《2023年工程承包协议书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程承包协议书范本.docx（17页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年工程承包协议书范本 第一篇：工程承包协议书范本 工程承包协议书 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循同等、自愿、公允和恳切信誉的原则，就中山“阳光半岛住宅项目ST型建设工程协商一样，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：中山“阳光半岛住宅项目ST型建设工程 2、工程地点：中山市沙溪镇 二、工程范围及内容： 工程量：47000平方米 承包形式：施工总承包 三、工期： 1、开工日期：以监理工程师签发的开工令为准 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签
2、字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准接受以下： 1、工程质量到达市优奖； 2、工程质量评定等级为优良； 其次篇：工程承包协议书 工程承包协议书 甲方：-以下简称甲方 乙方：-以下简称乙方 经甲乙双方协商一样，同意把甲方四层框架结构住宅楼总面积-承包给乙方，承包方式为包工包料，具体方案如下： 一、乙方按甲方供应的图纸要求施工，不私自变更图纸，如有变更需经甲、乙双方同意进行变更。 二、开工前甲方保证给乙方三通一平。 三、施工期间的人员平安，工程质量、机械设备、材料管理均由乙方担当，甲方概不 担当一切责任。 四、乙方运用的钢材一律按甲方要求进行运用。 钢材一律按标准运用，一楼层搞为3.3米，二至
3、四楼层搞为3米。 水泥用海螺或平凉六盘山水泥。 窗户为1.2厘米的兰铝单窗。 楼顶双屋面另外结算，伙房、卫生间、全部用瓷砖地板，一户一个防盗 门，室内门由甲方负责，楼梯扶手用不锈钢制作，电线用铜线。 工程造价：1220元/平方米。 付款方式：乙方垫资款项用现有楼房折算，折算价每平方米2680元计算。以上条款经双方同意，签字后生效，甲乙双方各一份，甲方：- 乙方：- 年月日 第三篇：工程承包协议书(范本) 江苏东珠景观股份有限公司 合作协议书 甲方：江苏东珠景观股份有限公司以下简称甲方 乙方：以下简称乙方 根据国家有关法律、法规和相关规定，甲方将工程施工托付给乙方进行内部承包管理，遵循同等、自愿
4、、公允和恳切信誉的原则，明确双方的责任、权利和义务，经双方协商一样订立本协议。 一、合作内容： 1.1工程名称：工程 1.2工程地点：与主合同一样甲方与业主方签订的合同简称主合同，下同。 1.3工程内容：与主合同一样。 1.4工程工期：与主合同一样。 1.5合同价款：与主合同一样。 1.6质量等级：与主合同一样。 二、合作方式 包工包料，包机械、设备、平安生产及平安设施等并自负盈亏：乙方作为本工程的内部承包人，应严格履行甲方与本工程业主方所签订的主合同中商定的各项权利和义务。 三、甲乙双方的权利和义务 一甲方的权利和义务 3.1甲方有权对本工程的质量、技术、施工措施、工期进度、款项结算、平安生
5、产、文明施工等工作进行监督和管理。甲方根据相关法律、法规及主合同相关条款要求，进行定期或不定期检查。对检查中觉察的问题刚好通知乙方予以订正，如乙方不按要求整改或整改仍不符合要求的，甲方有权责令乙方停工，并中止或解除本工程承包协议。由此造成的损失由乙方担当。 3.2关心乙方在工程施工期间处理好与其它部门的关系，尽可能供应施工便利。在工程项目施工过程中，甲方不担当项目负责人、技术负责人和四大员等人员必需长期到位的责任，由乙方自行负责与当地主管部门协调人员到位问题，但甲方有义务协作乙方完成工地检查、开会等人员临时到岗要求，并由乙方支付人员工资和差旅费等费用。 3.3在工程结算、竣工验收等方面予以主动
