《地区房屋施工合同文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地区房屋施工合同文本.docx（137页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、地区房屋施工合同文本地区房屋施工合同文本（精选20篇） 地区房屋施工合同文本 篇1 发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)一、工程名称：二、技术标准：根据现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;(2)帮助解决与周边群众发生的纠纷关系;(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方担当)。六、乙方职责：(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;(2)严格根据甲方的施工要求和工程量要求执行施工(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;(4)确保平安生产、文明
2、施工，负责施工中的一切财产、人身平安责任，并担当由此而产生的全部经济损失;(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价定额20_定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20_年拨付工程款的42.5%;20_年12月30日前拨付28.5%;20_年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方状况拨付，但最迟在20_年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本
3、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址：电话：电话：订立日期： 地区房屋施工合同文本 篇2 甲方：乙方：由于工程施工须要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据经济合法暨建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必需严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：2、工程名称：二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：
4、自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，帮助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方供应施工图纸并交底。五、乙方责任，严格根据施工图及相关规范进行施工，必需遵守平安文明施工相关规定，担当因为平安和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后马上生效，保修期满质保金付
5、清自行失效。甲方：乙方：签字：身份证号：日期：日期 地区房屋施工合同文本 篇3 建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：第一条工程项目(一)工程地点：香田小区(二)工程内容：贝雷架钢便桥(三)承包方式：包工包料其次条工程造价为人民币：19.91万元整第三条合同工期1.双方商定总工期30天。开工日期：20_年06月20日，竣工日期：20_年07月20日2.如遇下列状况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不行抗拒的自然灾难(台风、火灾、地震)等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等状况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进
6、度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收(二)工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，(三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应赐予免费修补。第五条材料设备供应(一)工程所需材料由乙方根据甲方指定的品牌、型号选购。(二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式完工后一个月内一次性付清。第七条责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、刚好组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收
7、并支付乙方工程款。(二)乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工、交付运用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的选购，保管工作：3、负责刚好清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条其它事项(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原
8、则：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增加或变更内容所需材料必需落实;(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方担当责任，并赔偿乙方停工的误工损失;(四)合同未尽事项，经双方探讨另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条本合同一式叁份，均具有同等效力。甲方负责人签字：甲方盖章：签订日期： 地区房屋施工合同文本 篇4 发包方(
9、简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况：1、装饰施工地点：_2、施工面积_平方米。3、承包方式：_(包工包料、单包工、部分承包)。4、总价款：￥_元 大写(人民币)_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。5、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1、甲方供应的材料：本工程中由甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场
10、，否则由此带来的质量问题及相关损失乙方概不负责，由此造成的返工费另计，工期顺延。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。2、属于乙方供应的材料，须通过甲方验收同意签字后方可运用。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程由_方设计施工方案。2、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。3、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。
