外墙涂料真石漆施工合同模板.docx

《外墙涂料真石漆施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙涂料真石漆施工合同模板.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、外墙涂料真石漆施工合同模板外墙涂料真石漆施工合同模板（精选5篇） 外墙涂料真石漆施工合同模板 篇1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)为推动古河全民创业集聚区建设进度，现确定实施1、2号厂房外墙涂料工程，为确保工程质量，保证平安文明施工，按期完成分包施工任务，本着同等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同，希共同遵守。一、工程项目名称: 古河镇全民创业集聚区1、2号厂房外墙涂料分项工程。二、工程项目地点：古河镇全民创业集聚区。三、工程内容及价款：1、承包内容：外墙真石漆、喷涂、真石漆工序，由乙方包工包料完成。2、工程单价及施工程序：(1)外墙真石漆：按 元/计算，工程量约为

2、：，合同金额暂定估价人民币为： 元(大写： )。(2) 施工程序： 。四、材料要求材料品牌： ，底漆型号为 ，面漆型号为 ，颜色以发包方认可的为准。材料颜色：墙面 ; 线条五、工程期限:自20xx年8月 1日起先计算工期，总工期 天。如遇下雨或其它非乙方缘由造成的工期延误则相应顺延。六、付款方式工程完工经总体验收合格后付总工程款50%，20xx年底付工程款的30%，20xx年底前无工程质量问题结清全部工程款。七、甲、乙双方责任:1、甲方确认乙方的施工工序、完工时间、工程结算额及质量责任等内容。2、工地用水、电、堆放材料仓库、工人吃住由乙方自行解决。3、乙方接受甲方对施工中的监督与检查，并听从甲

3、方监理人员的监督及指导。4、施工过程中工程方案或工程量的变更需经甲乙双方现场确认后方可施工，据实计算。5、每道工序施工结束后，提请甲方验收，阅历收合格后方可经行下一道工序施工;6、乙方有责任维护现场的施工秩序和卫生秩序，按甲方的要求有序开展施工。八、质量及平安事宜1、质量要求：必需严格根据工序进行施工，以国家现行验收规范为准，并达到合格标准。2、平安事项：乙方必需严格根据平安操作规程进行施工，乙方自备平安劳保用品，因乙方在施工过程中发生的一切平安及事故责任全部由乙方担当。九、违约责任:1、乙方如出现未根据工艺要求施工或者质量问题必需返工,直到达到质量要求为止。2、不经双方协商同意,任何一方不得

4、随意变更或解除合同。 如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工安排支配造成的经济损失; 如由甲方中途解除合同, 应赔偿乙方因订购施工材料及支配施工安排等造成的经济损失。本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 外墙涂料真石漆施工合同模板 篇2 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，乙方承接甲方外墙涂料工程施工事宜，经双方友好协商，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：工程地点：2、工程范围：商铺北面外墙真石漆、楼楼梯踢脚线、楼内墙踢脚线(不包打

5、底)。包含甲方要求工程的样板制作、材料供应和施工、检测验收及维护等。工程量按实际施工涂刷面积计算。3、承包方式：包工包料、包质量、包平安、协作检测验收合格、供应相关资料。4、质量等级：根据国家有关规范进行检测验收，工程质量必需达到国家验收标准的合格等级。其次条：工程期限详细开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应依据双方共同确认的工程进度安排进行施工。第三条：合同价款本工程实行包干综合单价：1、 商铺外墙真石漆综合单价为：2、 楼梯及内墙踢脚线综合单价为： 备注：包干综合单价包含本工程的材料费、人工费、机械费等全部费用。

6、乙方按施工图进行施工并按实际施工面积计算工程量，以合同约定包干综合单价进行合同结算。二、支付方式合同按约定进行施工及支付工程款，在符合合同约定的付款条件，由甲方或甲方托付的单位按乙方在本合同中供应的银行账号以转账的方式向乙方支付。1、全部工程完工，经甲方、监理方验收合格具备总体验收条件后，支付已完工程量的2、工程结算：按本合同确定的包干综合单价和实际施工面积进行合同结算。3、本合同全部工程经质检部门整体验收合格，双方进行结算，1个月内工程款付至实际完成工程量的97%。4、工程质保金为合同结算总价的3%，质保期内，乙方按约定履行保修义务、工程无任何质量问题，满一年后甲方将质保金按实结算后15天内

