《建筑合同新版6篇(新版建筑施工合同).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑合同新版6篇(新版建筑施工合同).docx(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑合同新版6篇(新版建筑施工合同)下面是我整理的建筑合同新版6篇(新版建筑施工合同),以供借鉴。建筑合同新版1希望()能够成为你学习与工作的好帮手!甲方:江西建工第三建筑有限责任公司赣西分公司乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定,结合本工程详细状况,本着互惠互利的原则,经双方友好协商,就甲方所承接 装修过程中的室内外拆除工程达成如下合同条款,共同遵守。一、工程概况工程名称:工程所在地点:二、工程拆除的范围、承包方式及验收标准1、拆除施工的范围为:(1)、综合楼的楼顶的琉璃瓦、楼顶隔热层、铝合金推拉窗及防盗网、一、二、三楼过道石膏板吊顶、标间:门及门套、
2、过道地砖、卫生间门及门套、地砖、墙砖及水泥层、洁具、窗套、木地板及地脚线。(2)、教学楼及走廊的顶面琉璃瓦、正面铝合金窗、墙裙、矿棉板天花、木地台、石膏板吊顶;卫生间墙砖及地砖。(3)、怡心楼卫生间地砖、瓷砖、洁具、吊顶、门及门套、房间石膏板吊顶。(4)、餐厅局部卫生间的门及门套、地砖、墙砖、洁具、顶面琉璃瓦,木框窗、外墙部分墙砖。2、承包方式为:乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除用工具设备,包施工平安,包拆除质量,严格根据拆除施工工期完工;乙方自行担当本项目拆除及运放到甲方指定地点过程中发生的全部费用(包括但不限于人工费、机械费、管理费、垃圾运输费及行政许可审批所需费用等)。3、施工中拆下的各
3、类废旧材料归甲方全部,均由甲方自行处理,乙方不得私自处理。三、施工要求和验收标准1、施工要求:乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容(包括但不限于以下内容):拆除现场的维护及必要的脚手架搭设等为了平安生产所实行的全部措施;拆除范围内的全部物体的拆除;较大物料的二次破裂;拆除范围内全部拆除物的拆除外运;拆除施工完成后的场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护;降噪环保所实行的必要措施等。2、拆除施工任务完成后验收合格的标准:拆除范围内的全部物体全部拆除并将垃圾清理外运;场地平整且无建筑垃圾无杂物等;符合装饰装修设计图纸及施工要求。四、工期要求乙方进场后必需无条件听从甲方管理,并在甲方与
4、业主的总工期前提下完工,保证每天要有 人员进行拆除。五、承包价格约定1、甲乙双方约定拆除范围内的单项和单平方报价,据实结算。本合同中的单价或者最终的结算价包含了乙方施工的人工费、机械费、运输费、管理费、利润、风险等全部费用。本工程施工期间出现的各种改变等可能影响本工程合同执行及价款的风险因素,均由乙方自行担当。2、此拆除工程的单项和单平方报价:石膏板吊顶 元/;拆除铝合金窗及防盗网 元/;琉璃瓦 元/;标间里的地砖、墙砖、门及门套、窗套、洁具、衣柜、木地板及地脚线等元/每套标间;楼顶隔热层按 元/;公共卫生间按 计算。 以上全部报价均含垃圾清理运输到甲方指定堆放地的全部费用。如有新增加拆除项目
5、,甲乙双方另行约定。六、付款方式及履约保证金1、乙方在本合同订立后,工程款分三次支付,完成拆除工作量的50%时付至30%,完成80%工程量时付至60%的工程款,工程完工后全部结清;合同签定后乙方向甲方支付万元人民币(¥ )作为本合同的履约保证金(也可在第一次支付款中扣除),乙方根据约定完成拆除任务并阅历收合格办理完相关手续后,甲方按约定向乙方返还。乙方承诺确保工钱支付到每个工人手中,否则因此造成的一切后果由乙方担当。七、甲方义务1、给乙方供应拆除平面图或口头讲解示意。如有尺寸要求的拆除项目,甲方向乙方供应书面材料。2、给乙方供应拆除施工时的临时用水用电。3、室外琉璃瓦拆除甲方需搭好钢管脚手架。
6、4、在乙方施工完毕并经检验合格后,甲方向其支付工程款,并退还本合同的履约保证金。八、乙方义务1、乙方在签订合同后,应将施工人员名单报给甲方,包括但不限于身份证证复印件、姓名、性别、年龄、联系电话等。如工程须要增加施工人员,在进场前,乙方按此标准供应相关资料。2、无条件听从甲方的一切的合理支配,拆除达到甲方满足为止。3、刚好将拆除过程中所产生的垃圾收集并运输到甲方指定的垃圾堆放处,并干净整齐的堆放;同时确保将其刚好外运,不得影响建筑物周区的环境,否则由此造成的一切后果由乙方负责。4、最终将建筑物内打扫干净,不留有任何的垃圾。5、建筑物内的状况乙方已充分了解,在拆除过程中若拆除项目有所变动,乙方无
7、条件听从甲方的支配,乙方不得以任何借口推脱或拒绝。7、拆除过程中可以合理运用水电等,否则奢侈部分将从工程款中扣除。8、不得损坏主体结构,否则,所产生的任何后果由乙方担当;9、不得扰民及污染环境,否则,由此引起的任何后果由乙方全部担当;乙方可依据甲方要求,合理支配工程施工进度及拆除依次。10、期间因进行拆除造成相邻建筑物的管道堵塞、渗漏、停水、停电,或者建筑物内不在拆除范围内的设施的损坏等,由乙方担当修理和损失赔偿的责任。11、按甲方要求办理出入证等事宜;13、施工过程中,乙方应当遵守施工平安操作规程,负责施工现场的平安管理,实行必要的平安防护和消防措施,保证人员平安,避开甲方建筑物和其他财产受
8、到损失。拆除期间由乙方人员所引起的全部民事、刑事责任由乙方担当。14、施工中严格执行施工规范、质量标准、平安操作规程、防火规定,平安、保质、按期完成本协议约定的工程内容。15、乙方应为现场施工人员购买办理人身意外损害保险。如在施工期间造成施工人员或非施工人员意外伤亡、病死等一切意外事故由乙方负全部责任,甲方不负任何责任,包括医药费等。16、在拆除施工中如有建设、平安、消防、城管、交通、环保或其他政府管理部门履行检查等工作时,乙方负责协调处理并负责相关费用。同时应担当违法施工作业而产生的全部法律后果(包括行政机关向甲方和乙方作出的行政惩罚)。17、未经甲方允许不准将与施工人员无关的其他任何人员带
