《2023年三方建筑工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年三方建筑工程合同范本.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年三方建筑工程合同范本 在建筑工程三方协议中，三方是需要严格遵守各自的权利义务的。如果有违约的，可以协商解决，也可以向人民法院提起诉讼，要求违约方承担违约责任。接下来小编搜集了三方建筑工程合同范本，仅供大家参考，希望帮助到大家。 篇1：三方建筑工程合同范本 建设单位：(以下简称甲方) 总包单位：(以下简称乙方) 分包单位：(以下简称丙方) 经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分
2、另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。 五、承包方式：包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。 六、工期： 年 月 日至 年 月 日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。 七、质量：符合国家现行规范标准要求。 八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。 九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高
3、分子防水涂膜，1.5mm厚。 十、工程款支付方式：(1)材料进场后付合同价款的40%;(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;(4)留5%作为工程保修金，一年内付清。 经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。 十一、双方的权利和义务 1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。 2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。 3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。 4、丙方应保障甲
4、、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。 5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。 6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。 十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。 十三：违约责任： 1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。 2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。 十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。 十五、争议：发生争议
5、，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。 十六、本协议一式三份，三方各执壹份。 十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。 甲方：(盖章) 法定代表人 (或委托代理人) 乙方：(盖章) 法定代表人 (或委托代理人) 丙方：(盖章) 法定代表人 (或委托代理人) 年 月 日 篇2：三方建筑工程合同范本 业主单位(以下简称甲方)：XX有限公司 总包单位(以下简称乙方)：XX有限责任公司 分包单位(以下简称丙方)：XX有限责任公司 根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺利完成，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标
6、，特制定本三方协议。明确各自的责权利，以资共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围和承包方式： 丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。 三、结算方式： 1、甲方直接与丙方进行结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。 2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。 3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。 4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任，不再另行
7、增加费用。 5、至20*年9月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。 四、工程管理： 乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进行全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。 五、工程款支付： 1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报甲方审核。 2、甲方在给丙方拨付进度工程款的同时，按付款额的5%付给乙方配合费。 六、三方责任约定： 1、甲方责任：甲方根据合同的付款条约，根据工程进度给乙方和丙方，分别拨付配合费和工程进度
8、款。若甲方未能及时付款，则甲方应承担因此造成的损失且工期应顺延。 2、乙方责任：与丙方完善相关分包手续并备案，按分包合同履行总包的权利和义务，负责对丙方施工全过程进行全面管理。协助配合丙方做好现场成品的保护、防火防盗、安全、文明施工管理工作。 3、丙方接受乙方的管理，按分包合同要求按时、按质完成施工任务，并保证提供材料的品牌、规格、型号与样本及甲方要求的相一致。丙方所承包的分包工程的质量保修由丙方负责，丙方在质保期内，工程发生质量问题，在接到保修通知后24小时之内到现场进行免费维修，否则甲方有权自行维修处理并扣除相应的质保金。质保期内，因工程质量导致的损失，丙方承担相应的赔偿责任，丙方应做好安
9、全生产，文明施工，保证工程的安全管理和人身安全，丙方原因造成的人身安全责任由丙方自行负责。 七、本协议履行期间有争议时，三方协商解决，协商不成，可向当地人民法院起诉。 八、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执二份，本协议自订立之日起生效，保修期满后，本协议告终止。 甲方: 乙方： 法定代表人(或委托人): 法定代表人(或委托人)： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 20 年 月 日 20 年 月 日 丙方： 法定代表人(或委托人)： 开户银行： 帐号： 20 年 月 日 篇3：三方建筑工程合同范本 甲方(转让方)： 身份证号： 乙方(承接方)： 身份证号： 丙方(中介方)： 甲乙方为了发挥
10、双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守： 一、承包方式 1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。 2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。 二、转让相关费用及付款方式 1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(1000000.00元)，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(300000.00元)，十个工作日内再交柒拾万元(700000.00元)。 该保证金在乙方完成地下室二层、地
11、面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。 2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。 3、乙方进场后一月内交管理费(税后)贰佰万元整(2000000.00元)给甲方。 4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。 5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司，管理费为总承包费的1%，转包成功后由乙方继续履行此义务。 三、税费和保险费 工程已全部转给乙方，应由乙
12、方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。 四、工程进度及竣工款 1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月5日前。 2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。 3、每次拔进度款，付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。 4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满3月内全部退还给乙方。 五、成立支公司 1、甲方在政策允许的
13、情况下，应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。 2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。 六、违约责任 1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元(300000.00)定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。 2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。 3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第 1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。 七、其他 1、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。 2、信息费按甲乙双方承诺支付。 3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。 4、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。 甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 丙方(签字)： 年 月 日 三方建筑工程合同范本 三方合同范本 建筑工程三方协议书范本 建筑工程合同范本 三方采购合同范本 项目三方合同范本 建筑工程施工合同范本(发包方) 三方商铺租赁合同范本 房屋转让三方合同范本 租房转让三方合同范本