7、退还给乙方(不计利息)。第四条：工程质量一、工程样板制作：外墙真石漆涂料、内墙踢脚线工程施工前乙方在甲方指定的部位先做样板，并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。二、乙方必需严格根据施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方监理现场派驻代表的监督。三、乙方需按约定选购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并供应产品合格证、运用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工运用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新选购。第五条： 工程验收一、外墙涂料工程报验。材料进场及施工过程中，乙方需向甲方报验的内容为：1、进

8、场材料报验;2、成品质量报验。甲方及监理方进行上列各项验收，如验收不合格或验收资料手续不全，甲方可以要求乙方返工直至验收合格，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰/天计收违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。二、工程综合验收1、以国家颁发的工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准及施工图纸、施工技术文件、样板要求等为依据，由甲方、建设方、监理方、海口市建设工程质量监督站等部门进行验收。2、因该项目为单项工程，乙方必需协作甲方办理竣工验收。工程验收合格后甲方将该工程移交给建设单位后，乙方保修期起先计算保修时间。3、工程未能通过验收的，乙方在甲方要求的时间内整改至验收合格

9、，工期不顺延;因此造成工期延误的，按合同暂定总价3‰/天计收违约金。第六条：工程质保1造成的质量事故和质量缺陷由乙方负责无偿保修和担当甲方及客户的一切损失损害赔偿责任，工程保修条件、范围等按甲方确认的质保书和国家有关规定执行。2、质保期内，如非主体和涂料底层缘由出现起皮、脱皮、变色、流坠或墙面出现渗水现象等质量问题，乙方应按甲方要求负责返修直至再次验收合格，如属于大面积返修(累计2以上)，再次验收合格后工程质保期重新计算(即返修合格后再保修壹年)。第七条：甲方工作1、甲方供应本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。2、供应乙方工人住宿及施工所需用水、电源，电费由乙方担当，

10、费用按实际发生1元/度收取;可供应设备材料放置场地。3、帮助协调施工各方的关系及对工程工序的整体调度。4、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工，因此造成的经济损失由乙方担当。第八条：乙方工作1、本合同签订生效后三天内，将本工程的施工组织设计、具体的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。2、熟识施工图纸，按图施工;自行负责场内的各种水平和垂直运输。3、严格遵守平安施工、防火等规范和制度，担当施工中造成的各种事故责任和费用;做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。4、工程竣工验收交付甲方前，乙方担当材料设备和工程成品的保管责任，保管期间发生丢失

11、或损坏，乙方担当重置和修复责任。甲方提前运用发生的损坏，由乙方进行修理，材料费用由甲方担当。5、乙方的施工队伍必需遵守国家相关规定，听从甲方的现场管理支配，使施工能正常进行。第九条：违约责任1、合同签订生效后，合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定，一方擅自变更或终止合同,则需向守约方赔偿由此造成的损失。2、非因甲方缘由，乙方不能按约定工期完工的，每延误一天，按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的，甲方有权解除合同，因此给甲方造成的全部损失均由乙方担当。非因甲方缘由造成工期延误的，甲方支付工程款的时间相应顺延。3、乙方未按约定供应各类资料，经甲方一次催告后5日内

12、仍不供应齐全的，视乙方延误工期，按本合同有关工期延误违约条款处理，并仍有交付资料的义务。第十条：平安施工1、施工中乙方人员应严格根据国家平安操作规程作业，并同项目经理签订班组平安生产责任书。仔细接受甲方有关工程人员的平安技术交底和平安教化，仔细做好班组平安生产工作，并指定一名兼职平安员接受甲方的平安管理，无条件地参加本项目平安、文明检查及整改，对乙方人员违规操作或违反平安规程造成事故的，一切责任由乙方自负。2、乙方必需严格遵守甲方的有关平安生产各项规章制度和管理方式，执行有关平安操作规程，加强自身队伍的管理，履行乙方职责。3、乙方对因己方指挥不当或因工人违章操作所造成一切平安问题、经济损失自行

