规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付局部的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金总额的千
13、分之一偿付违约金。未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。 五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的_（-幅度）或酬金总额的_（-幅度）违约金。 六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。 七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并担当因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。 八，由于保管不善致使定作方供应的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。 九，未按合同规定的方法和期限对定作方供应的
14、原材料进展检验，或经检验发觉原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量担当责任。 十，擅自调换定作方供应的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并担当逾期交付的责任。 第十三条 定作方的违约责任： 一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。 二，中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付承揽方的未履行局部价款总值的_（-幅度）的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行局部酬金总额的_（-的幅度）违约金。 三，未按合同规定的时间
15、和要求向承揽方供应原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的帮助工作和预备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。 四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当担当承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除酬劳、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于酬劳、保管、保养费时，定作方还应补偿缺乏局部；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。 五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行
16、有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。 六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。 七，变更交付定作物地点或接收单位（人），担当因此而多支出的费用。第十四条 不行抗力：在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予担当违约责任，但应当实行积极措施，尽量削减损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方拖延承受或无故拒收期间发生的，定作方应当担当责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。 第十五条 纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解
17、决；协商不成时任何一方可向合同治理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同自一九_年_月_日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随便变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式_份，交_ _（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。 定作方：_（盖章） 代表人：_（盖章） 地址：_ 电话：_ 开户银行：_ 帐号：_ 承揽方：_（盖章） 代表人：_（盖章） 地址：_ 电话：_ 开户银行：_ 帐号：_ 一九_年_月_日订 加工承揽合同 篇5 托付方
18、：xx纺织器材厂（甲方） 承揽方：xxxx电镀厂（乙方） 1加工的工程、产品名称、规格、数量、价格、交货期： 工程 产品名称、规格单位数量单价 （元）总价（元）交货日期一季度二季度镀锌综架xx以上只xx万xxxx万xx万淬火综条支xx万万xx万合计 2质量标准： 乙方依据甲方供应图纸规定的技术要求和质量标准进展加工。在加工工艺过程及运输中甲方供应的加工件允许损坏千分之xx，但损坏件必需归还甲方。 3原料供给： 加工用锌块由甲方供给。 4交货方式： 由乙方负责来回运输，运费由乙方自负。 5质量验收方法： 完成加工后由甲方按质量标准验收。 6结算方式： xxxx。 7违约责任： 甲方托付乙方加工镀
19、锌、淬火等，乙方应按规定日期完成；逾期由乙方负担甲方的经济损失，每天按加工产品总值千分之xx交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工损失，应按实际损失赔偿。 甲方：xx纺织器材厂 法定代表人：（盖章）xxxx 地址：xxxxxx 银行帐号：xxxx乙方：xxxx电镀厂 法定代表人：（盖章）xxxx 地址：xxxxxx 银行帐号：xxxxxxxx年xxxx月xx日 加工承揽合同 篇6 买卖合同是出卖人转移标的物的全部权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人根据定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付酬劳的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合
20、同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特别要求制作成品，定作人承受成品并支付酬劳的合同。定作合同与买卖合同常常被混淆。 一、买卖合同与承揽合同的区分标准。 法律之所以区分各种出名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，缘由在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然二者具有相像性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区分：比方合同法规定定作人对承揽人的工作有监视、检查权，定作人有单方转变定作方案的权利，有单方要求承揽人停顿加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料
21、和复制品等。法律给予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人掌握整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人掌握整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有掌握生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进展必要掌握时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的商定，但假如该合同中没有定作方掌握生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要掌握，则不 论双方在合同中如何商定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。 其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合
22、同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了到达最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制 度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以便利办案。这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注意加工过程商定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注意加工过程而只注意标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。 由此可见，二者的区分关键在于：在承揽合同中，定作人注意的是对生产过程的掌握和监视；假如一个合同规定了定作人对生产过程的必要的掌握权，而且这些掌握权明显属于该合同的重要局
23、部，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。 二、其他详细区分： 1、买卖合同以转移全部权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的全部权；承揽合同以完成肯定工作为目的，转移标的物的全部权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。 2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是肯定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是肯定的行为。 3、买卖合同的标的物是双方商定的出卖人应交付的物；承揽合同中 的标的物只能是承揽人严格根据定作人的要求而完成的工作成果。 4、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和
