《2023年工程修护合同,菁华1篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程修护合同,菁华1篇.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年工程修护合同,菁华1篇工程修护合同1发包人：_(简称甲方)承包人：_(简称乙方)依照民法典、建筑法及其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本建设工程协商一下面是我为大家整理的2023年工程修护合同,菁华1篇,供大家参考。工程修护合同1发包人：_(简称甲方)承包人：_(简称乙方)依照民法典、建筑法及其他有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_;2、工程地点：_;3、工程范围：_4、承包方式：_。二、合同工期1、开工日期：_年_月_日 ，竣工日期_年_月_日 ，合同工期总天数
2、_天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照_施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)(_人民币)，小写_￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成_%工作后_天内，甲方向乙方支付_%工程费用;本工程进场完成_%工作后_天内，甲方向乙方支付_%工程费用;本工程竣工验收后_天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐号(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、乙方在合同签定后_日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由甲方提交给设计院，乙方协同参与技术交底以便图纸通过。2、甲方应在施工前做好三通一*工作，提
3、供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、乙方在工程竣工前_日内，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲必须承认乙方的竣工时间;甲方推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担;2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程 收合格之日，办理工程移交，从验
4、收之日起_日内移交完毕，如甲方不按期接管，致使工程发生损失，应由甲方承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内乙方对工程负责免费保修，保修期限届满后，飞提供终身优惠服务。6、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于乙方施工质量不合格，乙方应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若乙方无力补充完善，需委托其他单位时，乙方应承担全部工程费用。九、现场代表甲方现场代表_，乙方现场代表_，
5、双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因乙方施工质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向甲支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经甲与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，甲方与乙方各执壹份。合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同共_页甲方：(盖章)_ 乙方：(签字)_丙方：(签字)_ 丙方：(签字)_联系方式：_ 联系方式：_银行账号：_ 银行账号：_日期：_