13、担当责任，甲方概不负责;如有甲方人员违章指挥，乙方有权拒绝执行。4、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方人员操作失误造成的损失，以及乙方造成火灾、交通事故(含施工现场内)等灾难事故，事故经济责任和事故法律责任以及事故善后处理，均由乙方自行担当。5、对甲方所签发的平安隐患整改通知，乙方在甲方指定的期限内要马上整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方要求的，又在甲方多次发出指令乙方却拒不执行的状况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此则发生的一切经济、工期损失均由乙方担当，并赔偿甲方的全部损失。甲方有权单方面解除本合同，干脆支配其他施工队伍进场施工，并将乙方清理出场，乙方不得有任何异议。6、乙方人员上外架

14、作业前须有专人检查，发觉有危急处，须要求甲方工长支配人员处理好，方可作业。7、乙方人员进入工地时必需对进场的工人进行平安教化，进入施工现场必需戴好平安帽，严禁三鞋，严禁私自拆除平安围护及平安标记，否则视危害程度每次处3001000元罚款。8、现场杜 绝三炉，按规定用电、用火，违者除没收设备外，每次处300元罚款等。9、乙方全部人员，严禁穿拖鞋，光背不穿上衣上工地(住生活区除外)，严禁酒后上岗作业，一经发觉核实进行200元/人次的经济惩罚教化。第十一条： 文明施工1、乙方应严格执行甲方全部的文明施工管理条例，听从甲方的各项管理工作，否则由此引起的违约责任均由乙方担当，甲方除要求乙方刚好整改外，还

15、将视乙方违反程度按有关规定肃穆处理。2、乙方在正常施工时间外的任何工作时间在工地范围内都要遵守甲方的管理制度。3、乙方应针对本分项工程施工所用的材料应根据甲方的施工平面布置图指定的位置整齐堆放。4、乙方应严格要求工人对其施工产生的垃圾不得随意乱倒，肯定要按甲方要求随时清运到指定地点，做到工完场清;工完后要报甲方代表(工长)进行工作面验收与移交，否则甲方有权认为乙方未清理，由此产生的清理费用由乙方负责。5、做好工完场清工作，每天对标化场区清扫整理，对连续作业施工区，本工序完工，即将余料、垃圾清扫干净，交下一道工序施工。甲方将派工清扫整理，费用从本分项工程款中按文明施工项目费两倍进行惩罚。6、除甲

16、方供应的厨房外，乙方不得在现场另私搭厨房，不得在宿舍内私隔小间，不准在宿舍内煮饭、炒菜、烧开水等;必需保证运用的生活设施和住宿区整齐、卫生。违反上述规定的每次罚款200元，直到整改好为止。第十二条：退场在该分项工程完工后20天内应将其在施工现场全部人员及财产全部撤出施工现场;乙方退场过程当中应保证甲方及其他分项方的财产及已完工程免于遭遇任何损失。第十三条：其它1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：

17、_年_月_日_年_月_日 外墙涂料真石漆施工合同模板 篇3 建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一样，订立本施工合同。第一条 工程内容和工期1.1、工程内容：1.2、工程地址：上饶县武夷山大道以东、规划惟义路以南1.3、工期：其次条、工程承包范围及方式2.1、承包范围：施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位(包括屋顶造型部分)，面积约为 。 工程主体外墙粉刷真石漆。详细工程内容以甲方供应的图纸，资料，文件及说明为准。

18、合同单价：同暂定总价：本合同为固定单价合同，此单价包含人工费、材料费(含材料检测费)、管理费、税金、运输费、施工措施费及施工所用水电费等一切费用。工程做法:2.2、承包方式：乙方包工包料。2.3、进场材料：乙方应刚好递交有关材料样品及检验报告。乙方进场材料必需与投标样品及资料说明一样。2.4、材料进场均须供应在上饶县墙改部门的备案证明、产品合格证、性能检测报告和进场验收记录，确保施工顺当进行。第三条、工程造价及工程款拔付3.1、工程量依据实际施工面积，变更及甲方签证据实结算。3.2、付款方式及期限：甲方在乙方全部材料进场后预付全部材料款的 %，外墙保温完成付至保温工程量的 %，通过竣工验收后付

19、至95; 施工完付至 %)，通过竣工验收后付至95。留5保修金,保修期满,乙方进行业主回访无质量问题或修理完毕后付清。第四条、工程保修及结算4.1、本工程保修金额为工程结算款的5%，在保修期内如发生施工质量问题，乙方应按国家和本市有关建设工程质量管理的规定负责保修。4.2、保修期限：自工程竣工验收取得竣工验收单之日起一年;4.3、保修责任：本工程保修期内如发生质量问题，在甲方以电话与书面通知方式向乙方发出质量修理通知后24小时之内，乙方必需刚好到达现场与甲方共同明确责任方，协商返修内容，属乙方责任的如乙方未能按期到达现场，甲方有权动用乙方的保修金并按原设计标准自行或雇请第三方进行返修，所发生的