6、关心。 3.4甲方供应项目部技术资料专用章壹枚，只限用于资料，不得用于签署其他合同，放在甲方委派的现场项目部运用和保管，未经甲方答应乙方不得刻制其它任何印章。一旦发生，由此造成的经济损失必需由乙方担当。 3.5甲方在开工前应向乙方供应如下资料(或复印件，以便利乙方履行合同。 1招标及投标文件。2中标通知书。3工程合同。4施工图全套。 二乙方的权利和义务 3.6乙方必需严格依据甲方与业主方签订的主合同进行管理和施工，保证按时、按质、按量完成任务，并争创优良工程。乙方除接受甲方管理监督外，必需履行甲方与业主方签订的主合同中属于施工单位的权责条款，自觉接受业主、监理单位和其它监督部门对工程施工的检查
7、和监督，如有问题应刚好告知甲方。乙方应遵守当地交通、环保、防疫、环卫等有关规定，并刚好办妥各项手续。 3.7按工程建设规范要求，自觉建立工程质量、平安生产、文明施工等方面的生产责任制，科学施工，必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方答应，不得随便更换施工队伍和人员。对施工人员应抓好平安文明施工教化，严格按平安生产法规管理施工，严防发生一切平安事故。如发生质量、平安事故时，乙方必需马上向甲方汇报，并担当一切责任和经济损失。 3.8施工供应的材料，苗木必需符合施工技术规范标准，并按规定做好大宗材料的质量试验检测，必需符合设计要求并经监理答应后方可运用。若由于乙方缘
8、由发生质量事故，必需无条件返工，所造成的损失由乙方担当。 3.9乙方在施工过程至工程结束应向甲方供应如下资料原件： 1招标及投标文件2中标通知书3工程合同正本4整套工程、施工技术资料、竣工资料和电子文件、有关照片资料等5竣工图6竣工验收报告7竣工决算及审计报告8备案资料和移交报告 四、工程承包形式和财务核算 4.1合同价格、施工范围和内容与主合同一样，结算金额最终以审计决算为准。实行包工包料形式由乙方负责全面施工管理，本工程实行独立核算，由乙方自负盈亏。但帐务处理必需按甲方财务规定，并保证毛利率大于%。 4.2月进度款和工程款结决算由乙方负责办理签证、审批。甲方负责办理外经证和发票事宜。 4.
9、3每次工程结算款到达甲方帐户后，甲方按扣除作为甲方公司管理费包括公司管理费和全部税费等，在正常状况下确保一周内办理相关手续。若有特殊状况将书面告知乙方理由。乙方在结算工程款时必需向甲方财务部门供应合法有效的对应的发票凭证人工发票占8%，机械发票占8%，苗木发票占84%，向甲方工程管理部门供应业主方满足度调查表，甲方按规定将拨付款项以现金人工、机械费为现金或转帐方式材料转账进入材料发票单位支付给乙方。乙方应指定结算拨款人，在办理结算时应有乙方公司的授权托付书，并带本人身份证办理。 4.4 工程管理费不包括乙方应担当缴纳的各项税金，同时乙方应按工程所在地税务机关规定的足额纳税凭证向甲方供应。如发生
10、国家明确规定的纳税和税种调整，要求甲方企业应缴纳的税款，由甲方按规定缴纳。 4.5双方合作经营，成立独立核算，各个工作内容独立申请月报、工程量以及决算。双方经审核后的工程量和工程款作为甲方付款给乙方的根据。甲方必需按业主审定的当期乙方工程款全额支付除管理费外。 4.6工程结算款应全额汇入甲方指定的银行帐户，未经甲方同意，乙方不得用任何手段向建设单位、将款汇入其它银行帐户或用支票向购货单位套取现金。否则甲方有权向乙方追究法律责任。 4.7乙方应刚好按规定向甲方移交相关资料存档，应交而未刚好上交资料的，甲方有权对全额或部分工程款暂缓拨付。由此造成的损失由乙方担当。 4.8履约保证金和其它保证金等款
11、项由乙方解入甲方指定帐户，由甲方统一按规定向业主支付，乙方负责办理退回手续，工程竣工后由甲方予以关心。款项在确认到达甲方帐户后由甲方在五个工作日退还乙方。乙方应承诺无民工工资、材料款拖欠等经济遗留问题，否则一切责任由乙方担当。如发生履约保证金、质保金等由于乙方过错，造成全部或部分被业主惩处没收的，乙方应负全部责任，并不得向甲方索取。 4.7乙方必需为本工程办理工程意外险和人身意外损害险，费用由乙方担当。并向甲方财务部门供应保险凭证。 五、违约责任 5.1乙方私刻甲方公章、法人章、财务专用章及项目部专用章等相关印鉴或是私自克隆甲方营业执照、资质证书等一切证书的，甲方有权赐予5-10万元/项的经济