9、入施工现场。18、施工中拆下的各类废旧材料在甲方未处置之前,乙方应予妥当保管,如有丢失,乙方应担当赔偿责任。九、违约责任1、甲乙双方未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应当担当赔偿责任。2、甲乙任何一方无法接着履行合同的,应当刚好通知另一方,并由责任方担当因协议解除而造成的损失。3、甲方在乙方拆除工程完毕并验收合格后刚好向其支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付本合同价款5%的违约金。4、由于乙方责任延误工期的,每逾期一日,应向甲方支付本合同价款5%的违约金。十、附则1、本合同经甲乙双方签字后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、因不行归责于双方的缘由影响了协议履行或造成损失的,双方应当本着
10、公允原则协商解决。4、本合同后附乙方代表的身份证复印件。5、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效应。甲方:甲方代表:电话:日期:乙方: 电话: 日期: 乙方代表:建筑合同新版2有时候找一篇范文真的好难,可为你供应一站式文章服务,比如这篇建筑合同范文。甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电话居民身份证号码家庭住址邮政编码户口所在地省(市)区(县)乡镇村依据中华人民共和国劳动法和有关规定,甲乙双方经同等协商一样,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)()1、有固定期限劳动合同本合同于 年 月日生效,于年 月
11、日终止(如有试用期,则试用期从年月日到年月日)。()2、以完成肯定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求其次条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担当岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为-第三条乙方应根据甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。三、劳动爱护和劳动条件第四条甲方对乙方的工作时间支配必需执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营须要,经乙方同意后,可支配乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理支配职工补休或根据劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资酬劳。第五条甲方应当在乙方进入施工
12、现场前对乙方进行入场施工平安教化。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特别工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。第六条甲方依据生产岗位的须要,根据国家劳动平安、卫生的有关规定,为乙方配备必要的平安防护措施,发放必要的劳动爱护用品。第七条甲方依据国家有关法律法规,依法建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,削减职业危害。四、工资保险待遇第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元,试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的,每(工作量单位)支付工资元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在
13、每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方,工资支付发生违约状况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定。第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和平安技术操作规程。第十一条乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)有打架斗殴、
14、偷窃、等违法、违纪行为的;(三)严峻失职,假公济私,对甲方造成重大损害的;(四)严峻违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳动纪律的;(五)被依法追究刑事责任的。第十二条有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;(一)在试用期内的;(二)甲方以暴力、威逼、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(三)甲方不能供应平安的劳动条件或者根据本合同规定支付劳动酬劳的。第十三条变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。六、违约责任、劳动争议处理及其它第十四条甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发
15、1994481号文件规定的,应支付经济补偿金。第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可干脆到裁决书之日起15日向人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的.附件,与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的,根据有关规定执行。第十八条本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。第十九条双方约定的其他事项。甲方(公章)乙方(签字或盖章)法定
