2023年热门工程合同模板锦集(公司合同模板).docx

上传人:l*** 文档编号:81696968 上传时间:2023-03-24 格式:DOCX 页数:29 大小:25.91KB
返回 下载 相关 举报
2023年热门工程合同模板锦集(公司合同模板).docx_第1页
第1页 / 共29页
2023年热门工程合同模板锦集(公司合同模板).docx_第2页
第2页 / 共29页
点击查看更多>>
资源描述

《2023年热门工程合同模板锦集(公司合同模板).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年热门工程合同模板锦集(公司合同模板).docx(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2023年热门工程合同模板锦集(公司合同模板)工程合同 篇1发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称:;2、工程地点:;3、工程范围和内容:。第二条 甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2、提供必要的施工条件;3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6、按合同约定按时向乙方支付工程款。

2、第三条 乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并XXXXX公司XX分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2、应编制工程施工概、预算,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7、严格按设计文件及GB/T50312-20

3、xx、本地网通信线路工程验收规范YD5051-97等规范要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在

4、验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。第五条

5、 竣工验收1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按XX网建200XXX号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于

6、乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按XX网建200XX号关于

7、工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款X%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为。2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按XX省物价局X价服20xxXXX号文件执行。3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成:(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)

8、审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按XX计建200XX号文的规定调整相关费率后下浮 %。4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的X%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1、双方协商同意可解除本合同。2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:()因不可抗力致使合同无法

9、履行;()因一方严重违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1、乙方确认其完全了解本合同中所述XXX公司的相关文件内容;2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章)

10、:法定代表人:委托代理人:签约日期: 年 月 日乙方(盖章):法定代表人:委托代理人:签约日期: 年 月 日通信建设工程施工合同范本/格式/样本/样式/协议作者:正文:通信建设工程施工合同通信建设工程施工合同合同编号:_发包方(甲方):_承包方(乙方):_根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况1工程名称:_2工程地点:_3工程范围和内容:_第二条 甲方权利和义务1组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2提供必要的施工条件;3负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4指派甲方

11、代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2应编制工程施工概、预算,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施

12、工机械进场施工;6合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7严格按设计文件及GB/T50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范YD5051-97等规范要求施工;8做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前

13、48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;10线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故

14、,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。第五条 竣工验收1工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期

15、为准。第六条 质量保证1保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;2保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。2除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。3不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工

16、程最终结算价款_%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。4未按期按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为_。2工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服20xx262号文件执行。3工程最终结

17、算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建20xx303号文的规定调整相关费率后下浮_ %。4乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1双方协商同意可解除本合同。2未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。3乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解

18、以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。4 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方严重违约致使合同无法履行。5 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2本协议未尽事项,双方

19、另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;3本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章)_地址:_法定代表人:_委托代理人:_开户银行:_帐号:_电话:_邮政编码:_乙方(盖章)_地址:_法定代表人:_委托代理人:_开户银行:_帐号:_电话:_邮政编码:_签约日期:_签约地点:_通信建设工程施工合同工程合同 篇2甲方:_ 合同编号:_法定代表人:_ 签订地址:_乙方:_ 签订日期:_年_月_日法定代表人:_鉴于:1甲方_生产线(以下简称生产线)原控制系统老化,部分功能失效、性能不稳定,成品率低、质量差。2本合同签订之前,乙方已对甲方生产线控制系统进行过现场考

20、察,了解了该系统的现状和甲方改造后需要达到的目的。为此,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方对其生产线的控制系统进行改造事宜,达成如下条款,共同遵守。第一条 工程概况甲方委托乙方改造甲方的生产线的控制系统,使设备能够正常、稳定的生产。包括:(1)恢复系统远程监控功能。(2)在保留原有功能和特色的实用性原则之下,达到性能稳定和安全生产的目的。(3)工程项目为交钥匙工程。(4)工程地点:_。第二条 工程范围1新系统设计,中控上位机软硬件系统。此过程需要甲方人员参与并提出意见。2PLC控制系统软硬件,开关控制与报警电柜,仪表电柜,现场传感器安装与维护,现场调节阀安装,恢复现场电磁阀的使用,现场电缆金属