11、4、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方应协调一样签订变更协议。变更工程费不计在预算内，应在变更单签订后一次性付清。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。5、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。6、工程竣工乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工
12、日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火的约定：甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：工程款付款方式列下表：工程结算：工程保修期壹年终身修理。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修卡，保修期从竣工验收签章之日起算。双方款项往来，均应出具收据
13、。六、其它事项：甲方工作：(1)甲方应在开工前_天，向乙供应经牧业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。(2)做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑物结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当有关费用。乙方工作：(1)参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。(2)指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、
14、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好通知甲方。(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、工期延误：对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延。1、工程量变人或设计变更，工期顺延;2、不行抗力(如停电停水等其他缘由)工期顺延;3、甲方同意工期顺延的其他状况;4、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延;5、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;6、因乙方责任不能按期完工，工期不
15、顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。八、违约责任：1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%_ 支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担当责任。4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当责任。九、纠纷处理方式：
16、1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一相关票据，可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投诉。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向_市仲裁委员会申请仲裁_人民法院提起诉讼。十、合同的变更和解除：合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终目合同一方，要以书面形式提出，应按合同总款_%支付违约金，并办理终止合同手续。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同
17、协议，可视为本合同解除。十一、其它约定：1、甲方房门钥匙由乙方保管，包括卧房门钥匙，待工程全部结束，验收合格后，全部交清相关手续，发放保修卡，乙方将钥匙交于甲方，未发放保修卡的，乙方不予保修。2、在油漆工、木工结束之前，甲方应将全部工程量交待清晰，工人搬走后，将不予返回，如有其它事宜，计予保修范围。3、施工工程量以预算为准，不以效果图和口头承诺为准，如有变更，另行计费，其变更费用由甲方担当并刚好缴清。备注：(1)从竣工验收之日计算;(2)保修期为一年;(3)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题乙方无条件地进行修理;(4)保修期内如属甲方运用不当造成装饰面损坏，或不能正常运用，乙方酌情收费;(5
18、)本倮修单在甲方签字、乙方签章后生效。十二、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签章)： 乙方(签章)： 托付代理人： 法定代表人： 托付代理人： 住址： 地址： 电话：电话： 签订日期： 年 月 日 地区房屋施工合同文本 篇5 甲方：乙方：甲方将位于贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组房屋的工程承包给方施工，依据国家有关规定的经济合同法和建筑施工法及地方建筑行规的有关规定，为确保工程质量和施工进度平安顺当进行，经甲乙双方多次反复协商，乙方自愿担当甲方房屋的施工任务，特订立合同条款如下：一、 工程承包方式1、甲方将其房屋工程以包工不包料的方式承包给方承建
19、。2、甲方需将工程所需的建筑材料(含砂石、砖、钢筋、水泥)运到施工现场50米内由乙方自行组织施工，施工中所需用的一切架料、木型、抓钉、钉子、铁丝和一切施工用具(包括机械设备)由乙方自行支付选购组织施工。二、 工程承包项目范围包括主体、瓷砖粘贴(含卫生间、厨房、楼梯)、内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷砖、地板粘贴、钢筋绑扎、混凝土浇灌等。三、 建筑地点贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组四、 工程单价及付款方式1、工程单价按每平方平 元。2、房屋建筑面积的计算房屋建筑面积=房屋板面长×房屋板面宽3、付款方式按工程进度浇板每层支付乙方进度款壹万元整(￥10000.00)。内
20、外装饰全部结束后支付全部工程款的80%，其余工程款经甲乙双方验收合格后 月付清。五、 建房工期乙方承建的房屋从 年 月 日开工至 年 月 日完工，若在施工过程中超期20天以上甲方罚乙方违约金贰仟元整(￥20xx.00)，不行抗拒的除外。六、 工程质量1、依据甲方供应的图纸施工，若发觉图纸有不合理的地方，经双方共同协商，在取得一样的施工方案后乙方方可进行施工。2、主体楼地面墙面和梁板柱必需达到几何尺寸精确，各部位垂直平整，梁板柱无凹凸和露筋现象，各部位必需达到国家验收合格标准。3、装饰工程为内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷，阴阳角垂直平整，楼梯、楼地面、卫生间、厨房的各部
21、位地板砖、墙砖必需逢口垂直平整清楚光华，以甲方验收合格为准，若在施工过程中出现的不合格造成返工的一切损失由乙方全部负责。七、 施工平安要求在施工过程中乙方必需留意平安教化，若出现平安事故(不论大小事故)全部由乙方自行负责，甲方不负任何法律责任和经济责任。八、 未经事宜，甲乙双方提出协商。九、 本协议为1式2份，甲乙双方各执1份，本协议甲乙双方签字之日起生效，具有同等法律效力，望双方共同遵守。甲 方：乙 方：在场人：年 月 日 地区房屋施工合同文本 篇6 甲方：乙方：甲方将位于贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组房屋的工程承包给方施工，依据国家有关规定的经济合同法和建筑施工法及地方建筑行规的有关规定，为确保