20、费用由乙方担当。4.4、自甲方收到乙方该工程预算书之日起，甲方必需在7天之内对该工程审计定案，否则按乙方对该工程的预算为准。第五条、施工管理5.1、甲方工作5.1.1、甲方驻工地代表为 ，协调主体施工各方的关系及对工程工序的整体调度。组织监督检查工程质量进度，负责设计变更的签证、工程验收、工程进度拔款签证等工作。 供应本工程相关的施工图纸、设计效果图，确定颜色色号。供应乙方设备材料放置场地，协调水电。5.1.2、对乙方施工的工程，甲方工地代表负责进行监督，对不合格的工程(工序)甲方有权责令其返工或停工。5.2、乙方工作5.2.1、乙方不得对本工程进行分包。本合同签订生效后三天内，将本工程的施工

21、组织设计、 具体的施工工艺流程等交给甲方、监理方审定。5.2.2、乙方指定 为该项目的驻工地负责人，负责本工程项目的日常施工管理工作。5.2.3、乙方必需对全部与本工程有关人员进行平安教化，实行防患措施。必需听从甲方管理，遵守各项平安管理制度，严格根据诸城市有关平安标准组织施工，确保施工平安和第三者平安，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，接受平安管理。凡施工中出现平安事故分清责任其费用由责任方负担并马上报甲方并按规定上报主管单位备案。5.2.4、乙方必需有实行足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。乙方不得以任何理由拖延工期(因不行抗力或非乙方的其他工种缘由造成的工期延误除外)

22、。5.2.5、工程竣工后三日内清理完现场的建筑垃圾、余土和其他积累物，拆除生产、生活的临时设施，做到工完场清。5.2.6、乙方必需确保该工程顺当通过上饶县墙改节能部门的最终节能验收。5.3、共同责任乙方负责成品爱护，但由其他工种破坏的成品由甲方负责协调责任方修理。第六条、工程质量6.1、工程质量必需符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx)、建筑装饰装修质量验收规范(GB50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，乙方应担当由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的全部费用。6.2、外墙涂刷抗碱封闭底漆，墙面必需坚实、坚固、

23、无粉化、起皮和裂缝，并清理干净。凡隐藏工程，经乙方自检后，应分批填写隐藏记录，24小时前书面通知甲方，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序施工。假如甲方未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收，则被确认乙方自检合格，乙方可以接着下一工序的施工。6.3、甲方对违反施工程序、操作工艺规程的施工或材料不合格等不合质量要求的状况，有权指令乙方停工，返工费用由乙方担当，所影响的工期不予延长。假如乙方拒绝执行甲方的指令，甲方有权雇用第三方完成上述工程内容，其费用从乙方工程款中扣除。6.4、甲方有权对已完成未检查验收的工序进行复查检验，复查费由乙方担当，工期不予延长。假如复查结果达不到设计

24、要求及本合同质量标准，则必需返修至标准要求为止。第七条、违约责任7.1、除经甲方批准外，任何理由的工期拖延，每延期一天，由乙方付给甲方违约金为工程总结算价的 。7.2、本工程假如达不到甲方要求的合格标准，乙方应向甲方支付违约金为工程总结算价的 ，且返工修至合格标准。7.3、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的其他损失。第八条、合同生效与终止8.1、由于一方在本合同约定的期限内没有履行合同，赐予合理延期后仍不履行时，另一方有权通知违约方解除合同。因解除合同使非违约方遭遇的损失违约方负责赔偿。

25、8.2、合同一经双方签字，加盖双方单位公章即视为合同生效，本合同一式六份，均具有同等法律效力。保修期满，结清工程尾款后终止。第九条、其他9.1、其他事宜经双方协商签订补充协议，与本合同有同等法律效力，与本合同发生冲突时，以补充协议为准。9.2、合同发生纠纷时，甲乙双方协商解决;经协商仍不能解决时，任何一方可依法向上饶县人民法院提起诉讼。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 外墙涂料真石漆施工合同模板 篇4 甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)为爱护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，依据中华人民共和国经济合同法甲

