《简洁版建筑工程承包合同大全.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简洁版建筑工程承包合同大全.docx（38页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、简洁版建筑工程承包合同大全 承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律爱护的契约性文件。承包合同是怎样的呢?以下是在我为大家整理的建筑安装工程承包合同，感谢您的观赏。 简洁版建筑工程承包合同1 发包方(以下简称甲方)： 法定代表人： 居处地： 承包方(以下简称乙方)： 法定代表人： 居处地： 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程详细状况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：_。 二、工程地点：_。 三、施工工期：_。 四、工作内容 风险提示： 加工承揽业务切忌质量约定不清或口头约定质量，目的在于避开
2、发生纠纷。质量条款要约定明确细致。 假如质量是以样品为准，除了双方封存样品外，还应有样品质量描述的书面材料。以免样品灭失或自然毁损或对样品内部质量有异议而发生纠纷。 1、施工打算工作 依据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 (1)清基：协作土方施工单位的清基工作，开挖及转运基础承台的土方(包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作)。 (2)垫层：垫层的平整、夯实。 (3)协作土方施工单位的土方回填，如采纳人工回填时，另行协商费用。 (4)协作基础施工的其它部分工作。 3、工程工作内容： (1)施
3、工打算：熟识施工图纸，依据甲方施工员放出的主轴线和限制标高，负责各轴线的放线工作及标高点的转点工作。领退料具，做好施工前打算工作。本工程采纳商品(少量零星构件采纳现场自拌)，输送泵。 (2)搅拌：砂石等原材料的装卸、运输、过磅、过斗、人工加水，调加外加剂，出料口扒溜子，机具冲洗等。若采纳商品，免除该项目工作内容。 (3)振捣：的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的，并浇水潮湿，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等(甲方供应试验员)。工程提前30分钟
4、做好打算工作。 (4)运输：包括砂、石、水泥、掺合料、外加剂等材料以及成品场内外全部水平、垂直运输。采纳商品时，则包括输送搅拌车、泵车垫楞、放、收卸料滑槽，搭、拆输送管架，安装、拆卸、清洗输送管等。无论采纳何种方式，均包括一切协作用工。全部材料不计二次转运费。 (5)清理：浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查标高及轴线限制;浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的;清理或清洗振动器、振动棒、输送管、料斗、滑槽、配料场;在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模及修补，处理缺陷等，全部废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程(含木制工程
5、)工作内容 (1)打算工作：熟识施工图纸，协作本工程施工员操平放线，限数、限次、限量，领退料具，做好施工前打算工作。 (2)模板及木制作：选、配料;划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带;垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。 (3)安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 (4)拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 (5)再次安拆：包括第一次安装和最终一次拆除。 (6)运输：包括场内全部模板的水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。 (7)清理：清理与修整模板，清理模板干结水
6、泥及砂浆，模板刷隔离剂(每周转一次刷一次);支、拆模后清理区域范围内全部木屑、废渣等垃圾;拆除最终一层结构模板后，要把全部附着铁钉起干净并卸下钢管上全部的夹具、扣件，施工前、后、全部材料及垃圾均须分类堆放甲方指定地点。 (8)对拉螺杆洗丝，扣件清理洗油。 (9)其它工作：图纸范围内的预留洞口留设、预埋件安装，后浇带、膨胀带钢板网安装、加固;清扫墙、梁、柱、板接缝的漏隙并刚好用水清洗;浇捣过程中派专人看模、随时调整、加固模板。 5、钢筋工程工作内容 (1)施工打算：熟识施工图纸，编制钢筋配料表，并报甲方技术负责审核。供应精确的钢筋安排，领退料具，做好施工前的打算工作。 (2)制做：包括下料、调直
7、、切断、弯曲、闪光对焊、含场内的全部材料搬运和半成品的取放。 (3)绑扎： a.清理模板内杂物，截断铁丝，按设计要求将钢筋绑扎成型并放入模内。 b.捣制构件包括安放垫块;预制构件包括绑扎成型的挂牌、垫楞、堆放以及入模和安放垫块。 c.搭、拆能保证平安及施工须要的全部自用操作脚手架。 d.钢筋接头如按设计要求采纳电渣压力焊和机械连接时，由甲方另行指定专业施工队分包，费用由甲方负责。其它连接方式由乙方负责。 (4)运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。 (5)清理：清理每次绑扎后多余的钢筋、扎丝;钢筋绑扎完毕后，要卸下全部自用操作架钢管上的夹具、扣件;施工前、后全部材料及垃圾均
8、须分类堆放在甲方指定的地点。浇捣过程中派专人看钢筋，并随时调整被移位的钢筋。 (6)其它工作：协作甲方以及其它工程工作。 6、砌体工程工作内容(本合同不包括在内) (1)施工打算：熟识施工图纸，编制砌体材料安排，报甲方技术负责审核。施工料具打算等砌体施工前的全部工作。 风险提示： 定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以仔细审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要刚好核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。 (2)材料打算：包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。 (3)砌筑：各类砌