12、惩处且马上终止本协议，情节严峻并造成其它严峻后果的，甲方有权依据法律程序提起诉讼，追究其法律责任。 5.2乙方在施工过程中违规操作导致工程发生重大平安、质量事故的，或在工程施工过程中未刚好支付民工工资和其它一切费用，造民工上访等状况的，甲方有权赐予5-10万元/项经济惩处，并有权按相关凭据代为垫付一切费用，甲方在结算时扣回垫付款项，并由乙方担当银行贷款利率四倍的利息。造成不良后果的，乙方应担当相应经济和法律责任。 5.3因乙方缘由导致甲方被行政主管部门通报、指责等相关处理的，甲方对乙方将视情节处以合同总价1%的罚款。情节严峻的中止合同并由乙方担当由此造成的一切经济损失。 5.4若乙方不按商定履
13、行施工合同，存在工程质量、平安问题或者延误工期的状况，甲方有权视其实际状况，调整拨款时间和金额，直至乙方整改完毕。 5.5乙方向甲方承诺承包施工的乙方自身独立完成，不得转手或转包他人施工，否则，甲方有权马上收回本施工项目。 5.6本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约，甲方有权单方面终止合同。由此造成的全部经济损失均由乙方担当。 1乙方擅自将工程项目进行转包或将工程肢解成若干部分再进行转包。 2工期延误，施工质量达不到规范要求或出现重大质量事故，而乙方又无主动措施 确保合同工期完成，或无力按质量标准返修。 3乙方由于非甲方或业主方的缘由使合同无法接着全面履行的行为。 4乙方没有健全的施工管理
14、和组织体系，进入现场的项目管理班子缺乏以担当合同商定的承包内容，甲方的信誉面临严峻威胁。 5乙方已无法履行合同要约，尤其是甲方对业主的承诺面临不能兑现。 6乙方有损害甲方声誉的严峻行为，如发生严峻的质量事故、平安事故、造成重大经济损失等情形。 7乙方工地代表及其管理人员不听从甲方管理，不遵守甲方制定的各项规章制度并严峻危及甲方的信誉。 发生上述1-7项情形时，甲方将以书面形式通知乙方，乙方进入本工程的人员、物资、设备应在48小时内撤离现场，甲方可以另行组织队伍施工，剩余工程进度款不再支付，且由此造成的损失由乙方担当，同时甲方有追索违约赔偿的权利。 二甲方违约责任 发生以下情形，甲方不得拒付乙方
15、工程款。 1因为甲方缘由导致被行政主管部门通报，指责等相关处理的。 2如甲方不按商定履行施工合同，并由于甲方缘由导致工程质量、平安问题或则延误工期的状况，由此给乙方造成饿损失，甲方应担当相应的经济和法律责任。由于业主等其他缘由造成的除外。 3甲方其他不正值的行为造成的主合同终止，致使乙方无法履行本合同，给乙方造成损失的，乙方有权向甲方索赔相应损失。 六、其它条款 6.1本协议为合作协议。 6.2本协议自双方代表签字盖章之日起生效，至甲方与业主签订的本工程施工合同的全部条款终止时终止。 6.3本协议一式四份，双方各执二份。 6.4本协议在履行过程中如发生争议或有未尽事宜，由双方协商解决。 6.5
16、本协议签约地： 6.6签约时间： 6.7补充条款： 1该工程全部款项必需打入帐户，否则视为违约，甲方有追索违约赔偿的权利。由此造成的损失由乙方担当。 2业主方如不需交民工工资保证金，乙方须书面承诺不会拖欠农夫工工资。 3若发生拖欠农夫工工资状况，甲方将从工程款中扣除代为支付。 4附件：平安生产责任书 5若发生质量、平安事故，乙方除担当相关经济损失外，甲方将按公司相关规定予以惩处。 6合同履行期间若有必要签订补充协议的，由甲方和乙方共同协商。其相应补充协议与本合同具有同等法律。 甲方：盖章 法定代表人或托付代理人签字 联系电话： 传真号码： 乙方：盖章法定代表人或托付代理人签字联系电话：传真号码
17、： 第四篇：工程承包协议书 甲方以下称甲方： 乙方以下称乙方： 为更好的完成xx三期钢筋工程施工任务，明确双方责任，保质保量，经双方友协商，制定本协议，希双方共同执行。 一、工程名称：xx新岸线三期13#楼模板工程。 二、承包方式及承包单价：包工不包料包铁线、包铁钉、包人工、包质量、包平安、包工期。按深圳市筑博工程设计有限公司供应施工图计算工程量； 因考虑复式层施工难度按绽开面积每平方米主拾伍伍角15.50元。 三、付款方式：按当月施工进度支付给乙方70%，工程完成后付至90%，验收通过后办理结算手续，在结算完后三个月内付清余款。 四、组织领导： 1、乙方必需指定专项管理人员，负责支配生产、人