26、乙双方本着公正、诚恳、守信的原则达成一样看法并签订本合同，双方情愿共同遵守。一、工程概况1、工程名称：众兴塑业2#厂房夹芯板墙真石漆工程2、施工地点： 天长经济开发区经二路3、施工范围：众兴塑业2#厂房东夹芯板墙真石漆二.承包内容和范围： 包工包料工序：夹芯板表面处理→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。乙方全部材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。本工程承包方式：单包工程，业主供氟碳漆，真石漆，罩光漆。施工方负责各种工具，脚手，协助材料，电线，电箱等。双包工程即包工包料，施工方负责氟碳漆，真石漆，罩光漆及各

27、种工具，脚手，协助材料，电线，电箱等。三、承包方式及付款方式1、承包方式真石漆 元/平方米(不含税价)，验收后以实际工程量结算。2、付款方式、本工程甲方不预付工程款，合同内容全部完工验收合格付结算总价30%，三月后付结算总价的30%，六月后付结算总价的30%，余款10%作为质保金，一年无质量问题一次付清(无息)。、质保金退还：甲方在本工程完工验收合格后一周内一次性退给乙方。四、工程保修金及保修期1、工程保修金：按本工程总结算价的10%作为工程质量保修金，保修期满无质量缺陷一周内无息付清。2、保修期：质量保修期从工程竣工(业主)验收合格之日算起1年。3、保修期间若发生工程质量问题需修理的，在收到

28、修理通知单三天内务必到场处理;否则，甲方有权托付其它人进场修理，所发生的相关修理费在保修款中扣除。五、施工质量和标准施工时，乙方严格按按规范和甲方要求，进行施工，对夹芯板表面用钢丝刷或清洁球处理，增加附着力，防脱落，用胶带粘贴分格，规格大小按原墙面色泽一样，无明显流挂，饰线平直，保证工程表面基本平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。六、工期： (天)七. 平安要求1、乙方进场前必需进行平安学问和班前教化，必需戴平安帽、穿软底鞋，特别部位必需系好平安绳。 对不能适应高空作业人员禁止进场作业。2、文明施工，在施工现场不准打架、斗殴，不准酒后作业，不准私自电线乱拉乱搭，不准生火

29、做饭，如发觉罚款500元/次。3、施工现场平安文明施工由施工方负责，高空作业，平安用电必需有专业平安员管理，出现一切平安责任，均由施工方自行担当，与甲方无关。4、如因乙方责任造成平安事故赔偿纠纷的，乙方不主动主动处理，使受害人起诉甲方，经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的，甲方有权向乙方提出全额索赔，并在乙方工程结算款中扣除。八、职责甲方职责1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。2、负责与现场单位协调，为乙方顺当施工创建条件。3、负责供应施工原材料。4、负责施工现场的平安及质量检查监督。5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。6、负责刚好支付工程款。乙方责任：1、严格根

30、据甲方确定的施工要求进行施工。2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。3、在施工期间做好现场防火，防盗及平安生产工作，施工中若发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故由乙方负责。4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。5、乙方工人进入现场需自己配备平安措施，如平安绳，平安带，平安帽等，移动脚手架，需配备平安网。6、负责保管由乙方供应的材料及工具，如丢失或损坏由乙方自负。7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。8、乙方必需听从甲方现场项目负责人及部门的管理，检查，监督。九、违约责任甲乙双方严格根据合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方担当一切责任

31、。十、附则本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签字后生效。甲方： 乙方：年 月 日 外墙涂料真石漆施工合同模板 篇5 建设单位：施工单位：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、省市有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款，以明确责任，共同遵守。第1条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 承包范围：1.4 承包方式： 包工、包料、包工期、包质量、包平安及文明施工。第2条 合同工期2.1合同工期为25天2.2开工日期：2.3竣工日期：2.4 对以下缘由造成竣工日期推迟，工期

32、相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气缘由，导致延误工期的竣工日期顺延。第3条 质量要求：合格3.1、外墙涂装工艺标准：本工程外墙采纳单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板，施工工艺及样板效果由甲方确认，样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求匀称满面涂布，不得漏涂;严格根据甲方设定颜色效果涂布。3.2、本工程真石漆材料运用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆，如发觉乙方运用假冒伪劣产品，甲方有权责令乙方停工，并由乙方赔偿一切甲方经济损失。3.3、工程施工应严格根据现行国家建筑行业质量规范要求施工，听从总包单位指挥， 质量标准为合格。3.4、外墙真石漆保证运用20_年不褪色。第