9、体工程的施工全部工序，包括构造柱、圈梁、压顶、梁顶板等现浇工程。 (4)养护及验收：保证7天的潮湿养护砌体验收协作(包括养护的覆盖物品等)。 7、脚手架工程工作内容 (1)场内材料搬运，搭设、拆除内外砌筑架、浇灌架、平安通道、材料运输道，改架、架料保养、挂平安网，拆除的材料分类堆放等全部操作过程。 (2)运输：包括场内全部水平及垂直运输。全部材料不计二次转运费。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 (3)清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后全部材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 8、材料装卸、领用及保管 (1)全部到场材料的卸车
10、，及出场材料的装车。 (2)乙方按甲方现场材料领用管理方法办理材料领用手续。 (3)甲方选购租赁的钢材、架管、扣件，应达到国家标准，材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。 (4)其他单位或个人运用需经乙方同意并办理手续。 (5)领用的材料由乙方负责保管。 五、承包方式 包工、包协助材料(框架主体内)、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目标如下： 风险提示： 定作方应对自己供应给承揽方的图纸或技术方案予以仔细审议。但承揽方对图纸及技术方案提出异议时，要刚好核实状况、组织论证、完善方案。切不行拖延推诿，由此将会担当承揽方产生的窝工、设备租赁、生产线闲置等相关损失。 1、包
11、工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中全部定额内外用工。 2、包协助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供应钢材、水泥、商品、黄砂、石子、石灰外，其它全部一次性工程消耗用材全由乙方选购，其费用包括在总承包价内。但甲方供材料应按规定的用量(按图计算量加规定的损耗率;损耗率除钢材为1%外，其余全按定额规定的损耗率)进行领用，超领用部分由乙方担当费用。 3、周转材料由甲方依据工程须要供应给乙方运用，乙方应按需下料，如发觉乱裁、乱锯模板、木枋等，一次罚乙方款_元;发觉偷盗钢管、扣件等物品，按原价的100倍罚乙方的款。 4、包设备及配电箱柜的修理保养费用：本工程依据工程须要配置机械设备及配电箱柜，除
12、塔吊、施工电梯、搅拌机外的全部到场机械设备和配电箱柜应完好及运转正常后交由乙方保管，施工期间内的正常保养及修理全由乙方负责，乙方也应保证退场设备及配电箱柜完好和运转正常。配电柜只供应现场总配电柜、钢筋及木工棚的主配电柜、各楼层主配电柜，配件由甲方供应。 5、包小型机具、工具及照明用具等费用：本工程的全部小型机具及工具全由乙方自行负责。包括如手推车、电钻、电锤、灰槽、灰刀、刮杆、线锤、吊线板、灰桶、碘乌灯、高压钠灯、白炽灯泡等。 6、生活用水、用电不进行定额用量包干，但在生活区内发觉一次无人在场的长流水或长明灯赐予乙方_元的惩罚。 7、包工期目标：乙方必需甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方
13、缘由造成工期的施工进度不能满意业主要求，应担当相应违约损失。 8、包平安文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 9、包质量目标：确保一次交验合格。 六、承包费用 1、甲方在签约前三天收取乙方_万元的履约保证金。 2、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收标准，工期、平安及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。 (1)建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为_元。 (2)此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带、海绵垫等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。模板对拉螺杆由甲方按施工组织设计定量
14、供应，此价格中包括了对拉螺杆运用过程中全部工序的全部费用。 (3)此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的钢筋设备、绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。柱子的竖向钢筋连接费用另行计算。 (4)此包干价包括了除搅拌机、塔吊、施工电梯、泵车等机械外的工程施工过程中的全部机具及工具的费用。 (5)本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具及对讲机的费用。 (6)本包干价包括了现场平安、文明施工及ci协作用工费。 (7)合同规定整体清包部分不存在计时工。 (8)本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。 (9)本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。
15、(10)如甲方依据须要确定外脚手架采纳升降脚手架时，应从包干价中扣除外分包部分脚手架费用。 七、结算及付款方式 1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。基础出0.000(一层底板浇筑完)、1区完工结算一次;三层裙楼顶板完结算一次;塔楼部分每六层结算一次。每次结算按实际完成部分的建筑面积及合同约定的单价的70%计算。正负零结算后甲方退回乙方履约保证金50%，剩余保证金在最终一次结算后全额退回。按量供应申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、综合办签订施工部位的质量、平安、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后，由项目合约部进行结算。(如施工方案有变，按施工进度状况酌情
16、解决) 2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。 3、付款方式：每次结算完成后的_日内以现金支付或银行转账，乙方需开具收据。在施工过程中最高付款比例不超过工程进度劳务款的_%，主体结构结束后_天内付款达到_%。余款在所干分部工程完毕并经质监站验收后无质量修理_个月内付清。乙方自身缘由承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。 八、施工质量 1、乙方必需确保承包范围内的分部分项工程质量达到国家建筑安装工程质量验收评定标准的合格等级并要求全部工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的全部工料费用由乙方负责并担当甲方工