16、代表人或托付代理人(签字或盖章)签订日期:年月日合同鉴证单位鉴证日期:年月日运用说明一、本合同书供四川建筑业企业(含部属在川建筑企业、省外入川建筑业企业)与务工人员签订劳动合同时运用。二、建筑业企业与务工人员签订劳动合同时,凡须要双方约定的内容,经协商一样后填写在相应的空格内。第一条中,双方在约定的事项前括号内画,并填写日期。签订劳动合同,甲方应加盖法人公章;法定代表人或托付代理人及乙方应签字或盖章,其他人不得代为签字。三、本合同应运用钢笔或签字笔填写,字迹清晰,文字简练、精确,不得涂改。建筑合同新版3除了这篇建筑合同,在好范文可以找到更多其他相关范文,详细请点击更多建筑合同范文劳动关系是指受
17、劳动法调整的,在劳动者运用劳动实力、实现劳动过程中,劳动者与用人单位(劳动运用者)之间的社会劳动关系。建筑工人一般与建筑企业的包工头签订劳动合同,以下是我为大家细心打算的:3篇建筑工人劳动合同范本,欢迎参考阅读!建筑工人劳动合同范本一合同编号:甲方(用人单位)全称:法定代表人: ,单位地址:托付代理人: ,本市(县、区)办公地址:乙方(劳动者)姓名:居民身份证号码:户籍所在地:省(自治区、市)市县(区)乡(镇)村(街)本市(县、区)住址:依据中华人民共和国劳动法、浙江省劳动合同方法等有关规定,甲乙双方在同等自愿的基础上,经协商一样订立本合同。一、合同期限第一条 本合同期限为(从下列a、b中选择
18、):a.有固定期限的劳动合同。合同期自年月日起,至年月日止;b.以完成肯定的工作为期限的劳动合同。双方的详细约定为:其次条 试用期约定为(从下列a、b中选择):a.无试用期;b.试用期自年月日起,至年月日止。二、劳动岗位和工作内容第三条 甲方支配乙方从事工种(岗位)。依据生产经营的须要,在乙方能够胜任的前提下,甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理安排的生产任务。三、劳动酬劳第四条 甲方依据国家有关规定和乙方工作岗位,确定乙方工资标准为(从下列a、b、c中选择;无论采纳何种标准,每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准):a.按月工资标准计算劳动酬劳,每月工资为
19、¥元(人民币大写: );b.按工日工资标准(1工日=8工时)、依据乙方实际工作时间计算劳动酬劳,每工日工资为¥元(人民币大写: );c.依据乙方完成工作量计算劳动酬劳,详细标准为:第五条 甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡,交乙方保管,作为计算工资的原始凭证。甲方应指定专人作为记工员,对乙方每天工作内容、工作时间(工作量)等在记工考勤卡上予以记录;甲方项目部应在每月月中和月末对记工考勤卡上的记录进行审核、确认。第六条 对于乙方非因本人缘由而全天不能工作的,甲方按每天 ¥元(人民币大写:)的标准计算误工费,列入当月工资支付给乙方。第七条 工资按月支付,详细支付、结算方式为(从下列a、b中选择;
20、无论采纳何种支付、结算方式,每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准):a、每月日前结算付清上月工资;b.每月日前支付¥元(人民币大写:),余款按如下约定结算支付:第八条 工资发放方式为(从下列a、b中选择):a.银行代发:甲方为乙方在银行开立工资结算账户,工资发放均通过此账户进行;b.现金发放:甲方干脆向乙方发放现金,乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。四、工作时间第九条 工作时间为(从下列a、b中选择):a.人实行标准工时制。乙方每天工作8小时,每周工作40小时,休息2天。b.甲方依据建筑业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其他工作和休息方法,并报劳动部门备案。甲方
21、应根据国家法律、法规和我省有关规定,合理支配乙方的工作和休息时间。五、社会保险和福利待遇第十条 甲方依法参与工伤社会保险,按规定缴纳工伤保险费。其他保险和福利待遇按国家和我省有关规定以及双方约定执行,详细如下:六、劳动爱护第十一条 甲方应根据国家和行业劳动卫生、平安生产等相关规定,向乙方供应合格的劳动平安卫生条件和必需的劳动工具、劳动爱护用品,对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查,改善生产、生活条件,保障乙方的平安和健康。第十二条 甲方应对乙方进行上岗前平安生产教化。乙方从事特种作业的必需经过特地培训并取得特种作业资格后持证上岗。第十三条 甲方为乙方供应的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕
22、等基本生活条件应达到平安、卫生要求,其中建筑施工现场要符合建筑施工现场环境与卫生标准(jcj146-20xx)。第十四条 乙方在劳动过程中应严格遵守平安生产、文明施工等制度和各项操作规程,有权拒绝违章指挥和冒险作业,对甲方管理人员漠视职工平安和健康的行为有权进行检举和控告。七、劳动纪律第十五条 甲方可以依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理,已经制定的规章制度和劳动纪律应当刚好告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。八、本合同的解除、变更、终止第十六条 经甲乙双方协商一样,本合同可以变更或解除。第十七条 有下列状况之一的,甲方可以随时解除本合同:1.乙方在试用期间被
23、证明不符合招用条件的;2.乙方供应虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的;3.乙方严峻违反甲方劳动纪律或规章制度的;4.乙方有偷窃、打架斗殴、等行为,经教化仍不悔改的;5.乙方严峻失职、假公济私,给甲方利益造成重大损害的;6.乙方被依法追究刑事责任的。第十八条 有下列状况之一的,乙方可以随时通知甲方解除本合同:1.在试用期内的;2.甲方以暴力、威逼或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;3.甲方不能根据劳动合同约定支付劳动酬劳的;4.甲方不能根据国家规定和本合同约定确保劳动条件的。第十九条 有下列状况之一的,劳动合同终止:1.固定期限的劳动合同,合同期满甲乙双方任何一方不再续订的;2.以