33、4条 承包方式及工程定价4.1 本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包平安及文明施工。定价采纳综合单价包干的方式包干，综合包干单价为每平方米元，计量面积按实际绽开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采纳一般的防水涂料施工，颜色由甲方确定，综合包干单价每平方米 元。4.2 全部材料进场按相关规定要求验收，甲方及监理单位有权对各种材料进行复检，乙方必需主动协作，如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方担当。4.3 本合同外墙真石漆工程量暂估为 平方米，女儿墙内侧面积约 平方米。合同总价暂定为：元，大写人民币：柒万柒元整，最终总价以实际面积结算为准。4.4付款方式：4.4.1、本合同签订后

34、,施工人员进场，腻子层施工完毕付至合同总价的 %。4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。4.4.4、竣工验收合格，施工技术资料齐全，并移交给甲方办理竣工决算后，付至决算总价的95%。4.4.5、剩余5%留作质保金，质保金在质保期满后一次付清，质保金不计利息,质保期为一年，自竣工验收合格交付之日起计算。4.4.6 乙方每次结款时须供应武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。第5条 甲方责任及义务5.1甲方指派 为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工作进度进行监督检查，办理验收、变更等事宜。5.2本工程托付武汉工程建设监理询问有限公司进行工程监理。5.3开工前七天内向乙方供应施工图

35、纸和现场交底。5.4刚好审批乙方提交的各种安排、报表、详图、方案。5.5依据合同条款按时支付工程款。5.6刚好向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。5.7牵头进行工程的竣工验收。第6条 乙方责任及义务6.1乙方指派驻工地代表。乙方必需派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场，在开工前必需对外墙粉刷质量全面检查，及办理中间交接验收，如发觉达不到施工前的要求，必需刚好通知甲方。6.2准时进场，施工中应严格根据发包方代表依据合同发出的指令，并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规，听从现场管理制度及各项要求，并主动打算全部施工所需的设备,材料及人员，按时按质量完成本承包工程。6.3严格按

36、甲方制定的工程总体进度安排刚好编制、报送本工程施工组织设计、进度安排和详细的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸，说明施工工艺操作和节点处理)，并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度安排和施工方案进行施工。6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定，在甲方规定时间内向甲方供应完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)6.5乙方应对施工过程的平安负责：按有关规定，实行严格的平安防护措施，现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的平安施工条款。若乙方在施工中造成的平安事故、人身伤亡、财产损失等由乙方担当。6.6乙方应主动协作甲方、监理方

37、的检查。6.7听从甲方、总承单位现场管理。6.9除甲方同意外，乙方不得允许其工人居住在施工现场，也不得在施工现场的限制区内非法进入。第7条 违约责任与奖罚7.1乙方对施工现场的平安负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方缘由造成的工程平安事故，同时对甲方造成不良影响的，乙方除担当经济、工期等损失外，并按合同价的5%作为惩罚金。7.2 甲方应严格按本合同约定的付款方式刚好付款，不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并担当付款不刚好给乙方造成的相关损失。7.3若乙方不按规定支付民工工资，从而给甲方造成不良影响，甲方有权干脆从工程款中扣除相关费用支付给民工，乙方亦须全额赔偿和担当因其未适时支付给民工

38、款项而给甲方造成的经济损失。第8条 结算方式1、结算资料：内容完整，各方签章齐全，文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。2、结算方式： 按合同综合包干单价执行。若由于甲方缘由发生了设计变更，合同中有相应单价的套相应单价，无相应单价的其费用双方协商。第9条 其它约定10.1 开工前双方共同确定现场施工工作面，并签字认可。10.2 现场布置由乙方统一支配，但必需经监理、甲方认可，现场管理工作由乙方负责。10.3 乙方自购的材料，严格执行投标报价时的承诺，未经甲方允许，不得擅自调换.第11条 合同争议解决本合同在执行中若发生的一切争议，双方可通过友好协商的方式协商解决，若协商不成时，任何一方均可提请人民法院裁决。第12条 合同份数与生效1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式肆份，双方各执两份。甲方： 乙方：