18、员调配及技术、施工平安、文明施工等工作。 2、乙方应听从甲方的统一指挥、调配管理，遵守各项规章制度，协作其他分部工程施工，违者按章罚款。 3、施工期间，乙方如因技术力理缺乏，施工质量出现缺陷，因此致使施工进度延误所造成的一切损失。由乙方负责，同时甲方有权单方冻结乙方承包工程款，并按已完成的工程量70%结算，30%作为补偿甲方损失，并由甲方重新支配他人施工。 五、双方责任 1、甲方责任： 1甲方供应乙方施工图纸一份。 2负责乙方施工人员临时住宿、生活用水、用电。 3负责施工前后的清理工作。 4负责施工照明如有个别地方因大灯照不到的，需用其它照明由乙方自行负责。 2、乙方自任： 1负责本工程施工小
19、型工具，包括手提锯木机、手电钻、板手、铁锤、钢凿、拆模用撬棍、防护手套、雨衣、高空作业平安等模板工程所需的小型工具。 2文明施工，做到工完场清，每次施工完刚好清理施工现场。合理运用短方木、小模板，严禁乱锯乱切，不得大材小用，杜绝奢侈。 3严格按设计要求及施工规范要求施工，保证工程施工质量。若因乙方施工工艺缘由造成返工，所造成的损失均由乙方担当。熟识图纸，留意各部位墙体厚度，按设计图纸要求制作好墙厚砂浆限位。 4每个工人要遵守纪律，不打架、不滋生是非，若违犯，乙方要担当责任。发生打架者，双主先赐予罚款5001000元，一切医药费由先动手者负责，严峻者送交当地政法部门处理。 5严禁偷盗，假如觉察偷
20、东西，按价格十倍处理，清理出队，严峻送交公安部门法办。 6教化工人疼惜公物，严禁损坏公共设施，如经觉察赐予惩处。 7负责本工种材料、工具卸车并分类堆放整齐，拆下来的模板、方木要将铁钉取出并按指定位置分类堆放整齐。 8接受甲方规定的各项管理制度，详见施工现场各项目管理制度条款。 六、工期：依据甲方支配的施工进度要求，在规定时间内完成施工任务，按期完成赐予嘉奖，逾期完成者按规定罚款。 七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜有待双方协商解决。本协议自签订之日起生效，工程竣工后，工程款付清本合同自行作废。 甲方代表签名： 乙方代表签名： 日期： 日期： 第五篇：工程承包协议书 工程承包协议书
21、发包方：重庆市*区龙凯家具制造有限公司 以下简称甲方 承包方：以下简称乙方 根据国家有关法律法规的相关规定，甲、乙双方本着友好协商，同等互利，恳切守信的原则达本钱协议，以资双方共同信守履行。 一、工程名称：重庆市*区龙凯家具制造有限公司厂房改造工程 二、工程地点：*区*工业园区标准化厂房4号楼2楼。 三、工程时间：2023年8月1日至2023年10月31日止。 四、工程造价：60万元详见甲乙双方签字认可的工程预算清单 五、工程材料 以图纸标注材料规格、型号进行选材，材料必需是正规厂家产品，必需有产品合格证。 六、工程质量 1、以甲方认可的施工图纸为准； 2、在施工安装过程中，焊接牢固平整，安装
22、稳定。 3、全部砌体粉刷平顺。 4、电力安装符合电力设计要求，电线电缆按规格到达国标标准。 5、保质期10年。 七、付款方式 从材料进场后起先付款，按工程进度付款，完工后经甲方验收合格后在一个月内付清尾款。 八、违约责任 1、由于甲方人为或其他缘由造成损坏的，乙方不负责。 2、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，按银行的短期贷款利率偿付给乙方作为逾期付款违约金。 3、乙方未按本合同规定的日期竣工，每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价百分之一的逾期违约金。 4、因乙方质量问题而造成的损失，乙方负责赔偿损失，并按质量要求对出现质量问题部分进行处理。 5、凡因执行本协议所发生的争议，双方通过协商解决，协商不成，双方均有权向当地法院提起诉讼。 九、平安责任 在运输、施工过程中所发生的一切平安事故由乙方自行负责，甲方不负任何责任。 十、本协议经双方法定代表人或托付代理人签字、盖章生效。 十一、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，每份均有相等的法律效力。 甲方： 乙方： 代表代表 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日