17、期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍帮助其返工，返工费用由乙方担当，并罚款_元/次。 2、严格执行质量“三检”制度，每道工序完成后乙方依据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录，合格后方可用书面形式申报甲方质检员验收，对不进行自检、互检、交接检或无记录，或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，每发生一次，罚款_元。 3、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改看法，乙方必需照章执行，对拒不执行整改看法的，或整改不刚好的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款_元。如发觉乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥有意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约
18、保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。 4、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。 5、项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项工程必需达到国家规定标准。 九、施工平安 1、乙方必需建立健全的平安组织机构，设立平安负责人及班组兼职平安员，协作甲方做好进场及日常平安工作。 2、塔吊、钢筋木工加工设备、搅拌机操作人员必需是娴熟工。 3、乙方必需定期做好班内平安教化，对人员逐一登记，填好平安教化表、试卷。使班组人员均有很强的平安意识，并作好教化记录。 4、乙方必需严格执行国家、地方和项目部制定的平安操作规程、平安管理细则、平安管理制度及治安管理条例。 5、乙方应杜绝重
19、大伤亡事故的发生，施工期间，乙方人员发生的大小平安事故(除第三方缘由)由乙方负全部责任，并担当全部由此而产生的全部费用，甲方不负任何责任。如因第三方缘由引起的平安事故，甲方帮助乙方追究第三方责任。 6、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身缘由造成，造成平安伤亡事故或造成他方人员伤亡事故，医疗费、补偿费用均由乙方担当。对于产生严峻后果的，对肇事人交有关部门追究法律责任，并没收履约保证金。 十、文明施工 1、施工期间，应加强班组内部文明施工教化。 2、乙方须严格根据甲方企业ci形象要求保持生产、生活区域内的环境整齐每天派专人清理，并接受甲方检查。 3、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必需
20、在甲方指定的地点，且整齐、井然有序。 4、乙方下班前，应将作业层的垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，全部人工从乙方结账单中扣出(按_元/工日扣除)。 5、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架每人次罚款_元，其他每人次罚款_元)。 十一、甲乙双方职责 甲方职责： 甲方指派_为现场负责人。 1、甲方为乙方供应生活和生产临建(只供应材料，搭设由乙方负责)。包括管理人员住房两间，办公室一间，工人住房若干，工人食堂一栋;生产临建包括钢筋棚及木工棚等。 2、乙方员工上岗前，甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教化培训
21、。 3、甲方负责办理乙方人员有关证件，包括外来就业证、暂住证、项目出入证等，办证费用由乙方担当。 4、甲方依据生产状况支配乙方工作，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。 5、甲方为乙方供应必要的材料及大型施工机械，如搅拌机，塔吊等。其余小型机具设备均由乙方自行负责。 6、甲方负责供应施工用水用电接到施工现场的材料，其中水接至各用水点;电接至钢筋棚及木工棚总闸，楼层用电接至各楼层总配电箱。 7、甲方按合同的约定刚好给乙方结算及支付劳务费用。 8、负责配备平安防护设施(平安帽等劳保用品由乙方负责)。 乙方职责： 乙方指派_为现场负责人，并配备项目技术工程师、平安员
22、、质检员、测量员等管理人员_人以上。 1、负责组织思想品质及技术水同等各方面均合格的施工管理及劳务人员，特种作业人员必需持证上岗。 2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。负责编制实际运用的工程材料及周转材料安排，并在运用前一周书面报甲方。 3、乙方必需根据工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其他要求组织施工作业;必需按期、保质、保量、平安地完成所承包的分项工程。 4、按甲方的材料管理方法领用、保管、归还材料及机具，必需爱惜甲方供应的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿 5、乙方在施工中要留意材料节约，不得奢侈，不得偷窃，如有奢侈或偷窃，甲方按损失材料价值_倍罚款。 6
23、、乙方必需遵守甲方各项规章制度，听从甲方统一指挥调度，不准随意而行。 7、协作甲方做好隐藏工程签证工作，做好施工日志及材料及工程试验记录。 8、负责限制轴线及标高以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置限制点。 9、担当因工伤事故所发生的全部费用(以本合同第九款5项为准)。 10、协作其它工种的工作，不得因乙方缘由造成其它工种的返工。 十三、其它事项 1、签定劳务合同时，乙方必需将拟进场人员造册上报甲方，乙方必需将进场人员造册并附身份证复印件_份，照片_张，所报花名册必需与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必需保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必需在_天内向甲方供应变
24、更人员清单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发觉乙方人员与花名册不符，每人罚款_元。乙方人员与其花名册不符所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，不论缘由，一切后果均由乙方负责，所发生的一切费用均由乙方担当。并按约定进行惩罚。 2、施工生活区不得男女混住，不允许携带小孩进入施工生活区及生产区。违反本约定罚款_元/人次。 3、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，间或离开须向甲方请假并托付代理负责人，如未请假或未托付代理负责人，每出现一次罚款_元。乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候(包括节假日)均不得擅自离开岗位，否则每发觉一人次罚款_元