22、工程质量和施工进度平安顺当进行，经甲乙双方多次反复协商，乙方自愿担当甲方房屋的施工任务，特订立合同条款如下：一、 工程承包方式1、甲方将其房屋工程以包工不包料的方式承包给方承建。2、甲方需将工程所需的建筑材料(含砂石、砖、钢筋、水泥)运到施工现场50米内由乙方自行组织施工，施工中所需用的一切架料、木型、抓钉、钉子、铁丝和一切施工用具(包括机械设备)由乙方自行支付选购组织施工。二、 工程承包项目范围包括主体、瓷砖粘贴(含卫生间、厨房、楼梯)、内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷砖、地板粘贴、钢筋绑扎、混凝土浇灌等。三、 建筑地点贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组四、 工程单价及付款方式
23、1、工程单价按每平方平 元。2、房屋建筑面积的计算房屋建筑面积=房屋板面长×房屋板面宽3、付款方式按工程进度浇板每层支付乙方进度款壹万元整(￥10000.00)。内外装饰全部结束后支付全部工程款的80%，其余工程款经甲乙双方验收合格后 月付清。五、 建房工期乙方承建的房屋从 年 月 日开工至 年 月 日完工，若在施工过程中超期20天以上甲方罚乙方违约金贰仟元整(￥20xx.00)，不行抗拒的除外。六、 工程质量1、依据甲方供应的图纸施工，若发觉图纸有不合理的地方，经双方共同协商，在取得一样的施工方案后乙方方可进行施工。2、主体楼地面墙面和梁板柱必需达到几何尺寸精确，各部位垂直平整，
24、梁板柱无凹凸和露筋现象，各部位必需达到国家验收合格标准。3、装饰工程为内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷，阴阳角垂直平整，楼梯、楼地面、卫生间、厨房的各部位地板砖、墙砖必需逢口垂直平整清楚光华，以甲方验收合格为准，若在施工过程中出现的不合格造成返工的一切损失由乙方全部负责。七、 施工平安要求在施工过程中乙方必需留意平安教化，若出现平安事故(不论大小事故)全部由乙方自行负责，甲方不负任何法律责任和经济责任。八、 未经事宜，甲乙双方提出协商。九、 本协议为1式2份，甲乙双方各执1份，本协议甲乙双方签字之日起生效，具有同等法律效力，望双方共同遵守。甲方(公章)：_乙方(公章)：
25、_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 地区房屋施工合同文本 篇7 业 主 方： (简称甲方)，住址： 联系电话： 身份证号码：承 包 方： (简称乙方)联系电话： 身份证号码：甲方在位于 省 市 区 镇 村 社拟建房屋一幢，经甲乙双方协商，由乙方负责承揽施工。为明确甲乙双方的权利和义务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的有关规定，结合该工程详细状况，双方本着同等、互利、诚恳守信的原则，确保建房施工过程中的平安、质量、工期、工程款支付等，经双方充分协商，同意签订本合同，以供甲乙双方共同遵守执行。一、 承包方式：本工程采纳甲方供应建筑材料，乙方组织施工
26、人员、机械设备、工用具、脚手架、架板、模板、临时水电管线、平安防护用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人员及设备物资进行承包施工，既：包施工质量、施工平安、工期的承包方式进行承包。二、 安排工期：安排竣工日期：20xx年 月 日， 安排开工日期：20xx年 月 日，工期 (日历)天。三、 承包范围：根据甲方供应的施工图纸，承包范围包括：基础土方开挖及回填、基础工程、主体工程、楼地面工程、屋面工程、室内室外抹灰及面砖粘贴，室外散水工程、给排水及强弱电安装工程等，既：除室内乳胶漆、门窗安装、楼梯扶手安装以外的全部施工内容均由乙方负责。四、 承包单价： 根据建筑面积每平方米 元(大写 元整)进 行造
27、价计算，该单价包括人工费、机械费、工用具运用费、平安文明施工费、平安施工措施费、劳动爱护费、保险费等除甲方材料费以外的全部施工费用。五、 付款方式： 按工程进度付款：一楼主体完成后支付 元，全部主体完工屋面断水后支付 元，全部工程完工经甲乙双方验收合格后，甲乙双方根据实际竣工的建筑面积进行总价计算，本次支付至总价款的95%，留5%作为工程质量保修金，工程质量保修期为一年，保修期满后无质量问题，甲方一次性支付全部尾款，保修金不计息。六、 施工平安1、乙方在组织工人施工过程中要特殊留意平安，杜绝一切平安事故的发生，并担当由于自身平安措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类
28、状况出现，责任全部由乙方担当，与甲方无关。假如施工人员须要参与生命财产、机械设备、意外损害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。2、乙方的施工人员必需身体健康，乙方负责人必需对全部施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工平安教化、平安告知和平安监督，限制好各种可能存在的危急因素，消退平安事故的隐患，随时对工程平安、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保工程施工平安和工程质量。3、乙方应加强对其人员的平安教化，严格管理，遵守国家法律法规，平安文明施工。乙方人员的平安事故由乙方自行负责，与甲方无关。4、乙方须具有从事房屋建设的成熟阅历，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不
29、存在雇佣关系。七、 施工要求：1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。2、甲方负责供应红砖、水泥、砂石、钢材等建筑材料。依据施工进度，乙方应提前3天通知甲方购买所需材料。3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、振动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理。4、全部工人的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。八、 工程质量：1、乙方必需仔细根据甲方供应的图纸施工，并随时接受甲方或甲方托付人员的督查。2、乙方施工时要根据施工图及建筑施工规范进行施工作业，确保施工质量符合建筑施工质量验收规范要求，工程质量达到合格标准。3、假如乙方因为自身水平缘由达不到工程合格条件的
30、，乙方应当根据甲方及其委派人员的要求进行修改或返工;返工修改后仍不能达到约定运用条件的，乙方应当担当工程质量违约责任。4、房屋建成后，因为乙方缘由引起的质量问题造成甲方不能正常运用的，仍由乙方担当修理返工或重建的责任，并由乙方担当所需的费用，并赔偿甲方的相关损失。九、 工期延误：工期从20xx年 月 日起先建设，工期为 (日历)天。无正值理由，乙方不得延误工期。由以下缘由造成完工日期延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：1、因停电或停水造成停工;2、不行抗拒的自然灾难，如地震、洪水、冰雹等;3、甲方同意赐予顺延的其它状况(须由甲方签字同意的状况说明)。十、 违约责任和争议的解决方法：1、工程质量