21、线槽桥架敷设和上漆,现场所有的更换电缆敷设和最后的现场清理。3夹层处的动力电柜内所有接触器(经常发送开合动作,属易损件)的更换,电路改造。如果电缆出现质量问题,也需要更换。第三条 合同价格_乙方将以人民币PLC元整的固定发票价格为甲方提供合同范围的改造服务。以上价格为不变价格,包括所有相关的税费。_第四条 合同支付1甲方向乙方支付的款项均应以人民币为货币单位通过甲方银行与乙方银行支付。2合同签订后_个工作日内,甲方向乙方支付合同总价_的预付款,即人民币_元。3乙方携带所需工程材料进入甲方工厂地点后_个工作日内,甲方向乙方支付合同总价_的进度款,即人民币_元。4工程改造完成,经甲方验收合格后_个

22、工作日内,甲方向乙方支付合同总价_的验收款,即人民币_元。5工程改造完成,交付甲方正常生产_个月后,甲方向乙方支付合同总价_的尾款,即人民币_元。第五条 工程完工时间1合同工程改造完工时间为合同签订后_天内。2如果由于甲方的配合不恰当,不及时造成工程延误,则以上完工时间顺延,同时甲方自行承担由此造成的损失。但乙方仍应尽可能的保证工程完工期。工程延误或时间顺延均以双方书面确认为准。第六条 甲方的职责和义务1甲方有责任向乙方解释其工厂的规章制度。2甲方应确保施工现场符合相关防火等安全要求,并做好防盗工作。3工程改造期间甲方向乙方提供人员协助乙方工作,参与新系统设计,提供现场设备控制逻辑关系等。4在

23、工程改造期间和质保期间,甲方保证向乙方提供的所有信息均真实可靠。5工程改造期间甲方向乙方提供必要的硬件配合。6改造完成后,正常使用期间如发现异常应及时、如实的告知乙方,并尽可能的提供控制系统的改进意见。第七条 乙方的职责和义务1乙方工程是进入甲方工厂后,必须遵守甲方工厂的规章制度。2按照甲方提供的现场设备控制逻辑关系提供改造服务。3设计、安装、调试控制系统,使之能可靠生产。4更换控制回路电缆,动力电路的接触器,修复电磁阀等部件。5协助合同外备件的选型、安装、调试。6为甲方操作、维护人员提供培训,使其熟悉并了解改造后的控制系统,并能熟练操作。7乙方自行承担工程改造期间的交通等一切费用。8乙方保证

24、使用的软件免于第三方提出的侵权索赔。如果因软件的使用造成甲方被控告非法使用或侵犯技术秘密或专利权的侵犯、或对知识产权的侵犯,甲方将通知乙方,乙方自费以甲方的名义在甲方的协助下与第三方处理此事,使甲方免除由此造成的任何费用、赔偿和损失。第八条 工程验收1乙方工程改造完成后,应立即向甲方提交验收报告,甲方应于收到验收报告_日内组织验收。2验收标准乙方所改造系统要做到控制界面简单直观,功能全面、实用,具备各种报警、自诊断、连锁保护功能,及符合双方约定的要求,确保使甲方生产线能够正常、稳定的生产。第九条 质保期1质保期为_年,从工程改造完成第一次正常施工之日起计算。2质保期内,乙方所改造系统如不能正常

25、工作,乙方负责上门免费维修,并在_个工作日内解决乙方的问题。如对同一问题出现_次维修,甲方有权自行聘请第三方维修,费用由乙方承担。第十条 违约责任如果乙方不能按时完成工程改造或改造验收不合格,逾期在_天内仍未能完成改造任务,每逾期一天应向甲方支付合同总价_的违约金;逾期超过_天的,则甲方有权解除本合同。乙方应承担由此给甲方造成的损失。第十一条 争议解决合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时,选择下列第_种方式解决:(1)将争议提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向_人民法院提起诉讼。第十二条 合同生效1本合同一式_份,甲、乙双方各执_