24、完成肯定的工作为期限的劳动合同,工作完成的。其次十条 本合同解除或终止之日起5日内,甲方要与乙方进行工资结算,并一次性付清全部未发放工资。九、违约责任其次十一条 违约责任规定如下:1.甲方未按本合同规定期限发放工资,且未征得乙方同意的,除须全额补发工资外,还应按每天¥元(人民币大写:)的标准向乙方支付违约金(自本合同第七条约定的发放期限届满之日起算)。2.任何一方违反本合同给对方造成损失的,应予赔偿。3.其他:十、双方约定的其它事项其次十二条 双方约定:十一、劳动争议处理其次十三条 甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时,可协商解决;协商不成的,任何一方可以在劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲
25、裁委员会提出书面仲裁申请。任何一方对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起15日向人民法院提起诉讼。十二、其它事项其次十四条 本合同未尽事宜,或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容,按法律法规和本省规定执行。其次十五条 本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方必需严格遵守执行。本合同一式三份,甲乙双方各执一份,一份报劳动部门备案。甲方(盖章):乙方(签字):甲方法定代表人(托付代理人):(签字或盖章)年 月 日 年 月 日建筑工人劳动合同范本二甲方: 法定代表人:营业执照注册号: 资质等级:在川通讯地址: 邮编:乙方: 性别: 电话:居民身份证号码 :家庭住址: 邮政编码:户口所在地: 省(市
26、) 区(县) 乡镇 村建筑合同新版4供应的建筑合同范文,都是经过我们会员细心选择整理的。甲方(用人单位或受托付的项目部):地址: 联系电话:乙方(姓名): 性别:身份证号码: 现住址:甲乙双方依照国家和本省劳动法律法规建立劳动关系,履行相应的权利和义务,并对有关问题作以下约定:一、劳动合同期限1、不足一个月时间的用工:从 年 月日至 年 月 日(不设试用期)。2、完成肯定工作任务的用工:以 工程完成之日(最长不超过三个月)为本合同的终止期限。二、工作内容甲方支配乙方工作地点:从事(工种):数(质)量要求:三、劳动酬劳1、工资计算方式:(1)计时(每天或每月工资标准)(2)计量(件)(单价数量)
27、2、工资支付方式:不得低于当地最低工资标准。按月支付资的,每月人民币 元;按工作进度支付工资的预付 ,计人民币元,余款待任务完成后全部付给。甲方应制作工资发放花名册,并由乙方本人签字或书面托付他人代签,领取工资。四、劳动爱护和工伤保险甲方依法为乙方办理人身意外损害保险或工伤保险,其中每月缴纳的工伤保险费计 元。五、违反劳动合同的责任及其它约定本合同自签订之日起生效,合同一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方(签章): 乙方(签章):年月日 年月日建筑合同新版5本站编辑举荐:建筑合同的写法,请参考本页面的全部内容,也可以通过搜寻找到更多相关内容。托付方(甲方):承接方(乙方):甲方托付乙方担当 建筑
28、方案设计任务。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市规划法结合本项目的详细状况,为明确双方责任,搞好协作工作,经双方协商一样,签订本合同,共同遵守。第一条 本规划设计托付概况:1. 规划设计地点范围。2. 规划设计规模。3. 规划技术深度要求。4. 预料工作日期及阶段划分。其次条 甲方按时向乙方供应下列文件及资料:1. 规划用地电子图。2. 规划设计要求 、容积率等第三条 乙方按时向甲方提交以下规划设计成果:1. 可供报建的全套规划建筑设计图纸。2. 规划图纸符合甲方要求之设计深度。3. 乙方负责其设计成果到报建通过,甲方负责办理报建手续及担当报建所需各项费用。第四条 收费标准及拨款方式
29、:本合同之收费标准由双方协商确定如下:1. 甲方应支付本合同项目的规划设计费总额为(小写为)元(大写为 元)。2. 规划设计费按约定分期支付。规划设计方案确定后,甲方支付40%即(小写 元)、(大写 元)。本规划方案通过报建后,甲方支付即(小写: 元) 、(大写: 元)。第五条 双方责任:1.甲方责任(1)甲方托付规划设计任务时,必需向乙方明确规划技术深度要求和阶段规划分,按本合同其次条规定的内容,向乙方供应所需文件及资料,并对其完整性、精确性刚好限负责。(2)规划设计成果的设计版归甲方全部。(3)甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作,生活及交通等便利条件。2.乙方责任(1)乙方按国家现行的
30、规划设计标准.规范进行规划设计,依据甲方提出的技术深度要求,按合同规定的进度向甲方提交规划设计的成果。(2)乙方对其提出的规划设计成果质量负责,并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改.补充。(3)乙方按甲方要求交付规划设计成果后,负责参与规划设计审查到报建通过,并依据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的全部调整补充。第六条 本合同实行过程中如发生纠纷时,双方应刚好协商解决。协商不成时,由仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构、时候又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院提成诉讼):第七条 其他事宜:第八条 本合同未尽事宜,双方当刚好协商并共同签订补充协议,补充协议与本合同既有同等效力:第九条