31、达不到约定要求的，乙方要进行返修;造成损失的，乙方要赔偿全部损失。因乙方缘由有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。2、乙方若无视甲方的合理要求，或者实行消极怠工和延误工期等做法犯难甲方，视为乙方违约，甲方有权解除本合同，并只需支付根据已完工的工程量计算人工钱的50%给乙方。3、在乙方无违约行为的状况下，甲方若不按合同约定支付工钱，在工程相应进度完成五天后，则按银行有关逾期付款方法的规定根据延付金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。4、因乙方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前5天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方担当违约责任。十一、 合同的
32、生效与终止：1、本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。2、本合同自甲乙双方签订之日起生效。3、在工程验收合格，质量保修期满后甲方付清全部工程款后，该合同自动失效。十二、 其他：以上合同条款，双方必需共同遵守。若有变更补充，经甲乙双方协商一样后签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。甲方签字(按手印)：乙方签字(按手印)：合同签订日期： 地区房屋施工合同文本 篇8 工程名称：建设单位：施工单位：审查单位：工程编号：一九_年_月_日建筑安装工程承包合同签订合同双方：建设单位：_，以下简称甲方;施工单位：_，以下简称乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作
33、协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条总则一、工程名称：_。二、国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资安排，工程项目表，申请建筑许可执照，安排任务书，初步设计，总概算等文件号。三、工程编号：_。四、工程地点：_。五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目-览表)。六、工程造价，本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元(各单项工程造价详见工程项目-览表)。其次条工程期限本合同全部工程自一九_年_月_日开工至一九_年_月_日竣工(各单项工程，中间交工工程开、竣
34、工日期详见工程项目-览表)。在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;二、因甲方提出更变安排或变更施工图而不能接着施工者;三、因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。第三条施工打算一、甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源，电源和运输道路的接通;向乙方供应全部工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
35、二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸，参加设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。第四条物资供应一、本合同全部所需材料按下列第()项供应方式办理：1.特别材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责选购供应;2.统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂运用。特别材料及统配部管的机电产品由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责选购供应;3.包工不包料工程，全部材料由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。4.&hel
36、lip;…二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可托付有条件的乙方加工。三、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所须要求，必需以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准运用，其试验费应由负责供应之一方负担。五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努
37、力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条工程款结算一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第()项办理：1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价;3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算。5.……二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程造价总数_元的百分之_一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验
38、收前，可预留工程总造价的百分之_的尾款，待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理。)第六条施工与设计变更一、乙方在组织施工中必需坚持百年大计，质量第一的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列状况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：1.施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准接着
39、施工;2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工;3.在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三、在施工中由于乙方本身缘由造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录;重大或困难隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计单位届时未参与，乙方可自行检查验收，并
40、应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责;符合要求者，其检查费用由甲方负责。五、在组织施工过程中，如遇特别状况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥变更施工方法的手续。第七条竣工验收，结算与保修一、乙方在单项工程竣工前_日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参与验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管,致使已验收工程发生损失,应由甲方负担.三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发觉不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后阅历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方担当。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使