24、功能。 5、承揽合同的定作人在工作成果未完成之前，随时可以解除合同；而买卖合同的当事人并无此权利。 6、买卖合同中当事人可以商定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人担当，也可以由出卖人担当。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己担当工作物意外灭失的风险。 因此，实务中最重要的是审查该合同有无意在强调标的物的承受人对生产进展掌握的内容。比方审查合同有没有商定标的物承受人享有材料选材或者生产过程的监视检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些商定不肯定全部具备，但是必需能显示出定作人对生产过程的必要掌握，假如没有表达对生产过程的掌握，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。 加工
25、承揽合同 篇7 承揽方(甲方)：xx 定作方(乙方)：xx 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：xx 型号：xx 规格：xx 质量要求：xx 计量单位：xx 数量：xx 加工费：xx 单位总价：xx 其次条、加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。 第三条、加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。 第四条、乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 材
26、料名称：xx 型号：xx 规格：xx 质量要求：xx 计量单位：xx 数量：xx 单价：xx 总价：xx 图纸、技：xx 术资料及：xx 交付时间：xx 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：xx 交付时间：xx 交付地点：xx 交付数量：xx 包装要求：xx 检验方法：xx 运输方法：xx 运费担当： 第六条加工费结算方法与时间xx。 第七条乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约
27、金和赔偿金，有余款可以恳求返还。 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付局部的价款总额的xx偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应
28、向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值xx%的违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，到达合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行局部定作物价款总值xx%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方
29、因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条声明及保证 (一)甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行 为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 (二)乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。
30、 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。保密期限为xx年。一方违
31、反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克制、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在xx天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。 第十三条通知 1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳xx(书信、传真、电报、当
32、面送交等方式)传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：xx。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条争议的处理 1.本合同受xx国法律管辖并按其进展解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按以下第xx种方式解决： (1)提交xx仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。 第十五条解释 本合同的.理解与解释应依据合同目的和文本原义进展，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条补充与附件 本
33、合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成局部，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。 承揽方(盖章)：xx定作方(盖章)：xx 法定代表人(签字)：xx法定代表人(签字)：xx 地址：xx地址：xx xx年xx月xx日xx年xx月xx日 签订地点：xx签订地点：xx 加工承揽合同
34、 篇8 加工定作承揽合同。 甲方： 乙方： 地址： 地址： 邮编： 邮编： 电话： 电话： 法定代表人（托付代理人）： 法定代表人（托付代理人）： 开户行： 开户行： 帐户： 帐户 甲乙双方为携手合作，促进进展，满意利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚恳信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商全都，特签订本合同，以求共同遵守： 第一条：品种或工程、规格型号、数量、单价、金额、交货期限 定作物品名或工程规格 型号计量 单位数量价款或酬金交货数量及交货期限 单价总金额 合计 加工承揽合同 篇9 合同编号： 甲方（定作方）： 嘉润公司 乙方（承揽方）： 鉴于：为满意客户订单需求
35、，甲方大量需要指定型号 产品；乙方系 专业 产品生产商。依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的 规定,甲乙双方本着诚恳信用、互惠互利的原则,经充分协商全都,订立本合同。 第一条 定作物状况： 1.1 品名：（应填写定作物的正式名称，不行用其简称或俗名代替 ） 1.2 规格：（应写明定作物详细的规格型号，技术要求简单或特别的，可以 写明根据甲方供应的技术图纸定做，并将技术图纸作为合同附件） 1.3 数量：（详细写明定作物的数量，并注明单位 ） 1.4 备注：（如无内容，在空格处划线） 其次条 合同价款 2.1 合同价款总额：（应以大、小写两种形式填写，并注明币种） 2.2 付款方式：（应具体写
36、明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式， 建议货到付款，以作为产品质量责任的牵制） 2.3 付款时间：（写明年、月、日） 第三条 加工成品质量要求及技术标准： 3.1 质量要求：（应明确填写要到达的质量标准是国标还是行业标准或者甲 方详细要求，必需要写全称） 3.2 技术标准：（技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物 理化学参数） 3.3 以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。 第四条 原材料的供应方法及规格、数量、质量 4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有权对原材料进展检验。乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,甲方有权要求重作、修理、削减价款或退
37、货。 4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表标准供应： （注：如空格不够用，可以另设合同附件，写明见合同附件二） 4.3 甲方于 年 月 日之前供应原材料。 4.4乙方收到甲方供应的原材料之日起 日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后 日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方供应的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件，否则甲方有权解除本合同，乙方担当相应的赔偿责任。 第五条 技术资料、图纸的供应和保密 5.1 甲方负责供应技术资料和图纸。 5.2乙方在依照甲方的要求进展工作期间,发觉供应的图纸或技术资料要求不合理,应当准时通知甲方,甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。甲方未答复,乙方有权停顿工作,并准时通知甲方,因此造成的损失由甲方赔偿。