25、。节假日乙方人员不得削减，每削减一人，罚款_元。 4、乙方施工过程中，应妥当支配施工进度安排，按本合同要求按期完成各分项工程。如总工期提前，每提前1天嘉奖现金_元，每拖延1天罚现金_元。施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并依据对工程影响大小，罚款_元。 5、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包。 风险提示： 在承揽合同中，承揽人如必需与第三人合作才能按时交付工作成果，应当在合同中与定作人进行协商约定。在未经定作人同意的前提下，擅自将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同。 6、乙方必需做好承包范围内的成品和半成品的爱护工作并且不得破坏
26、其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍惩罚。 7、乙方应当有较强的经济基础，甲方由于其它缘由暂不能按时结账，乙方应自行保证施工人员2-3个月的生活费。 8、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满意甲方对其工期、质量、现场平安及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，没收履约保证金由乙方担当由此造成的损失。 9、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不刚好等缘由造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 10、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不刚好等缘由造成乙方工作超过24小时延误且确有部分人
27、员无法另行支配调剂期它工作，经甲方确认后赐予实际误工人员每人每天_元的生活费。 11、全部劳保费包含在包干价中，甲方不另担当。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品，平安帽、工作服(假如须要)由甲方统一规定、统一办理，费用乙方负责。 12、此合同单价包含各种税费，甲方不代扣乙方任何款项。 13、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。 14、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。 15、因业主资金不到位或其它缘由，致使工程停、缓建，甲方在确认后_天内刚好给乙方办理结算，付清全部余款及退还乙方履约保证金。其结算依据为:(_)，依据乙方所完成的工程量中的人工工日数量
28、，按_元/工日.乙方在结清款项后必需刚好清退员工。 十四、附则 1、本合同未尽事宜，双方本着同等互利，相互理解的原则另行协商。协商不成或一方违约的可提请_仲裁委员关于仲裁或_法院裁决。 2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，_份，均具有同等法律效力，双方签字画押后生效。结清全部劳务款项后自行失效。 甲方： 法定代表人： 日期： 乙方： 乙方代表： 日期： 简洁版建筑工程承包合同2 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。 第一条工程项目 1.工程名称：_ 2.工程地点：_ 3.工程编号：_ 4.工程范围和内容：全
29、部工程建筑面积_平方米。 5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。(各单项工程详见工程项目一览表) 其次条工程期限 1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 2.施工前各项打算工作，双方应依据工程协议书中第三条规定，分别负责根据完成。 3.在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议，并报有关部门备案。 (1)由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者; (2)因甲方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者; (3
30、)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺当施工者。 第三条物资供应 1.全部工程所需的物资按下列第(_)项供应方式办理。 (1)特别材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责选购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。 (2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂运用，特别材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。 (3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。 (4)其他方式：_ 2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲
31、方供应材料、设备一览表)。 3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。 4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满意工程要求，必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。 5.凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供应方负责验证;如无合格证明，必需经供应方试验合格后方准运用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试
32、验，其试验费用，应由甲方负担。 6.由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 第四条工程款结算 1.全部工程造价的结算方式按下列第(_)项规定办理。 (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 (3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 (4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 (5)招标的工程，按中标的价款结算。 2.工程款拨付与结算方法，按现行规定办理(详见附件)。 第五条施