26、份,具同等法律效力。2本合同有效期从合同签订、盖章之日起,至质保期结束之日止。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_授权代理人:(签字)_ 授权代理人:(签字)_住址:_ 住址:_邮政编码:_ 邮政编码:_联系电话:_ 联系电话:_传真:_ 传真:_日期:_ 日期:_电子信箱:_ 电子信箱:_开户银行:_ 开户银行:_账号:_ 账号:_工程合同 篇3甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动保护法及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙

27、双方共同遵守执行。一、工程名称:二、工程地点:三、安全内容:1、吊篮由乙方配置。2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有相应的安全资料记录。6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施,并采取必须的安全防护措施,严格

28、按安全操作规程施工,消除事故隐患。7、乙方在施工过程中,必须维护甲方的施工形象。四、本工程实行三包,即包质量、包安全、包工期,无论在施工过程中发生任何安全事故,均由乙方负责。本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。甲方:乙方:代表人(签字):代表人(签字):时间: 年月日 时间: 年月日工程合同 篇4摘要:不同的合同结构形式对工程造价有不同影响,选择哪种合同结构形式需考虑影响造价的主要因素有,业主自身的管理团队、总包单位的能力、减免税费、项目开办费等。关键词:合同结构;工程造价;总包;平行承包引言建设项目的合同结构形式取决于工程项目的组织管理模式,常用的

29、工程项目组织管理模式归根结底属于两种模式,一是“总包模式”,一是“平行承包模式”。其它模式如“联合体承包”、“合作体承包”或是“交钥匙承包”等其实质与“总包模式”相似。针对这两种主要的管理模式相应的合同形式也分为业主与总承包单位签署的总承包合同,总承包方与分包方签署的分包合同,另外一种就是由业主直接与各承包商签署的承包合同。在实际操作过程中除“总包模式合同结构”或是“平行承包模式合同结构”以外,经常会出现另一种情况,属于上述两种合同结构的综合或演变,这里我们且称之为“总包/专业承包合同结构”。就是业主选择了一个总承包商,负责主要的工程,如主体结构工程等,同时一些专业工程由分包承担,如装修工程、

30、机电工程等,但还有部分专业工程由业主直接招标采购并签署合同,如电梯设备供应工程、空调供应工程等。这种合同结构形式越来越多的被广泛应用。业主在选择采用哪种合同结构形式时应充分考虑对工程造价的影响。一般来说选择总包模式的合同结构相对来说合同结构简单,有利于合同管理,工程造价较早确定,业主承担的风险较少。但由于合同内容复杂,招标工作难度加大,同时可供选择的承包商范围较小。选择平行承包模式的合同结构,单个合同的内容简单,造价低,风险小,可选择承包商范围加大,业主自主性增强。但合同数量较多,招标工作量大,业主需协调管理的工作量增加,同时总造价不易较早确定,增加风险。选择总包/专业承包模式的合同结构,业主

31、的自主性更加灵活,同时可以发挥总包模式和平行承包模式各自的优点。但需把握分寸,过度自主就变成平行承包模式了。具体分析来,有以下几个方面对工程造价有影响,业主可以在决策合同结构时予以考虑。1 业主建设项目管理团队的费用做为项目开发的业主,首先应考虑建设项目的建设周期及是否有后续建设项目,来决定是否需要配备完整的建设项目管理团队。如选用总包管理模式,业主的项目管理团队可以稍弱些,主要管理总承包商一方即可。如选用平行承包模式,则业主需要有强大的项目管理团队来组织和协调各承包商。虽然现在各种咨询公司或是代理公司服务比较完善,但业主与咨询公司的管理角度及出发点不同,咨询服务所取得的服务结果是不能代替业主