31、 双方履行完合同规定的责任义务后,本合同即行废止;第十条 本合同正本一式四份,双方各执二分;甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑合同新版6这篇建筑合同范文为注册会员举荐,欢迎你来一起共享原创精品文档。发包人全称:(以下简称:甲方)承包人全称:(以下简称:乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章,及本工程的详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程电安装工程施工事项协商一样,订立本协议。一、工程概况:工程名称:(
32、以下简称:本工程);工程地点:施工现场条件:以现场实际状况为准;施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中全部的电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容:1、承包方式:乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围:室内全部一切强电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内电安装工程,包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用设备电器,日常平安巡查。详细如下:从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装,以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插
33、座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设,依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料。4、甲方干脆分包的专业工程,乙方需全力协作。三甲方工作开工前天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明份,并向乙方进行技术交底。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应
34、费用。四乙方工作开工前天,向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明份,并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。开工前天供应施工方案和进度安排,以后按月、周供应月、周进度安排。指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保理、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查纪录。施工过程中,如发生平安事故,由乙方负责担当全部费用及法律责任,与甲方无关,参与竣工验收,编制工程结算。施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
35、施工垃圾集中到甲方指定地点。已竣工工程未交付甲方验收之前,负责成品的爱护,爱护期间发生损坏,乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏,通过甲方协调,由责任方负责修复;或由乙方修复,由甲方担当追加合同价款。由于乙方不履行上述义务,造成工期延误和经济损失,责任由乙方担当。乙方必需遵守甲方装饰施工现场平安管理条例。五、合同工期:1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为:年月日,竣工日期为:年月日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排,依据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后
36、,工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时,详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。六、质量标准:1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):建设强制性条文;建筑工程质量检验评定标准GBJ30188;建筑电气工程施工质量验收规范GB-20xx;电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82)建筑电气安装工程质量检
37、验评定标准(GBJ303-88);省、市相关部门的各种规章制度;2、本合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。七、施工管理规范乙方在施工期间,必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和方法:1、施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-88)。2、建筑机械运用平安技术规程(JGJ59-86)。3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)。4、建筑施工高处作业平安技术规范(JGJ80-91)。八.合同造价及付款方式本合同工程总价为_元整()乙方进场_天,甲方付生活费_元乙方施工进度达到总工程量的30%,甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的50%,甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的80%,甲方付_元余款待乙方工程量全部完工并验收合格,甲方除留3%的修理金后一次性付清。修理金在乙方完工并交付运用后6个月内付清九.本合同一式贰份。甲方:乙方:20xx年月日