33、工与设计变更 1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。 2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力气和机构调迁等损失，应由责任方负担。 (1)施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。 (2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。 (
34、3)在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。 (4)在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。 3.乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录，方能接着进行下一工序的施工。隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙方可以自行检查，填写隐藏工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐藏工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担;不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐藏工程的，检查费用由乙方负担。 4.甲乙双方在施工中遇
35、到工程生项，应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前刚好送经办银行，做为结算工程款之依据。 第六条竣工验收、结算与保修 1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参与验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 2.竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。 3.某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手
36、续，作为该单位竣工工程验收之依据。 4.在进行竣工工程验收中，如发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。 5.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。 6.竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方供应以下文件： (1)增减变更文件和其他洽商记录; (2)隐藏工程验收记录和中间交
37、工验收记录; (3)工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。 7.乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。 8.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负
38、责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特别规定办理。) 9.工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 第七条违约责任和仲裁 1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之_的逾期违约金。 2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。 3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应依据有关政策的规定，另订协议。 4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时，
39、当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可向建筑物或者干脆向人民法院起诉。 第八条附则 1.预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。 2.在本合同签订之前，双方签订的施工打算合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 3.招标工程，按_市建设工程招标、投标暂行方法签订合同。 4.双方商定的其他事项：_ 第九条合同份数及有效期限。 1.
40、本合同一式_份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本，由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。 2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。 甲方(发包方)(盖章)：_乙方(承包方)(盖章)：_ 代理人(签)：_代理人(签)：_ 工程负责人(签)：_工程负责人(签)：_ 单位地址：_单位地址：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 简洁版建筑工程承包合同3 甲方：_ 乙方(施工责任方)：_ 甲方承建之_，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、
41、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，详细为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1.乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。 2.乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。 3.乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1.甲方责任： (1)负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 (2)负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2.乙方责任： (1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，