32、的决策权的。所以业主首先需核算建设自身完整的项目管理团队所需要的人力成本、管理成本,以及项目完成后的人员安置问题等费用。一般情况下如果业主己经具有完整的项目管理团队,或将来还会继续进行项目建设,业主通常会采用平行承包模式合同结构或是总包/专业承包模式合同结构,很多业主不愿意将工程项目完全依赖于总承包商,如果双方发生争议时导致业主受制于总承包商。如果业主的工程项目规模较小,不值得建设自己的项目管理团队,则要考虑选择总承包模式的合同结构,有利于降低管理费用。2 总承包管理费业主其次需考虑能邀请到的投标单位是否有能力、有经验承担总承包职责,如潜在总承包商具备总承包管理的能力,则需核算所需要的总承包管

33、理费用,这部分费用与业主要求总承包商所承担的职责有关,与业主的自身项目管理费用在一定情况下是此消彼长的。3 合理减少税费根据国家财政部有关营业税的管理条例规定,建设方提供的设备可不计取营业税,各地方税务部门一般都公布有免征营业税设备名单,所以业主在合同规划时可参考这些设备名单筹划自行采购一些设备,如电梯、锅炉、消防泵等,并与供应商自行签定供应合同,可以合理节省营业税降低工程费用。4 项目开办费的计取做为总包模式(或是总承包管理)对于项目前期发生的开办费工作,一般由总承包商承担并一次性计取费用,而如采用平行承包模式的合同结构,其中部分费用会出现多家承包商各自建设,分别计取。如办理施工手续费用、临

34、时办公室搭建费用、脚手架费用、垂直运输费用,临时水电设施的铺设费用,安全设施搭建费用、垃圾清运费用、成品保护等费用,多家承包商分别计取,则业主所承担的费用及风险加大。这需要在合同中详细约定各自的职责和范围,但仍不可避免的会有重复和交叉的费用产生。5 支付资金的时间成本一般工程支付预付款按整体的合同金额计算,总承包工程的合同金额大,业主需要先支付较大金额的预付款,而平行承包工程合同金额较小,分不同时期签署并支付预付款,所以对业主的现金流及利息收益是有影响的。上述几点是规划合同结构时对工程造价有影响的几个主要因素,需要业主核算及权衡。各种合同结构形式适用于不同的项目情况,只控制工程造价并不是工程管

35、理的唯一目标,所以业主要划分合同结构不仅仅要从上述几个方面考虑,还应注意各方管理的水平、经验,各标段的大小合理、专业合理,特别是一些特殊工程,如电力工程、消防工程等,一般各地的相关部门对这些特殊工程经常有一些管理规定,为满足这些规定要求,经常将这些工程单独划分出来,由具备专业资质和施工能力的专业单位承担,业主单独签署合同。当然,确定一个工程项目的合同形式不是一个简单的过程,需要各部门人员,包括工程、造价、财务、开发、甚至销售部门多方位综合权衡,选择一个最合适的合同结构,使之更适于工程管理和协调,更利于业主达到最优化的项目管理目标。工程合同 篇5甲方:乙方:由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区3

36、5#3-3号的家装工程项目现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题,甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行。现应甲方要求,解除双方20xx年11月15日签定的住宅室内装饰装修施工合同。依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书。一、 工程概况:1、工程地点:大连开发区海溢小区35#3-3号。2、工程内容:房屋间数2室2厅;总建筑面积89平方米。3、承包范围:室内装饰装修。4、工程造价: 元(大写): 元。二、协议内容:1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号住宅室内装饰装修施工合同及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的,乙方同意不收取甲方任何费用。4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计:201000元(大写)贰拾万零壹仟元整。本协议由双方签字盖章后,立即生效。协议书一式 份,由双方各收执 份。甲 方: 乙 方:年月 日

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